SÆRLIGE BE T INGELSER OG BESKRIVELSER S …leverandorportal.vejdirektoratet.dk/Udbuds...nen. Hele entreprisen skal gennemføres i perioden 5. marts 2012 til 1. august 2014. Entreprisen

særlige beTingelser og beskrivelser

svendborgsundbroenudskiftning af kantbjælkerbro 205-0-020november 2011

000-0205-0-020.00,

SVENDBORGSUNDBROEN

Udskiftning af kantbjælker

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

November 2011

000-0205-0-020.00,

SVENDBORGSUNDBROEN


Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

November 2011

COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Telefon 56 40 00 00

Telefax 56 40 99 99

www.cowi.dk

Dokumentnr. P-54870-S-32-001

Version 0

Udgivelsesdato 14.11.2011

Udarbejdet SSAN/LANI

Kontrolleret TNS/LXD

Godkendt ESL

000-0205-0-020.00, Svendborgsundbroen Side 1

Udskiftning af kantbjælker INDHOLDSFORTEGNELSE

C:\Documents and Settings\LANI\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\YCYQRLUS\54780-S-32-SBB (2).docx

INDHOLDSFORTEGNELSE

ORIENTERING (ORI) 4

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 7

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 11

A. Aftalegrundlaget 11

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 16

C. Entreprisens udførelse 17

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 22

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 25

F. Arbejdets aflevering 27

G. Mangler ved arbejdet 28

I. Særligt om ophævelse 29

Bilag til SB 30

Bilag 1: Udbudstidsplan 31

Bilag 2: Mærkat til tilbudskuvert 32

Bilag 3: Tro- og loveerklæring 33

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 34




0 Styring og samarbejde 35

1 Arbejdsplads 45

5 Stillads og form 53

6 Slap armering 57

8A Beton - Nyanlæg 59

9 Broautoværn og rækværker 61

10 Fugtisolering 64

11 Brobelægninger 65

13 Andre arbejder 71

14 Vejrligsforanstaltninger 78

Bilag til SAB 80

Bilag 1: Udbudskontrolplaner (UKP) 81

Bilag 2: Skitse, arbejdsbro på kantbjælker 82

TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 83

TILBUDS OG AFREGNINGSARBEJDER 84

A. TILBUDSARBEJDER (T) 84

1 Arbejdsplads m.v. 87

5 Stillads og form 89

6 Slap armering 90

8 Beton 91

9 Autoværn og rækværker 92




10 Fugtisolering 93

11 Brobelægninger 94

13 Andre arbejder 96

14 Vejrligsforanstaltninger 99

B. REGNINGSARBEJDER (R) 100

16 Arbejdsløn ved regningsarbejder 102

C. TILBUDSARBEJDER, HOVEDPOST 18 (T) 103

18 Færdselsregulerende foranstaltninger 104


Udskiftning af kantbjælker ORI


ORIENTERING (ORI)

Til orientering for de bydende kan følgende oplyses:

Entreprisen "Udskiftning af kantbjælker" skal udføres som et led i drift og ved-

ligehold af Svendborgsundbroen.

Svendborgsundbroen er en ca. 1220 m lang betonbro, der består af 10 dilatati-

onsafsnit, hvoraf det længste er ca. 200 m.

Entreprisen udføres i etaper, sideløbende med entrepriserne " Udskiftning af

fuger, katodisk beskyttelse af beton omkring fuger og nyt slidlag ".

Entreprisen indeholder følgende hovedaktiviteter:

Arbejdsplads mv., herunder indretning, drift og rømning.

Trafikale foranstaltninger.

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk.

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende lysmaster

Opbrydning af belægning og fugtisolering på fortov og delvis i kørebane

Nedbrydning af eksisterende kantbjælker.

Montering af ankre i eksist. fortov

Armering af kantbjælker og fortov

Støbning af ny kantbjælke og overbeton på fortov.

Udskiftning af brorækværk.

Udførelse af skærm

Udskiftning af lysmaster

Udførelse af ny fugtisolering og brobelægning.




Udførelse af kunststofbelægning på fortov

Arbejderne skal udføres i etaper efter godkendte trafikafviklingsplaner.

Entreprenøren skal selv fastlægge udførelsestidsplanen. Denne tidsplan skal

baseres på de i SB ad § 2, stk. 3 anførte udførelsesperiode samt udbudstidspla-

nen.

Hele entreprisen skal gennemføres i perioden 5. marts 2012 til 1. august 2014.

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

Opbrydning af fugtisolering og belægning på fortov 5905 m2

Opbrydning af fugtisolering og belægning delvis på kørebane 1950 m2

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk 2435 m

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende lysmaster 82 stk.

Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende kantbjælke 2435 m

Montering af ankre 84445 stk.

Armering i kantbjælker og fortov 209 ton

Beton i kantbjælker og fortov 1865 m3

Levering og opsætning af nyt brorækværk 2435 m

Levering og opsætning af nye lysmaster 41 stk.

Levering og opsætning af skærm 700 m

Fugtisolering type IVa 1585 m2

Brobelægning 1950 m2

Kunststofbelægning 6385 m2




Bygherren er:

Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Tlf.: 72 44 33 33

Telefax: 33 15 63 35

Kontaktperson: Kirsten Riis

Projektet er udarbejdet af og tilsynet varetages af:

COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 56 40 00 00

Telefax: 56 40 99 99

Kontaktperson: Tina Skjalm/Lars Dalager

000-0205-0-020, Svendborgsundbroen Side 7

Udskiftning af kantbjælker BUT


BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Arbejdet udbydes efter udbudsdirektivet, Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, som et offentligt udbud, hvorfor alle inte-

resserede kan afgive tilbud.

Udbuddet er offentliggjort i EU-tidende ved udbudsbekendtgørelse, som er

fremsendt til offentliggørelse d. 16.11.2011.

Udbudsmaterialet vil kun være tilgængeligt på www.vd.dk under udbud, drifts-

arbejder, hvor også alle yderligere oplysninger herunder rettelsesbreve mv. vil

blive offentliggjort.

Arbejdet udbydes i én samlet entreprise.

Tildelingskriteriet er: Laveste pris

Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed.

Alternative tilbud accepteres ikke.

Forbehold

Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer i dette ud-

budsmateriale. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som ukondi-

tionsmæssigt, og det vil blive afvist.

Øvrige forbehold vil blive prissat og indgå i tilbudsevalueringen. Såfremt det

ikke er muligt at prissætte et forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive afvist som

ukonditionsmæssigt. Vejdirektoratet vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der

er tale om et forbehold, og hvorvidt et sådant er henholdsvis grundlæggende

henholdsvis kan prissættes.

Det er således tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder afklaret forud for afgi-

velse af tilbud.

http://www.vd.dk/




Afgivelse af tilbud

Tilbuddet mærket "Svendborgsundbroen. Udskiftning af kantbjælker" afleveres

senest mandag 10. januar 2012, kl. 14.00 hos:

Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

1022 København K

Mødelokale 2

att.: Kirsten Riis

på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ind-

finde sig.

Ved tilbudsgivningen skal entreprenøren påsætte og udfylde den mærkat, som

er angivet i SB bilag 2.

Tilbuddet skal være skriftligt og afleveres i ét papir eksemplar samt ét digitalt

eksemplar på cd. Tilbud i elektronisk form modtages ikke.

Det påhviler de bydende, efter udskrivning af udbudsmaterialet, at sikre sig at

samtlige betingelser og tegninger er indeholdt.

Eventuelle uoverensstemmelser bedes snarest meddelt til:

COWI A/S

Att.: Tina Skjalm

Tlf.: 24 28 64 26

E-mail: [email protected]

Afgivelse af tilbud betragtes som tilkendegivelse af, at udbudsmaterialet er i

komplet stand.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Der afholdes besigtigelse på broen mandag den 12. december 2011 kl. 11:00.

Vi mødes under broen på Bratenvej. Efterfølgende, kl. 12:45, vil der blive af-

holdt orienteringsmøde i COWIs kontorer i Svendborg, hvor der vil være mu-

lighed for besvarelse af spørgsmål. Entreprenør bedes forud for besigtigelsen

oplyse antallet af deltagere til [email protected]. De bydende opfordres til at møde

op til besigtigelsen for at gøre sig bekendt med arbejds- og adgangsforhold.

Sidste frist for indlevering af spørgsmål til udbudsmaterialet er d. 2. januar

kl. 10.00. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i rettelsesblad med seneste

udsendelses d. 4. januar 2012. Spørgsmål modtaget efter d. 2. januar 2012 vil

blive besvaret, såfremt det er muligt.

Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet sendes til: [email protected] med kopi til

[email protected]. Entreprisenavn skal indgå i begyndelse af mailen: "Svendborg-

sundbroen. Udskiftning af kantbjælker. Spørgsmål vedr. …".

mailto:[email protected]







Udvælgelseskriterier

Tro- og love erklæring vedr. følgende forhold:

- Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336

af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at delta-

ge i offentlige udbudsforretninger

- Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra

a)- g).

Erklæringen kan afgives via Tilbudslisten.

Økonomisk egnethed

Tilbuddet skal indeholde oplysninger for de seneste tre afsluttede regnskabsår

vedrørende:

Samlet omsætning.

Samlet omsætning for tilsvarende arbejder.

Egenkapital.

Tilsvarende arbejder omfatter reparationer af armerede betonkonstruktioner

inden for bygge- og anlægssektoren.

En bydende, der ikke har haft en omsætning indenfor de seneste 3 år på mindst:

125 mio. DKK samlet, og

40 mio. DKK for tilsvarende arbejder

vil ikke blive anset for egnet, medmindre der er særlige grunde herfor.

Teknisk/faglig formåen

Tilbuddet skal indeholde:

Virksomhedens referencer for tilsvarende arbejder.

Beskrivelse af ingeniørens og formandens faglige dygtighed og erfaring.

Tilsvarende arbejder omfatter reparationer primært af armerede betonkon-

struktioner inden for bygge- og anlægssektoren.

For ingeniøren og formanden på den opgave, der afgives tilbud på, skal der

vedlægges CV'er på højst 4 sider, der redegør for faglig dygtighed og erfa-

ring indenfor de ovenfor nævnte opgaver.




Den bydende skal desuden i sit tilbud præcisere, hvorledes referencerne

dokumenterer teknisk/faglig formåen.

Såfremt ingeniøren og formanden har tilsvarende referencer fra andre an-

sættelser, vil disse helt eller delvist kunne erstatte den bydendes referencer.

En bydende, der ikke dokumenterer forlangt teknisk/faglig formåen for bå-

de virksomheden, ingeniøren og formanden i minimum 3 år indenfor de

seneste 5 år, vil ikke blive anset for egnet.

Dokumentation for stilladskoordinator (herunder tilsvarende opgaver).

Underentreprenører

Ovenstående økonomiske samt teknisk/faglig formåen er ligeledes gældende

ved kontraktindgåelse med underentreprenører. Entreprenøren skal dokumente-

re dette forhold ved kontraktindgåelse overfor bygherren.

Tvister

Tvister behandles som anført i AB 92 om tvister. Voldgiftsretten sættes altid i

København.

Såfremt Vejdirektoratet i anledning af entreprenørens udførelse af entreprisen

sagsøges ved de almindelige domstole, kan Vejdirektoratet uanset bestemmel-

serne i AB92 om tvister medinddrage entreprenøren under et sådant søgsmål.

Entreprenøren skal dokumentere, at ovennævnte bestemmelse også indgår i

kontrakt med eventuelle underentreprenører.


Udskiftning af kantbjælker SB


SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1 Almindelige bestemmelser

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for

entreprisen. De enkelte §- og stk. numre refererer til AB 92.

Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at

indgå aftaler på parternes vegne.

Ad § 2 Bygherrens udbud

Ad § 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra

tilbudsdagen.

Ad § 2, stk. 2 Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering (ORI) beskrevne arbejder.

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

a) Tilbudsliste (TBL) af november 2011.

b) Rettelsesblade/supplerende meddelelser.

c) Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelse" (SBB) bestående af "Sær-

lige betingelser" (SB), "Særlig arbejdsbeskrivelse" (SAB) samt "Tilbuds-

og afregningsgrundlag" (TAG) af november 2011.

d) Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af november 2011.

e) Tegninger som angivet i tegningsfortegnelse

f) Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB):

- Styring og samarbejde, januar 2011

- Arbejdsplads, november 2007

- Afvandingsarbejder, december 2010

- Betonbroer, omfattende




4 Fundering, oktober 2009

5-8 Betonarbejde, oktober 2009

9 Broautoværn og rækværker, december 1994

10 Fugtisolering, oktober 2010

11 Brobelægninger, revisionshæftte, februar 2009

11.1-11.6 Brobelægninger, november 2006

11.7-11.8 Brobelægninger, november 2004

11.9 Brobelægninger, marts 2007

11.10 Brobelægninger, november 2004

Bilag 11 Brobelægninger. Typegodkendte brobelægningsmaterialer

Overfladebehandling af betonoverflader, november 2010

- Kørebaneafmærkning, januar 2003

- Bundsikring af sand og grus, november 2003

- Stabilt grus, november 2003

- Varmblandet asfalt, november 2006

- Vejbelysningsmateriel, maj2011

Udleveres ikke, men kan ses på www.vejregler.dk.

g) AB 92

h) Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA),

fælles tekniske specifikationer, normer, forskrifter, vejledninger, anvisnin-

ger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i

det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte

ændringer, rettelser og fortolkninger.

i) Øvrige forskrifter:

- Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., april 2008

- Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, nov. 2002

- Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., udg. 2008

- Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegnin-

ger. Vejdirektoratet, maj 2008.

- Vejregel for afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli 2006

- Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent

land, november 2007

- Vejregel for opsætning af broautoværn og -rækværker, juli 2006

- Tilsynshåndbog for stilladser, januar 2010

- Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010

- Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober 2010

- Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, januar 2003

Det under punkterne A - D samt F og G kan hentes på www.vejdirektoratet.dk

under "Udbud".

Det under punkterne E og J (Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) samt Vej-

regler og vejregelforslag m.m.) anførte materialer kan hentes på

www.vejregler.dk.

http://www.vejregler.dk/

http://www.vejdirektoratet.dk/

http://www.vejregler.dk/




Ad § 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes:

Deltidsfrister og færdiggørelsesfristen er uafhængige af hinanden.

1. Igangsætningsfrist

Arbejdet skal være påbegyndt senest den 05. marts 2012.

Følgende arbejder skal på denne dato være igangsat:

- Indretning af arbejdsplads.

Endvidere omfatter igangsætningsfristen, at følgende dokumenter inkl. indar-

bejdelse af tilsynets eventuelle kommentarer, er afleveret til tilsynet:

- Kvalitetsstyrings- og miljøledelsesdokumenter

- Ajourført plan for Plan for Sikkerhed og Sundhed inkl. byggepladsindret-

ning

- Beredskabsplan

- Detailtidsplan, der har en detaljeringsgrad, således trafikomlægninger, ar-

bejder, tilsyn og myndighedsbehandling kan planlægges og gennemføres.

Tidsplanen skal således kunne læses med aktiviteter dag for dag.

- Endvidere skal entreprenørens stilladsprojekt - iht. stilladshåndbogen for

forebyggelse af stilladssvigt, være godkendt senest 2 uger inden påbegyn-

delse af arbejdet mht. stillads og form (montage mv.), jf. entreprenørens

detailtidsplan.

NB: Tilsynet skal bruge mindst 5 arbejdsdage til kommentering.

2. Deltidsfrist I

Arbejder på den vestlige side af broen, ekskl. etablering af kunststofbelægning

på fortov, skal være færdige senest d. 31. december 2012.

Som kriterium for, at deltidsfristen er overholdt, fastsættes, at ibrugtagnings-

protokol for etape 1, kantbjælke vest, er underskrevet af både entreprenør og

bygherre.

3. Deltidsfrist II

Arbejder på den østlige side af broen, ekskl. etablering af kunststofbelægning

på fortov, skal være færdige senest 31. december 2013.

Som kriterium for, at deltidsfrist II er overholdt, fastsættes, at trafikken på det

pågældende bygværk er normaliseret både på overført og underførte veje.

Endvidere gælder at ibrugtagningsprotokol for etape 2, kantbjælke øst, er un-

derskrevet af både entreprenør og bygherre.




3. Frist for aflevering af som udført dokumentation m.v.

- Deltidsfrist I-II

Al dokumentation skal være afleveret - herunder alle godkendte materiale-

dokumentationer, som udført tegninger mv. - 2 måneder efter deltidsfrist II -

senest d. 28. februar 2014.

4. Færdiggørelsesfrist

Arbejdet må opstartes tidligst den 01. maj 2014 og skal være fuldført klar til

aflevering senest den 01. august 2014. Dette indbefatter, at arbejdspladsen skal

være ryddet.

Alle tidsfrister er bods udløsende.

Ad § 2, stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

Ad § 3 Entreprenørens tilbud

Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsar-

bejder er gældende for denne entreprise.

Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem

der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne.

Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens

enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at til-

budssummen fastholdes uændret.

Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder

adgangsforhold.

Entreprisen gennemføres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendt-

gørelse nr. 995 af 6. oktober 2006, § 4 (forsøgsordningen), hvorfor alle vinter-

foranstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.

Ad § 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 60 arbejdsdage.

Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser m.v.

Ad § 5, stk. 2 Der vil kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det

skal ske til anerkendt pengeinstitut.

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i

"STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT". Standardfor-

mularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under "Udbud".

Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid

inden igangsætningen af de pågældende underentrepriser meddele bygherren

navne på de pågældende entreprenører.





Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de

udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU

udbudsdirektiver.




B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 6, stk. 1 Sikkerheden skal udformes, som angivet i "STANDARDFORMULAR FOR

SIKKERHEDSSTILLELSE". Standardformularen kan findes på

www.vejdirektoratet.dk under "Udbud".

Ad § 6, stk. 2 Entreprenøren skal yde en sikkerhedsstillelse på 15 % af den samlede

entreprisesum T + R.

Ved arbejdets aflevering reguleres sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til

10 % af den på det tidspunkt opgjorte entreprisesum ekskl. merværdiafgift.

Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke foretager udbetalinger

på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og

godkendt i Vejdirektoratet.

Ad § 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse

Ad § 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Ad § 8 Forsikring

Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8, stk. 1 nævnte dækning af

entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Ad § 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at

ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt.

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikrin-

gen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikrings-

selskabet opsiger forsikringen.

Det skal dokumenteres, at forsikringen dækker entreprenørens ansvar i forbin-

delse med trafikken, jf. SAB 1.4, samt at dækningsgraden er mindst 5 mio. kr.

ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade pr. uheld.





C. Entreprisens udførelse

Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning

Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder

fremgår af AAB og SAB for styring og samarbejde.

Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads.

Ad § 10 Entreprenørens ydelse

Ad § 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger

og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige

udførelsesmetoder mv.

En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid fore-

findes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang

til disse.

Forslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materia-

ler, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumen-

tere sådanne arbejdsmetoder eller materialers egnethed.

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens

gældende bekendtgørelse om CE - mærkning og markedskontrol af byggevarer.

Ad § 10, stk. 2 Entreprenøren skal på forlangende udlåne mandskab til hjælp ved udførelsen af

de af tilsynet påhvilende arbejder.

Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Ad § 11, stk. 1 Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse

af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekte-

rende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Det påhviler entreprenøren

at deltage i projektgennemgang. Entreprenøren skal påregne at varigheden vil

være 1 dag.

Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af mate-

rialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse,




herunder den krævede CE - mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i ud-

budsmaterialet, samt i gældende standarder m.v.

Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentation i forbindelse

med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden

måde er fastsat i kontraktmaterialet.

Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet

som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalin-

ger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden.

Krav til laboratorier på byggepladsen, samt prøvninger, der kan udføres på

byggepladsen, fremgår af SAB:

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprø-

vekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.

Ad § 11, stk. 3 Tilsynet skal endvidere indvarsles til at overvære al prøveudtagning og

materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet

sted.

Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

Ad§ 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet,

som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler.

I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres

mangler samt aftaler om afhjælpning, som underskrives af bygherren ved tilsy-

net og entreprenøren.

Ad § 13 Forhold til myndigheder

Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndighederne er art og omfang som angivet i SAB,

Styring og samarbejde.

Ad § 13, stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende

love.

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for forurening og skader på veje og anlæg

i og under arbejdets udførelse, der kan lastes ham, og der skal øjeblikkeligt

træffes foranstaltninger til afhjælpning heraf.

Hindringer og ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige

færdsel, skal begrænses til det i entreprisegrundlaget fastlagte. Yderligere ind-

greb, som af entreprenøren anses påkrævede, må kun ske efter aftale med myn-

dighederne - Vejcenter Syddanmark, Søfartsstyrelsen, politi m.v.

Vejdirektoratet ønsker gener for trafikanterne begrænset mest muligt under op-

retholdelse af et højt sikkerhedsmæssigt niveau.




Ad § 14 Ændringer i arbejdet

Ad § 14, stk. 3 For hovedposter gælder 15 % reguleringen. For poster og underposter gælder

100 % reguleringen

Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes indenfor de

angivne grænser er angivet i TAG - Generelt.

Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er stør-

re end de anførte grænser, foretages regulering af kontaktsummen ligeledes ef-

ter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller

entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende

priser ikke er til stede.

I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmod-

ning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om eks-

trabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variations-

procent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

Ad § 14, stk. 4 Bygherren kan udover de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange

ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter

nedenstående retningslinjer.

- Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og

bilag

- Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entrepre-

nøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt,

uforbeholdende overslag

- Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige

og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer

og mandskab.

A. Arbejdsløn

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL.

B. Materialer

Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der ind-

går blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udfø-

relse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genind-

vundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavende.

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren

i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser.

Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabat-

ter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.




Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og

fra arbejdsstedet skal inkluderes.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv.

lægges et honorar på 7 %.

C. Materiel

Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er stør-

re end 5.000 kr., skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anven-

delsen.

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

D. Underentreprenør

Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på

5 %.

Ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

Målsætning på nyudførte tegninger er baseret på foreliggende tegninger af det

eksisterende bygværk.

Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse konstatere afvigelser af ikke

uvæsentlig betydning fra det forudsatte, skal han gøre tilsynet opmærksom her-

på, så der kan foretages de heraf affødte nødvendige korrektioner.

Ad § 17 Bygherrens tilsyn

Ad § 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af COWI A/S.

Ad § 17, stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer,

miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen

del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler.

Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse

Ad § 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne

bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet.

Medarbejder skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne

opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB.

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkelig bemandet,

skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificerede personale.




Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende pro-

jektet - f. eks gennem presse, fagpresse, radio eller TV - skal ske gennem byg-

herren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejds-

klausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejder og eventu-

elle underleverandørers lønarbejder tilsikres løn (herunder særlige ydelser), ar-

bejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i

henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftkendelse, nationale

love eller administrativ forskrifter gældende for arbejde af samme art indenfor

vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsenta-

tive arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske områ-

de. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilke

løn der efter overenskomsterne skal betales.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleve-

randørens medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse,

løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere

medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et beret-

tiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag

til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav.

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nævnte entreprise herunder - leverancer -

gennemføres i overensstemmelse med konventioner som Danmark har tilsluttet

sig, herunder FN's konventioner om barnets rettigheder, børnekonventionen.

Ad § 19 Byggemøder

Ad § 19, stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på

det efterfølgende byggemøde. Afhængig af udsendelsestidspunktet for bygge-

mødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale

om indsigelsesfrist.

El-forbrug skal registreres i byggemødereferater.

Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundheds-

arbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde.

Ad § 20 Samvirke med anden entreprenør

Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise

og som har eller kan få indflydelse på denne henvises til SAB Arbejdsplads.

Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundheds-

arbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde.




D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Ad § 22 Betaling

Ad § 22, stk. 1 Acontobegæringer opstilles efter anvisning af bygherren.

Betaling vil ske senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.

Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto.

For arbejder, der betales som tilbuds- og regningsarbejde, ydes der ingen beta-

ling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse

fra entreprenørens side.

Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem JobManager skal

anvendes til registrering og styring af samtlige entreprenørydelser inden for en-

treprisen.

Brugere af JobManager skal tilmeldes for at have adgang. Dette forestår Vejdi-

rektoratet som herefter meddeler brugerne et personligt brugernavn og ad-

gangskode. Systemet kan herefter tilgås fra enhver PC med internetopkobling.

Ved kontraktindgåelsen aftales, sammen med godkendelsen af entreprenørens

tidsplan, forpligtede beløb (betalingsplan for hele entreprisen), som tilsynet

inddaterer i JobManager.

Efterfølgende acontoafregninger sker ved at entreprenøren i praksis indtaster

opgjorte mængder med reference til tilbudslistens enhedspriser i JobManager.

Efter tilsynets godkendelse kan entreprenøren fremsende e-faktura fra JobMa-

nager til Vejdirektoratet.

Relevante medarbejdere hos entreprenøren skal i fornødent omfang deltage i

introduktionskursus i Indrapportering og Jobstyring i JobManager. Kurset er et

½-dags kursus. Kursusafgiften afholdes af bygherren, men entreprenøren afhol-

der selv omkostninger til medarbejdere, som deltager i kurset.

Ad § 22, stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan

acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes

som angivet på "STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE




VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER".

Standardformularen kan findes på www.vejdirektoratet.dk under "Udbud".

Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter

tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindre ud-

gifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Re-

guleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæs-

sige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fastprisperioden gælder:

For den del af entreprisen der udføres inden for fastprisperioden, ydes der en-

treprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som

det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof,

der direkte benyttes til arbejdet.

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregule-

ring er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godt-

gørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismate-

riale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på til-

budsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver måned, der er forløbet

mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter

det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal

indkøbes, kan ikke medregnes.

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede

godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til

at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgø-

relse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godt-

gørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen.

I tilfælde af ekstraordinære prisfald er bygherren tilsvarende berettiget til en

reduktion af entreprisesummen.

Efter fastprisperioden gælder:

For hele entreprisen, der udføres efter fastprisperioden udløb, ydes der godtgø-

relse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt efter 6 måneder fra licita-

tionen, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med

6 måneders dagen efter licitationen.





For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages

endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra

licitationen, efter nedennævnte metode.

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks entrepriseregule-

ringsindeks. Entreprisereguleringsindekset beregnes ved afslutningen af hvert

kvartal (f.eks. marts), og det pågældende indeks er gældende for den 1. måned i

det efterfølgende kvartal (f.eks. april). For 2. og 3. måned i et kvartal (f.eks.

maj og juni) interpoleres retlinet, idet der afrundes til hele tal.

For entreprisen benyttes indeks for betonarbejder.

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) multipli-

ceret med (I2-I1):I1, idet I1 angiver indeks for basismåneden (6 måneder efter

tilbudsafgivelse), og I2 angiver indeks for den aktuelle måned.

Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lov-

givningen.

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det

senest beregnede kvartalsindeks.

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende

acontobegæringer 1 gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssi-

ge udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgø-

relse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet

af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen

for den første måned efter udløb af fastprisperioden.

Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning.

Ad § 22, stk. 10 Slutopgørelse

Betaling vil ske senest 30 dage fra modtagelse af anmodning.

Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende

regler.




E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Ad § 24, stk. 1 Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af

Tilbudslisten (TBL), Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), Særlige Betingelser

(SB) og tegninger, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært

imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer,

som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt gives

tidsfristforlængelse.

Der vil kunne indrømmes tidsfristforlængelse, såfremt tillægsarbejder udført på

den kritiske vej overstiger det, entreprenøren i henhold til ad § 9, stk. 1 skal

tage hensyn til i sin arbejdsplan og som ikke kan imødegås ved indsættelse af

supplerende mandskabs og materielressourcer.

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor:

- Der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.)

- Den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk

- Aktiviteten faktisk ikke kan udføres

Alle de ovenfor givne betingelser skal samtidig være opfyldt for at en arbejds-

dag kan godkendes som vejrligsdag.

Følgende vejrparametre og grænseværdier lægges til grund for beregningen af

eventuel tidsfristforlængelse for de enkelte hovedaktiviteter:

- N: Nedbør, N > 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør)

- T: Temperatur, T < 0 °C kl. 09.00, dog 5 °C udenfor vinterperioden.

- V: Vindhastighed, V > 12 m/s kl. 08.00 (gennemsnit over en periode på

10 min.)

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren etablere registrering af vejrlig

på arbejdspladsen. Alternativt skal entreprenøren indhente skriftlige oplysnin-




ger fra den nærmeste af DMI's (Danmarks Meteorologiske Institut) målestatio-

ner, som foretager daglige målinger.

Entreprenøren skal generelt i sin detaljerede arbejdsplan indregne følgende an-

tal arbejdsdage, hvor et eller flere af ovennævnte kriterier er opfyldt.

- Indregne 3 arbejdsdage pr. måned udenfor vinterperioden

- Indregne 10 arbejdsdage pr. måned i vinterperioden

Det er en forudsætning for godkendelse af spilddage, at et af de ovennævnte

kriterier medfører standsning af aktiviteter på den kritiske vej i tidsplanen. Kun

vejrliget herudover giver tidsfristforlængelse. Indregnede spilddage skal fremgå

af entreprenørens tidsplan.

Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilken entre-

prenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til

sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, til-

kommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse.

Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale bod for overskridelse af gældende tidsfrister, dvs.

igangsætningsfristen, delfrist og færdiggørelsesfrist. Boden tilbageholdes i be-

talingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen.

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalender uge som følgende:

1. For igangsætningsfristen

25.000 kr.

2. For deltidsfrist I

50.000 kr.

3. For deltidsfrist II

50.000 kr.

3. For aflevering af som udført dokumentation mv. - deltidsfrist I-II

25.000 kr.

4. For færdiggørelsesfristen

100.000 kr.




F. Arbejdets aflevering

Ad § 28 Afleveringsforretningen

Ad § 28, stk. 1 For de arealer, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse

med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren,

skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted frem-

skaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere.

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren el-

ler bygherren i anledning af entreprisen.

Ved delvis ibrugtagning af entreprisen afholdes en ibrugtagningsbesigtigelse,

jf. AB 92 § 12, stk. 4. Der udarbejdes en ibrugtagningsprotokol, som underskri-

ves af både bygherre og entreprenør.

Entreprisen afleveres i en samlet aflevering, når samtlige arbejder er afsluttet.

Forud for afleveringsforretningen, skal al dokumentationsmateriale være afle-

veret og godkendt af tilsynet, jf. § 2, stk. 3.




G. Mangler ved arbejdet

Ad § 34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen

Ad § 34, stk. 1 Såfremt entreprenøren opstiller og vedligeholder de aftalte trafikomlægninger i

henhold til den godkendte afmærkningsplan uden at det giver anledning til be-

mærkninger, tilkommer der entreprenøren en bonus på 50.000 kr.

Hver gang (uanset antal af gange) bygherrens tilsyn konstaterer fejl og/eller

mangler ved vejafmærkningen m.v., opkræves en bod på 25.000 kr. Dermed

bortfalder bonussen efter 2 hændelser.

Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved vejarbejdsafmærknin-

gen m.v., kan denne omgående stoppe arbejdet. En sådan standsning giver ikke

ret til tidsfristforlængelse.

Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved vejarbejdsaf-

mærkningen, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens reg-

ning.

Ad § 36 Mangelansvarets ophør

Ad § 36, stk. 3, For entreprisen ophører mangelansvaret 5 år efter afleveringen, jf. AB 92 § 36,

pkt. 1 og 3 stk. 1

Den efter afleveringen resterende 10 % sikkerhed (jf. AB 92 § 6, stk. 2) ned-

skrives således:

Efter 1 år til 2 %

Efter 5 år til 0 %

Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages be-

sigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.




I. Særligt om ophævelse

Ad § 40 Bygherrens hæveret

Gentagen konstatering af mangler ved vejarbejdsafmærkninger samt andre ar-

bejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, vil blive opfattet som mis-

ligholdelse og vil medføre opsigelse af kontrakten.




Bilag til SB




Bilag 1: Udbudstidsplan

ID Aktivitet Start Slut

1 Udbud, kontrahering og mobilisering 12-12-11 02-03-12

2 Spørgemøde 12-12-11 12-12-11

3 Licitation 10-01-12 10-01-12

4 Kontraktforhandlinger 11-01-12 06-02-12

5 Mobilisering 07-02-12 02-03-12

6

7 Udførelse 05-03-12 01-08-14

8 Igangsætningsfrist 05-03-12 05-03-12

9 Etape 1, kantbjælke øst 06-03-12 31-12-12

10 Fuge 1A-22A 06-03-12 31-12-12

11 Fuge Sa - 1a 01-08-12 31-12-12

12 Deltidsfrist I 31-12-12 31-12-12

13 Etape 2, kantbjælke vest 01-01-13 31-12-13

14 Fuge 22A - SA 01-01-13 31-12-13

15 Deltidsfrist II 31-12-13 31-12-13

16 Etape 3, kunststofbelægning 01-05-14 01-08-14

17 Kunstofbelægning fortov øst/vest 01-05-14 01-08-14

18

19 Færdiggørelsefrist 01-08-14 01-08-14

12-12

10-01

05-03

31-12

31-12

01-08

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N2012 2013 2014

VejdirektoratetSvendborgsundbroen


Side 1 af 1




Bilag 2: Mærkat til tilbudskuvert

Side 1 af 1




Bilag 3: Tro- og loveerklæring

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. november Kirsten Riis [email protected] 7244 3438

Niels Juels Gade 13 1022 København K [email protected] EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Undertegnede tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift:

at der er taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i hen-hold til bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen præste-res, jf. artikel 27, stk. 2, i udbudsdirektivet (2004/18/EF), fremover udbudsdirektivet. Oplysningerne om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø

Nedenfor er angivet adresse, internetadresse og telefonnummer med videre

for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplys-

ninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen

samt arbejdsvilkår i Danmark.

SKAT

Telefon: (+45) 72 22 18 18

Telefax: (+45) 72 22 19 19

Mailadresse: [email protected]

Internetadresse: www.skat.dk

Miljøstyrelsen

Telefon: (+45) 72 54 40 00


Internetadresse: www.mst.dk

Arbejdstilsynet

Telefon: (+45) 70 12 12 88

Telefax: (+45) 70 12 12 89


Internetadresse: www.at.dk

at der ikke er afsagt endelig dom af strafferetlig karakter

over virksomheden af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 omtalte grunde.1

1 Denne del af erklæringen afgives i overensstemmelse med § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet.

Tro- og loveerklæring Svendborgsundbroen, udskiftning af kantbjælker

SIDE 2 af 2

at virksomhedens økonomiske forhold hverken helt eller

delvist, er omfattet af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2 litra a)-g) nævnte situationer i øvrigt.2

at virksomhedens ubetalte forfaldne gæld til det offentlige ikke overstiger 100.000 kr. jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger, eller at der er indgået aftale med ind-drivelsesmyndigheden om betaling af forfalden gæld til det offentlige.

Dato: Tilbudsgiver:________________________ (tegningsberettigedes underskrift(er))

Virksomhed: CVR nr.: Adresse: Telefon nr.: E-mail:

2 Denne del af erklæringen afgives i overensstemmelse med § 11, stk. 4, jf. § 11, stk. 1, i bekendt-gørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet.


Udskiftning af kantbjælker SAB


SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)




0 Styring og samarbejde

"Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde" er supplerende, særlige

beskrivelse til AAB Styring og samarbejde af februar 2011.

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet

"0" til afsnitsnummereringen.

0.1 Alment

SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens ind-

sats ved styring af entreprisen og samarbejde med bygherren i relation til:

• Tid

• Kontrol og dokumentation

• Kvalitet

• Miljø

• Arbejdsmiljø

• Trafiksikkerhed og -afvikling

• Beredskabsforhold

• Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere

Vedrørende begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende ud-

gave samt DS/EN ISO 9000:2000 og DS/EN ISO 14001:2004.

0.3 Arbejdsplan m.v.

0.3.1 Generelt

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:

• Hvornår trafik omlægges.




• Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen.

• Hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare.

Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for

bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt.

Entreprenøren skal i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a. at.

• Der ikke må arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage

udenfor tidsrum mellem 06.00 og 18:00. Afvigelser herfra kun efter aftale

med tilsynet.

• Arbejdet skal standses i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udfø-

relse af konditionsmæssigt arbejde.

• De af vejmyndigheden til en hver tid fastsatte spærretider skal overholdes.

• Omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter, uden

for broens spærretider, og efter aftalte med vejmyndigheden.

• Der inden igangsætning af færdselsregulerende foranstaltninger foreligger

en godkendt rådighedstilladelse.

• Der maks. kan afspærres til 300 m arbejdsområde af gangen.

• Der i perioden frem til den 1. august 2012 kun er rådighed over arealet fra

fuge 1a til 22a i broens vestside.

• Ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepri-

seperioden.

• Der skal afsættes tid til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation.

0.4 Kontrol

0.4.1 Entreprenørens egenkontrol

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle

bygherren mindst 5 arbejdsdage inden prøveudtagningen/prøvningen finder

sted.

Entreprenørens egenkontrol omfatter sikring af, at krævet kontrol og dokumen-

tation finder sted hos leverandører og underentreprenører med tilfredsstillende

resultat.

0.4.2 Bygherrens kontrol

Såfremt bygherrens stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke

er overholdt, er entreprenøren forpligtet til at udbedre de pågældende forhold.




Udbedringen af fejl eller mangler skal ske i henhold til retningslinjer, der afta-

les med bygherren.

0.5 Dokumentation

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere den sam-

lede dokumentation i 2 eksemplarer (papir og elektronisk). Dokumentationen

skal omfatte:

• Den krævede dokumentation for udførte kontroller og registreringer i hen-

hold til AAB og SAB.

• Logbog for trafikafmærkning.

Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest, som anført

i SB.

0.6 Kvalitetsstyring og miljøledelse

0.6.1 Alment

Kvalitets- og miljøplanen skal være i overensstemmelse med kravene i DS EN

ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004.

Efterfølgende krav er gældende for entreprenøren samt dennes konsu-

lent/projekterende, underentreprenører og leverandører med væsentlig indfly-

delse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold.

0.6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespe-

cifik kvalitets- og miljøplan. Planen skal omfatte alle leverede ydelser, inklusiv

planlægning, eventuel projektering, udførelse og aflevering til drift samt doku-

mentation.

De pågældende krav er også gældende for underentreprenører og leverandører

med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold.

Følgende punkter skal være indeholdt i kvalitets- og miljøplanen:

• Beskrivelse af entreprenørens kvalitets-, miljø- og arbejdspolitik.

• Organisationsdiagram.

• Oversigt med underentreprenører og -leverandører med væsentlig indflydel-

se på indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold.

• Kvalitets- og miljøprocedure.

• Arbejdsprocedure.




• Kontrolplaner og kontrolskemaer.

0.6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer

I det omfang, det er krævet i fagspecifikke AAB, SAB og eventuelle udbuds-

kontrolplaner, skal entreprenøren udarbejde, implementere og vedligeholde

procedurer og arbejdsprocedurer.

Procedurer og arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau redegøre for blandt

andet:

Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres.

Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse, herunder samspil

mellem forskellige organisatoriske enheder hos entreprenøren.

Grænseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter.

Henvisninger til gældende retningslinjer, herunder relevante love, bekendt-

gørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet mv.

Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler mv., der eventuelt skal

anvendes ved gennemførelse af aktiviteter.

Forhold vedrørende miljø og arbejdsmiljø

Trafikafvikling og -sikkerhed.

Resultater af aktiviteter.

Kontrolomfang og -metoder.

Form og omfang af dokumentation.

Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhørende dokumentation.

Procedurer og arbejdsprocedurer vedlægges kvalitets- og miljøplanen.

0.6.2.5 Styring af projektering

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for planlægning,

gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, æn-

dringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver.

Procedurer skal omfatte projektering af interimskonstruktioner.




0.6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

På denne entreprise kan der foregå elektronisk udveksling af dokumenter

(e-mail mv.) mellem bygherre, dennes repræsentant og entreprenør.

Styring af dokumenter omfatter:

Kvalitets- og miljøplan.

Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf.

kravene i udbudsmaterialet.

Indgående og udgående dokumenter/post/prøver m.v.

Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer ved-

rørende miljø- og arbejdsmiljøforhold.

Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger, af-

mærkningsplaner, arbejdsprocedurer m.v.).

Plan for sikkerhed og sundhed.

Jernbanesikkerhedsplaner.

Beredskabsplaner.

Entreprenøren skal redegøre for styring af dokumenter, jf. ovenstående.

Der skal udarbejdes en dokumentationsstyringsplan eller lignende dokument,

der for hvert dokument redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og god-

kender dokumenter, samt til hvem de fordeles.

En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter udarbejdes af entre-

prenøren og skal til stadighed være tilgængelig for bygherren. Oversigten gen-

nemgås ved hvert byggemøde.

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion

Entreprenøren skal redegøre for identifikation af behov for samt gennemførelse

af uddannelse og træning af alt personale, der udfører aktiviteter, som kan have

indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og

-afvikling.

Entreprenøren skal føre journal over planlagt og afholdt uddannelse og træning

for personale tilknyttet entreprisen.

Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejder eller medarbejder

med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag:




Udførelse af trafikale foranstaltninger (vejen som arbejdsplads).

SR-arbejdsledelse ifm. arbejder over Svendborgbanen.

Fugtisoleringsarbejder (nødvendig faglig uddannelse).

Montage af stillads (stilladskursus).

Asfaltarbejder.

Epoxy-arbejder.

Arbejder med polyuretan produkter (fugemasse).

Laboratorieundersøgelser.

Entreprenørens ingeniør, opgaveansvarlige, formænd og medarbejder som er

beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført eller plan-

lagt deltagelse i Vejdirektoratets godkendte kursus "Vejen som arbejdsplads".

Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd og medarbejdere, som

er beskæftiget med arbejder mod spor i drift, skal alle have gennemført delta-

gelse i Banedanmarks kursus "Pas på på banen".

Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, arbejdsledere og medarbejdere,

som arbejder med stillads, skal forinden deres arbejdsfunktioner vedrørende

stillads påbegyndes, have gennemført de kurser, der er anført i "Tilsynshåndbog

for broentrepriser - Forebyggelse af stilladssvigt" i gældende udgave. Entrepre-

nøren skal forestå planlægning og gennemførelse af kurser, der jf. tilsynshånd-

bogen betegnes A, D, E og F. Underviser til kursus A skal rekvireres hos Vejdi-

rektoratet med et varsel på min. 20 arbejdsdage.

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-

cer/CV for nøglefunktioner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvor der stilles

særlige krav til uddannelse/erfaring.

0.6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører

samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entre-

prisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte

dele eller arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modta-

gekontrol).

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende

skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til

kravene i udbudsmaterialet.




Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede un-

derentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.

0.6.2.10 Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr

Entreprenøren skal redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af

inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.

0.6.2.11 Kvalitets- og miljøaudit (miljørevision)

Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvali-

tets- og miljøaudit (miljørevisioner). Entreprenøren skal på forlangende frem-

lægge sin auditplan for bygherren.

Entreprisen skal omfattes af intern audit mindst 2 gange i kontraktperioden.

Audit af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulen-

ter/projekterende skal afholdes med tilsvarende hyppighed.

Entreprenøren skal påregne, at bygherren 1 gang årligt vil auditere entreprenø-

rens kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem, således som dette fremgår af den

entreprisespecifikke kvalitets- og miljøplan. Auditering vil kun omfatte de ele-

menter og dokumenter i entreprenørens kvalitets- og miljøplan, der har relation

til den aktuelle entreprise.

Bygherrens auditering kan omfatte underentreprenører og leverandører samt

eventuelle konsulenter/projekterende, efter samme retningslinjer som hos ho-

vedentreprenøren.

Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit:

Entrepriseleder.

Entreprenørens kvalitets- og miljøleder/-koordinator.

Udvalgte medarbejdere fra produktionen.

Den samlede varighed af en audit må påregnes at være ca. 2 timer (eksl.

planlægning og opfølgning).

0.6.2.12 Styring af ændringer

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af æn-

dringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konse-

kvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af

ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.




0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af

konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Procedure skal redegøre for

handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder

kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af

bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v.

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer

samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for

handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstatere-

de afvigelse.

0.7 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne

0.7.2 Organisation af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i arbejdsområderne

0.7.2.1 Alment

Entreprenøren skal på bygherrens vegne, som anført i AAB, varetage afgræns-

ning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejder, herunder vedligehol-

delse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en

arbejdsmiljøkoordinator, der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende

Bygherrens pligter.

Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlæggelse af

CV samt kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse.

Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator må kun ske efter forudgående skriftlig

underretning til bygherren.

Såfremt entreprenøren skal arbejde inden for anden entreprenørs arbejdssted,

skal arbejdsmiljøkoordinatoren orienteres, idet arbejdspladsens plan for sikker-

hed og sundhed for den pågældende opgave skal tilrettes hertil.

Bygherren foretager anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet.

0.7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Kravet om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og ar-

bejdsgivere, der samtidigt arbejder på pladsen.

Den i udbudsmaterialet vedlagte udbudsplan for plan for sikkerhed og sundhed

er grundlag for PSS.




0.7.3 Beredskabsplan

Entreprenørens beredskabsplan skal, udover de i AAB nævnte, omhandle føl-

gende forhold:

Personskade.

Tingskade.

Nedfald af materiel og materialer.

Spild af brændstof og kemikalier.

Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalier til kloak eller Svend-

borgsund.

Brand.

Støv.

Støj

Vibrationer.

Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse.

0.8 Trafiksikkerhed og -afvikling

0.8.2 Arbejder ved eller på veje

0.8.2.1 Alment

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratets Vejcen-

ter Syddanmark.

Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et

samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheder og politiet.

For entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder på stats-

veje, henvises til uddannelseskrav i "Afmærkning af vejarbejder på statsveje",

instruks og tegninger, vejdirektoratet i gældende udgave.

Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssige risikab-

le situationer.

0.8.2.2 Afmærkningsplaner

AAB afsnit 8.2.2 udgår og erstattes af:




Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet ladet udar-

bejde afmærkningsplaner, disse forefindes iht. tegningslisten.

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved Vejdirektoratets Vejcenter,

i god tid før arbejdets start. Sagsbehandlingstiden kan være op til 10 arbejdsda-

ge. Intet arbejde må således påbegyndes før godkendt rådighedstilladelse fore-

ligger.

Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af ændringer af afmærkningspla-

ner, såfremt der viser sig behov herfor. Entreprenøren indhenter vejmyndighe-

dens godkendelse.

Entreprenøren skal fremsende kopi af godkendte rådighedsansøgning med af-

mærkningsplaner til bygherrens tilsyn, således at tilsynet til enhver tid er i be-

siddelse af gældende og godkendte rådighedsansøgninger.

0.8.3 Arbejder ved eller i spor

Der må ikke igangsættes arbejde ved jernbanespor uden tilladelse fra Bane-

danmark.

0.9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

0.9.1 Alment

Det påhviler entreprenøren at indhente alle nødvendige tilladelser i forbindelse

med råden over vejarealet samt gravning i vejen og fortovet.

Det påhviler entreprenøren at indhente Banedanmarks tilladelse til udførelse af

arbejder over Svendborgbanen. Eventuel udarbejdelse af jernbanesikkerheds-

plan og eventuel SR-arbejdsledelse i forbindelse med arbejdets udførelse påhvi-

ler ligeledes entreprenøren.

Entreprenøren forestår anmeldelse af arbejdet i forhold til Miljøministeriets be-

kendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktivi-

teter.




1 Arbejdsplads

"Særlige Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads" er supplerende, særlige beskri-

velse til AAB Arbejdsplads af november 2007.

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet

"1" til afsnitsnummereringen.

1.1 Situation ved arbejdets start og under arbejdets udførelse

Ved arbejdets start pågår entreprisen:

"Udskiftning af fuger, katodisk beskyttelse af beton omkring fuger og nyt

slidlag

Det skal påregnes, at arbejdet skal udføres i 2 etaper, vestlig kantbjælke/fortov i

2012 og østlig kantbjælke/fortov i 2013, som angivet i udbudstidsplan.

Entreprenøren har i perioden frem til den 1. august 2012 kun rådighed over are-

alet fra fuge 1a til 22a i broens vestside. Hvorfor der kun kan foretages udskift-

ning af kantbjælke på dette areal i denne periode.

1.2 Afsætning

1.2.1 Bygherrens afsætning

Bygherren foretager ingen afsætning, idet den nødvendige hovedafsætning er

givet ved det eksisterende bygværk.

1.2.2 Entreprenørens afsætning

Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling, nivellement og

om nødvendigt, efter aftale med bygherren korrigere koter og belægningstyk-

kelser:

Inden nedbrydning af eksisterende kantbjælker.

Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger.




Efter fjernelse af eksisterende brobelægninger.

Efter fjernelse af fugtisolering og fræsning af brodæk.

Efter færdiggørelse af brodækkets nedbrydning, som anført i SAB og pro-

jekttegninger.

Efter støbning af nye kantbjælker og fortove.

Efter udførelse af belægningsarbejder.

Opmålingen skal foreligge på digital form i CAD-format som en 3D-fil. Opmå-

lingsdata skal medfølge som en tekst-fil (eksempelvis: pktnr., kode, y, x, z, no-

te). Alle for en terrænmodel betydende punkter og linjer skal ligge korrekt i

3D-filen. Det er vigtigt at alle langsgående skillelinjer, befæstelseskanter og

terrænbrudlinjer måles med korrekt topologi. Det vil sige, at kantbegrænsnin-

ger, kørebanekanter og brudlinjer i belægninger skal være korrekte og lukkede

under åbninger i overgange mellem sammenhængende linjekoder.

Nivellementspunkter skal placeres således, at disse er sammenfaldende ved alle

målinger.

Nivellementets tæthed fastlægges efter nærmere aftale med tilsynet. Følgende

tæthed skal dog mindst påregnes:

I længderetningen: pr. 5 m

I tværretningen: på overside kantbjælker samt ved inderside kantbjælker, i

eksisterende/nye dybdelinjer og kørebanekanter samt ved knæk/overgang i

tværprofil. Endvidere skal riste ved brønde medtages.

Data fra nivellement skal forelægges tilsynet, hvorefter entreprenøren skal på-

regne min. 3 arbejdsdage til tilsynets gennemgang af data. Mindre korrektioner

i forhold til den i tegningsmaterialet viste geometri vil kunne forekomme.

1.3 Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje

1.3.1 Arbejdsområder

Til arbejdsområde kan disponeres over de i tegningsmaterialet viste områder.

Længden af arbejdsarealet må maksimalt svarer til det, som er angivet på af-

mærkningsplanen.

Der henvises til udbudstidsplanen for supplerende oplysninger om rådighed

over arbejdsområdernes dele. Opmærksomhed henledes på SAB, afsnit 1.1.

Entreprenøren skal inden overtagelse af arbejdsområder beliggende på eller ved

statsveje opnå nødvendige rådighedstilladelser fra vejmyndigheden, jf. "Af-




mærkning af vejarbejder på statsveje", instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i

gældende udgave.

Under dele af entreprisens forløb skal arbejderne løbende koordineres med an-

dre entreprenører på broen.

Fortovet må ikke belastes med større laster end svarende til 500 kg/m2 og der

må ikke være køretøjer på fortovsvinge.

Før ibrugtagning af arbejdsarealet under broen ved Bratenvej skal tilladelse

indhentes hos Svendborg Kommune. Ved arbejdets færdiggørelse skal der ud-

arbejdes en overdragelsesprotokol til Svendborg Kommune.

Det anviste områdes tilstand skal før ibrugtagning dokumenteres ved fotoregi-

strering. Området skal ryddes og reetableres fuldstændigt efter brug. Området

og øvrige færdselsarealer skal løbende rengøres og affald samles.

Alle områder, som har været benyttet som arbejdsplads eller på anden måde

benyttes i forbindelse med entreprisen og er blevet beskadiget, skal reetableres

efter tilsynets anvisning uden entreprenøren skal påregne betaling herfor.

1.3.2 Arbejdsplads

Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning.

Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over et areal på Tåsinge-siden

under broen, ved Bratenvej, efter nærmere aftale. Anbringelse af skure, mate-

rialer m.v. skal ske i dette område.

Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en

plan, der viser omfang og indretning af arbejdsplads.

Entrepriseledelsen, herunder formænd, skal kunne træffes på telefon inden for

normal arbejdstid, og i øvrigt når der foregår arbejder på arbejdspladsen.

Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, ren-

gøring mv. - til rådighed for byggemøder.

Entreprenøren skal på arbejdspladsen råde over udstyr for tele- og datakommu-

nikation (e-mail, internet o. lign.) mellem entreprenør, bygherre og bygherrens

tilsyn.

Til brug for bygherrens tilsyn skal entreprenøren i tilknytning til entreprenøren

kontor på arbejdspladsen stille kontor til rådighed, der opfylder følgende krav:

Kontorpladser (kontorborde, kontorstole, belysning, reol + opslagstavle,

varme) til 2 personer.

Kontoret skal være et selvstændigt kontor adskilt fra entreprenørens kontor.




Toiletrum med toilet og håndvask.

1 stk. kaffemaskine og 1. stk. el-kedel.

1 stk. termokande.

1 stk. køleskab.

Persienner for vinduerne.

Bordplads til 6 personer inkl. 6 stole (til afholdelse af byggemøder).

Internetadgang med min. hastighed på 10 Mbit/s.

Renhold og drift af skuret påhviler entreprenøren. Skuret skal være til tilsynets

disposition fra senest 5 arbejdsdage efter arbejdets start til 5 dage efter arbejdets

afslutning.

1.3.3 Adgangsveje

Adgang til arbejdspladser skal ske ad offentlig vej.

Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden

vedligeholdelsespligt:

Ledningsejere.

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejene til op-

retholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren.

Generelt gælder:

Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdspladsen hørende arealer

efter nærmere aftale med vejmyndigheder.

Materiel- og materialekørsel til og fra arbejdsområdet på broen skal ske un-

der anvendelse af gult roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelæg-

ges, så det ikke spærrer for afviklingen af trafikken.

Der må kun foretages aflæsning af materialer på broen udenfor vejens spær-

retider.

Til- og frakørsel skal altid ske i kørselsretningen.

Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes.

Der må ikke ske færdsel på tværs af Sundbrovejen.




Ved entreprisens igangsætning skal entreprenøren i samarbejde med bygherrens

tilsyn, vejmyndighed og lodsejere foretage fotoregistrering af veje/stier og til-

stødende arealer.

1.3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje

Arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje skal ved aflevering være i

samme stand, som da entreprenøren overtog arealerne.

1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger

Bestemmelserne i "Afmærkning af vejarbejder på statsveje", instruks og teg-

ninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave, er gældende for entreprisen.

1.4.1 Alment

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af

afspærring og afmærkning.

Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i "Vej-

regler for afmærkning af vejarbejder mm." i gældende udgave.

Entreprenøren skal udarbejde detailtidsplaner for opstillings-/flytnings-

/nedtagningsarbejderne. Detailtidsplanerne fremsendes til tilsynet senest 5 ar-

bejdsdage inden det pågældende arbejde igangsættes.

Entreprenøren skal respektere Svendborgsundbroens spærretider. Der henvises

til http://www.vejsektoren.dk/imageblob/cache/185449.pdf for oplysninger om

Sundbrovejens spærretider.

Entreprenøren skal i sin planlægning forudsætte at sikkerhed og fremkomme-

lighed for trafikanter, herunder begrænsning af ventetider, prioriteres højt.

1.4.2 Materialer

Entreprenøren skal anskaffe og vedligeholde afspærringer og skiltning.

Afspærringen og afmærkningsmateriel er iht. gældende tegningsmateriale.

Afspærringen af arbejdsområdet på broen skal bestå af sammenkoblede trafik-

værn. Trafikværnene skal være af en type, der er godkendt iht. DS/EN 1317-2.

1.4.3 Udførelse

Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en afmærk-

ningsplan, der er godkendt af Vejcenter Syddanmark og evt. politiet, jf. ret-

ningslinjer i "Afmærkning af vejarbejder mv."

http://www.vejsektoren.dk/imageblob/cache/185449.pdf




Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens og poli-

tiets godkendelse af afmærkningsplaner.

Opstilling af afmærkningsmateriel anses som bevægeligt vejarbejde.

Alle trafikomlægninger skal foregå udenfor Svendborgsunbroens spærretider.

1.4.3.1 Udførelse af stationært vejarbejde

Entreprenøren skal min. 5 hverdage inden opstilling, flytning og nedtagning af

de færdselsregulerende foranstaltninger påbegyndes, fremkomme med en god-

kendt rådighedsansøgning inkl. afmærkningsplan baseret på den foreslåede i

afmærkningsplanerne, samt forslag til, hvorledes de forskellige faser under op-

stilling, flytning og nedtagning påtænkes udført.

Skiltning mv. skal placeres under hensyntagen til lokale forhold på stedet.

1.4.3.2 Information

Information til offentligheden om trafikomlægninger via pressen og Vejdirekto-

ratets Trafik Informations Center, TIC, foretages af bygherren, men entreprenø-

ren skal bidrage med nødvendige oplysninger.

1.4.3.3 Arbejdsprocedure

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure (jf. SAB Styring og samarbejde afsnit

0.6.2.1) beskrive, hvorledes han påtænker at varetage de trafiksikkerhedsmæs-

sige hensyn, der er gældende for entreprisen, herunder hvorledes han påtænker

at koordinere sine aktiviteter med eventuelle tilknyttede underentreprenører og

med anden hovedentreprenør på broen.

1.4.4 Kontrol

Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og

virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde

af mangelfuld afmærkning.

I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færd-

selsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning.

Afmærkningen skal kontrolleres som angivet i "Afmærkning af Vejarbejder

m.m.", dog udføres kontrol 2 gange dagligt i weekender og på helligdage. Min-

dre op- og fejlretning af afskærmning/afmærkning skal udføres umiddelbart af

personale som udfører kontrollen, dvs. uden tilkald.

Dokumentation for entreprenørens logbog for kontrol af afmærkning skal afle-

veres til tilsynet ugentligt. Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsorde-

nen til byggemøderne.




1.5 Ledninger

Bygherren har kendskab til eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet i

fortovet.

Kabelkasser og rør, der fører ledninger til lysmaster samt til vejrstation midt på

bro, er placeret i fortovskonstruktionens lecabeton-lag.

Det pålægger entreprenøren selv at indhente oplysninger og træffe de fornødne

aftaler med ledningsejeren mht. evt. omlægning af ledningerne.

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal entre-

prenøren udføre disse efter nærmere aftale med, og afregne evt. udgifter med

denne.

Entreprenøren er pligtig til at tåle de gener, der opstår ved tilstedeværelse, om-

og/eller nyanlæg af kabler og ledninger.

1.6 Laboratoriefaciliteter

Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium.

Der skal på pladsen kunne gennemføres følgende kontrol af beton:

Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål og luftindhold (Pressur-

meter)

Udstøbning af prøvecylindre, d=150 mm, h=300 mm (Opbevaring i termo-

statstyret vandbad udføres på produktionsstedet)

Temperatur af luft, den friske og den hærdnede beton

1.7 Miljøforhold

1.7.1 Alment

Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte

foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, støv m.v., advisere

naboer, der forventes berørt af generne, i samråd med bygherrens tilsyn.

Ligeledes skal entreprenøren udfylde og fremsende en anmeldelse af "midlerti-

dig aktivitet" til Svendborg Kommune før arbejdet igangsættes.

1.7.6 Forurening på tilstødende veje

Ved udførelse af sandblæsning, behugning, højtryksspuling og lignende skal

entreprenøren udføre den fornødne yderligere afskærmning, således at hverken

det underførte areal eller det overførte areal på nogen måde generes af beton-

stykker, støv/sand, vand m.m.




Tilstødende konstruktionsdele og arealer, der forurenes, skal straks rengøres.

Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og

udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.

Entreprenøren er ansvarlig for, at de til gennemførelse af entreprisen nødvendi-

ge arbejdsprocesser og produkter er godkendt af myndighederne, herunder Ar-

bejdstilsynet.

1.7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse

I forbindelse med gennemførelse af entreprisen vil der forekomme opbrydning,

nedbrydning, opsamling og produktion af affald.

Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive:

Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt un-

der entreprisens gennemførelse.

Hvordan der holdes ordentligt og ryddeligt på pladsen.

Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med

gældende affaldsregulativ.

Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold.

Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning.




5 Stillads og form

SAB for stillads og form er supplerende, særlige beskrivelser til AAB betonar-

bejde af april 2001, afsnit 5 "Stillads og form".

5.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Projektering og udførelse af arbejdsbro på kantbjælker.

Projektering og udførelse af formkonstruktioner for kantbjælker og fortov.

Indstøbningsdele.

Trækrør.

Der skal gøres opmærksom på, at arbejdsbro ikke kan fastgøres på fortovsvin-

ge, men må forudsættes monteret på side samt bund af kassedrager, samt side

og underside af massivt dæk.

Stillads- og formkonstruktioner, herunder også deres forankringer m.m. skal

fjernes helt.

Entreprenøren skal bl.a. dokumentere, at stillads og formsystemet har den nød-

vendige stivhed, så krav til betonflader, jf. AAB afsnit 8.3.1, overholdes.

Entreprenøren skal basere sit arbejde på "Tilsynshåndbogen for broentrepriser,

Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009" og skal i samarbejde med byg-

herrens tilsyn anvende og udfylde de heri angivne skemaer på en måde, der føl-

ger den angivne vejledning.

De i SAB Styring og samarbejde afsnit 0.6.2.7 angivne kurser omfatter:

For teknikere (ingeniører, bygningskonstruktører mv.): Kursus C, der skal

være gennemført inden planlægning og projektering af stillads påbegyndes.

Kurset udbydes af VEJ-EU.




For arbejdsledere (formænd, sjakbajser mv.): Kursus B, der skal være gen-

nemført inden planlægning af udførelsen påbegyndes. Kurset udbydes af

VEJ-EU.

For timelønnede (faglærte, ufaglærte mv.): Kursus A, der skal være gennem-

ført inden udførelsen påbegyndes. Kurset afholdes som regel på byggeplad-

sen.

Undervisere til kursus A skal rekvireres hos Vejdirektoratet med et varsel på

min. 20 arbejdsdag. Undervisere til kursus A stilles vederlagsfrit til rådighed

af Vejdirektoratet.

De projektspecifikke kurser D,E og F, der normalt afholdes i forlængelse af

kurset A på byggepladsen for alle medarbejdergrupper umiddelbart før ar-

bejdets opstart. Her gennemgås det aktuelle stilladsarbejde og -projekt.

5.1.2 Dokumentation

Entreprenøren skal påregne 20 arbejdsdage til kommentering og efterfølgende

rettelser/suppleringer af den fremsendte dokumentation. Entreprenøren må for-

vente, at der er stor fokus på den fremsendte dokumentation og opfølgningen på

om stilladset, form m.m. er udformet som dokumenteret.

Det understreges, at arbejdet ikke må igangsættes før tilsynets godkendelse af

den fremsendte dokumentation foreligger. Endvidere skal der være foretaget en

gennemgang af arbejdsbro m.m. på byggepladsen. Ved gennemgangen deltager

bygherrens tilsyn, entreprenøren og entreprenørens eventuelle rådgiver.

5.1.3 Projektering

5.1.3.1 Projekteringsgrundlag

Arbejdsbro, stillads og form henregnes til konsekvensklasse CC3.

5.1.5 Afskærmninger på broer og stilladser

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstalt-

ninger være iht. AT-vejledning A.2.1, "Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare

på bygge- og anlægspladser", november 2005.

Foranstaltninger hertil kan udføres med tæt skærm monteret på rækværker eller

tilsvarende. Skærme og rækværker på brostilladser mod det fri skal have en

højde på mindst 1,20 m.




5.2 Materialer

5.2.2 Form

5.2.2.1 Bræddeform

Alle synlige flader støbes mod ru bræddeform. Brædderetning skal være paral-

lel med kantbjælker.

5.3 Udførelse

5.3.2 Form

5.3.2.1 Tæthed og udformning

Tilslutning med eksisterende overflader skal være tæt.

Vand til vanding af form skal være af kvalitet som støbevand.

5.3.2.3 Forankring af sideforme

Ved formsætning af overflader, der ligger i samme plan som overflader i en

eksisterende konstruktion, skal formen anordnes således, at der, umiddelbart før

støbning påbegyndes, kan foretages en tæt tilspænding til den eksisterende kon-

struktion, således at spring i overfladen og afsætning af mørtel på eksisterende

betonoverflader undgås.

5.3.2.4 Indstøbninger og udsparinger

Der indstøbes/monteres alle på tegninger viste:

Forankringsbolte for brorækværk og lysmaster.

Trækrør for ledninger og kabler.

Alle ståldele, rustfri ståldele og dele af messing eller bronze, dog undtaget,

varmforzinkes i henhold til DS/EN ISO 1460 til 1461 med minimum gennem-

snitsværdi på 115 mm og gennemsnitsværdi for enkeltprøve på 100 mm. For

møtrikker er de tilsvarende værdier 50 mm og 45 mm.

Galvaniserede dele skal af hensyn til galvanisk tæring være isoleret fra arme-

ringen. Herfra er undtaget forankringsbolte i en afstand af 5 m fra dilationsfu-

ger, som skal have elektrisk forbindelse med armering, af hensyn til katodisk

beskyttelse.

Plastrør til kabler og ledninger i kantbjælke skal være som DVK-kabelrør, dvs.

korrugerede rør på PE-basis.




Trækrør skal ved indbygning udføres med fald. Faldet skal hvor det er muligt,

være mod fagender. Rørene forsynet med træktråd med min. trækstyrke på

500 N.

5.3.2.6 Afformning

Alt forankringsmateriel til fastholdelse af arbejdsbro og form skal fjernes fuld-

stændigt ved afformning/demontering. Der må ikke efterlades metalliske dele

fra form eller arbejdsbro i en afstand af op til 5 m fra dilationsfuger.

Afformning af kantbjælke må ikke påbegyndes før end betonen har opnået en

trykstyrke på min. 50 % af den karakteristiske styrke.

5.3.3 Arbejdsbro

SAB specifikationer og krav til stillads og form er gældende for udførelse af

arbejdsbroen.

Arbejdsbroen skal forsynes med tæt bund, som skal tætnes mod broens eksiste-

rende kant, således at nedfald på underførte vej/bane, offentlige arealer og

Svendborgsund effektiv hindres. Den tætte skærm, som monteres på arbejds-

broens rækværk, skal endvidere sluttes tæt mod bund.

Skitseforslag til udformning af arbejdsbro er vedlagt i bilag 2.

Ved fastgørelse af arbejdsbro til underside brodæk skal de anvendte ankre til-

stræbes sat i et "pænt" mønster. Spændkabler skal lokaliseres inden iboring af

ankre.

Følgende er gældende ved demontering:

Ankre skæres 40 mm under betonoverflade. Skærebrænder tillades ikke an-

vendt.

Hullet omkring ankeret renhugges, og renskæres til en regelmæssig form.

Reparation med specialmørtel skal udføres i henhold til AAB betonbroer,

afsnit 8.

En procedure for ovenstående skal foreligges tilsynet, senest 10 arbejdsdage

inden demontering, hvorefter en prøve skal påregnes udført, med henblik på at

opnå et tilfredsstillende resultat med hensyn til udseende, farve mm.




6 Slap armering

SAB for slap armering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for beton-

arbejde af april 2001, afsnit 6 "Slap armering".

6.1 Alment

Arbejdet omfatter følgende:

Armering af nye kantbjælker.

Armering af fortov.

Supplering af mangelfuld armering.

Iboring af ankre.

6.1.2 Dokumentation

Klassifikation af armeringsstål er anført i generalnoten, jf. tegningsfortegnel-

sen.

6.2 Materialer

Der må kun anvendes stål med certifikat i henhold til DS/EN 10080.

6.2.4 Materiale for faststøbning af ankre

Klæbeankre fastgøres med ETA godkendt højstyrke klæbemørtel.

6.3 Udførelse

6.3.1 Alment

Den på tegningerne viste armering er at opfatte som princip for armeringsud-

formningen. Dette betyder, at entreprenøren for visse dele må udarbejde detal-

jerede armeringstegninger for afklaring af armeringsføringen. Entreprenøren

skal fremsende nødvendige armeringstegninger samt fuldstændige bukkelister

til tilsynet til gennemsyn.




Der skal etableres elektrisk forbindelse mellem al ny armering og den eksiste-

rende armering, i en afstand af op til 5 m fra dilationsfuger, af hensyn til kato-

disk beskyttelse.

6.3.3 Dæklag og armeringsafstande

Dæklag fremgår af generalnoten, jf. tegningsfortegnelsen.

Ved drypnæser, spor for klemskinner, pynterecesser og lign. lokale fordybnin-

ger reduceres dæklaget med 10 mm.

Afstandsholdere skal være af beton og opfylde de krav til miljøklasse og tryk-

styrke som modsvarer den beton de anvendes i. Afstandsholdere skal ved stø-

bearbejdets begyndelse være i vandmættet, overfladetør tilstand. Afstandshol-

dere af typen "slange" vil ikke blive accepteret.

6.3.5 Forankring og stød

Inden ankre fastgøres i borede huller skal entreprenøren ved hjælp af coverme-

ter eller mindre behugning sikre at eksisterende, blivende armeringsjern, led-

ninger i broen samt spændkabler ikke beskadiges ved hulboringen. Entreprenø-

ren skal overfor tilsynet dokumentere dette.

Borede huller skal blæses rene for borestøv mv. inden montering af armering.

6.3.6 Varmepåvirkning af armering

Svejsning af armering for etablering af elektrisk kontinuitet til den eksisterende

armering tillades i en afstand af op til 5 m fra dilationsfuger.




8A Beton - Nyanlæg

SAB for beton er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for betonarbejde af

oktober 2009, afsnit 8 "Beton".

8A.1 Alment

Følgende konstruktionsdele nystøbes:

Støbning af nye kantbjælker.

Støbning af overbeton på fortov.

8A.1.3 Dokumentation

Klassifikation af betontyper til de enkelte konstruktionsdele herunder oplysnin-

ger om miljøklasse, minimum styrkeklasse, maksimal stenstørrelse samt speci-

elle krav er anført i generalnoten, jf. tegningsfortegnelsen.

8A.2 Materialer

8A.2.1 Delmaterialer

8A.2.1.5 Groft tilslag

Som tilslag skal anvendes granit.

8A.3 Udførelse

8A.3.5 Støbeskel

Entreprenøren må ikke påregne støbeskel mindre en pr. 30 m. Støbeskel skal

placeres med samme afstand, og ud for sceptre eller lysmaster. Der skal ilægges

trekantsliste i overside fortov ved støbeskel.

I støbeskel mellem nystøbninger udskiftes gennemgående armering med rust-

fast armering.

Støbeskel skal afrenses og frilægges ved anvendelse af sandblæsning eller høj-

tryksspuling.




Placering af støbeskel skal aftales med tilsynet.

8A.3.9 Efterbehandling

A. Krav

Ved sammenstøbninger må forskellen mellem middeltemperaturen i eksisteren-

de betondele og tilstødende nystøbte betondele ikke overstige 15 C, med min-

dre det ved beregning dokumenteres, at 80 % af betonens aktuelle trækstyrke

ikke overskrides.

Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede temperaturer skal fo-

religge 15 dage inden støbning. Dokumentationen skal foreligge som beregnin-

ger af de forventede temperatur- eller spændingsforhold. Ved spændingsefter-

visning skal der tages hensyn til svind og krybning.

Måleprogram til eftervisning af middeltemperaturen skal aftale med tilsynet.

B. Foranstaltninger

For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af

tidligere støbte og tilstødende, nystøbte betondele skal entreprenøren iværksæt-

te de nødvendige foranstaltninger som nævnt i DS482, afsnit 9.7.2. Hvis disse

ikke er tilstrækkelige til at garantere, at de stillede krav kan overholdes med

tilstrækkelig sikkerhed, skal støbningen udsættes til gunstigere vejrforhold.

8A.3.10 Afskærmning

Før udførelse af sandblæsning el. højtryksspuling skal der være foretaget af-

skærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter,

maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser.

Afskærmning/afdækning skal udføres robust og tæt, så trafikanter på broen og

under broen ikke generes af støvgener og nedfald af beton.

Afskærmning/afdækning skal sikres og vedligeholdes løbende.

Entreprenøren skal, før arbejdet påbegyndes fremkomme med specifikationer

og tegninger af afskærmning/afdækning til tilsynets godkendelse.

Såfremt der ved visse vindretninger, trods inddækning ved arbejdsstedet, opstår

støvgener for trafikken eller andre, skal entreprenøren træffe foranstaltninger til

at begrænse støvgenerne mest muligt. Om nødvendigt skal arbejdet midlertidigt

standses.

Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. Eventuelle

skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og udbedres

efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.




9 Broautoværn og rækværker

SAB for broautoværn og rækværker er supplerende, særlige beskrivelser til

AAB for broautoværn og rækværker af december 1994.

9.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende brorækværk.

Levering og montering af boltegrupper til rækværk.

Levering og montering af nyt varmforzinket brorækværk.

Levering og opsætning af skærm fra landfæstet på Fyn og 350 m ud mod

Svendborgsund, på begge sider af broen.

Den i AAB afsnit 9.3.4 anførte reference til DS/ISO 1459 og 1461 vedrører

1980 udgaven af DS/ISO 1459 og 1461, som er erstattet af DS/EN ISO 1461.

Stålet skal varmforzinkes, men ikke males.

Skærmen udgøres af polycarbonatplader, der løbende fastgøres med beslag til

brorækværket iht. tegningsmaterialet.

9.2 Materialer

Polycarbonatplader skal leveres UV-bestandige og være egnet til udendørs

brug.

9.2.1 Konstruktionsstål

Stål skal levers med siliciumindhold egnet til varmforzinkning.

Materiale i kvalitet JO og J2G3 skal leveres med aftagelsescertifikat 3.1 i hen-

hold til DS/EN 10204:2004.




9.2.5 Understopningsmørtel

Understopning skal udføres med cementmørtel og epoxymørtel, se afsnit 9.3.5.

9.3 Udførelse

9.3.4 Varmforzinkning

I AAB afsnit 9.3.4 udgår de første 4 afsnit og erstattes af følgende:

Varmforzinkning udføres i henhold til DS/EN ISO 1461.

Belægningstykkelsen skal være 100 µm gældende for alle materialer - uanset

godstykkelse.

Normalt skal maksimaltykkelsen være mindre end ca. 2 gange specificeret mi-

nimum lokalt lagtykkelse (gælder ikke sammensvejste emner).

Skarpe spidser, klumper, flusmiddel, zinkaske og tydelige misfarvninger fra

processen er ikke tilladt og skal være fjernet før levering (alle overflader er sig-

nifikante).

9.3.5 Montage

9.3.5.1 Generelt

Brorækværket samt skærm opsættes, således at rækværkselementer og skærm

efter opsætning udviser et helt jævnt forløb, såvel i højde som sideretning, når

man flugter med det blotte øje. Største tilladte afvigelse er 30 mm fra det teore-

tiske forløb. Den maksimale afvigelse målt over en 10 m lang strækning må

højst være 10 mm.

Justering af sceptrene kan ske ved opklodsning med varmforzinkede stålplader.

Stålkiler, der slås ind under fodpladen, må ikke anvendes, da de beskadiger

varmforzinkningen.

9.3.5.2 Understopning

Understopning skal udføres med en egnet cementbaseret svindfri færdigmørtel,

omfattet af CE-mærkning. Afhængig af vejrforholdene kan der med fordel an-

vendes en færdigmørtel med fibre.

Der udføres min. 20 mm fugning langs kanterne af understopningen ved over-

side kantbjælke med epoxymørtel. Fugning afsluttes 3 mm fra forkant af fod-

plader og udføres skrå (a=0,5).

I forsiden af understopningen/fugning udføres mellem fodplade og kantbjælke-

overside en 10 mm bred rille til afdræning af sceptret.




Efter understopning/fugning skal disse afdækkes med plastik eller påføres cu-

ring efter leverandørens anvisninger.

Detaljeret arbejdsbeskrivelse jf. AAB for betonbroer, afsnit 9.2.5, skal forelæg-

ges tilsynet før arbejdet påbegyndes.

Alle bolte skal efterspændes når understopningen er afhærdet.

9.3.5.3 Boltesamlinger

Der skal anvendes underlagsskive under alle møtrikker på oversiden af fodpla-

der. Underlagsskiver må ikke være fjederskiver. På oversiden lægges min.

1 mm tykke neoprenskiver under underlagsskiverne, og mellem underlagsski-

verne og autoværnsboltene/møtrikker lægges "Duboringe" eller et dermed lige-

stillet produkt.

9.4 Kontrol

9.4.4 Kontrol af understopninger

Inden for afhjælpningsperioden skal understopninger være intakte og uden rev-

ner eller afskalninger.

I afhjælpningsperioden og ved udløb af denne gælder således følgende:

Der må ikke forekomme afskalninger.

Der må ikke forekomme enkeltrevner med en revnevidde større end 0,2 mm.

Der må ikke forekomme netrevner med en revnevidde større end 0,1 mm.

Entreprenøren er forpligtet til uden udgift for bygherren straks at udskifte un-

derstopninger, som på et hvilket som helst tidspunkt i afhjælpningsperioden

ikke opfylder ovennævnte krav.

Undtaget herfra er skader, som er forårsaget af mekanisk indvirkning (hærværk

eller lignende).




10 Fugtisolering

SAB for fugtisolering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for fugtiso-

lering oktober 2010.

Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udføres med metoder og brug

af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshåndbog for

fugtisolering og brobelægning", august 2010.

10.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Fugtisolering af brodæk med fugtisolering type IVa.

Montering af klemskinne mod fortovskant.

Efter opbrydning af eksisterende brobelægning og fugtisolering, jævnfør SAB,

afsnit 13, udføres en afrensning af betonoverfladen. Fastsiddende rester af tidli-

gere grunder tillades efterladt.

10.3 Udførelse af bitumenpladeisolering

10.3.2 Polymerbitumenpladeisolering type I, IVa og IVc

10.3.2.3 Grunding, forsegling og skrabespartling

Som grunder skal anvendes en typegodkendt grunder, der påføres i 2 lag.




11 Brobelægninger

SAB for brobelægninger er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Bro-

belægninger

Afsnit 11.1-11.6, dateret november 2006.

Afsnit 11.7-11.8, dateret november 2004.

Afsnit 11.9, dateret marts 2007 og

Afsnit 11.10, dateret november 2004 og revisionshæfte dateret februar 2009.

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug

af formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshåndbog for

fugtisolering og brobelægning", oktober 2010.

11.1 Alment

11.1.1 Entreprenørens ydelser

Brobelægningen opbygges som vist på projekttegning og består af følgende lag

nævnt nedefra og opefter:

Drænlag, ÅAB 8 med nominel tykkelse 20 mm

Slidlag, SMA med nominel tykkelse 40 mm

Brobelægningen skal udføres således, at det eksisterende længde- og tværprofil

generelt opretholdes.

11.1.5 Funktionskrav

Dimensioneringshastighed er < 80 km/t.

11.3 Udførelse

Belægningsarbejderne skal udføres i umiddelbar fortsættelse af isoleringsarbej-

derne.




Udførelse af asfaltbelægninger skal foregå i tørt vejr og ved temperaturer over

+5°C.

Betonkonstruktions synlige overflader skal afdækkes omhyggeligt, og i blæse-

vejr skal særlig omhu udvises.

Arbejdsmetoder, arbejdsplan mv. skal meddeles tilsynet, inden arbejdet påbe-

gyndes.

11.3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende

Alle samlinger opvarmes med infrarød opvarmning og forsegles med ca.

200 g/m2 50 % emulsionsopløsning. Der emulsionsforsegles i hele bredden og

afstrøes med bitumineret stenmel.

11.3.6 Komprimering

Belægningen må ikke belastes af trafik - herunder arbejdspladstrafik - før dagen

efter udlægningen.

11.4 Kontrol

11.4.1 Alment

Efter udlægning skal entreprenøren aflevere dokumentation for, at de geometri-ske krav er overholdt.

11.4.3.3 Antal prøvninger ved udlægning

Entreprenøren skal udtage en materialeprøve pr. påbegyndt 100 t asfalt, for ÅAB dog pr. 40 t, dog mindst 1 prøve pr. arbejdsdag. Prøven deles i tre, hver på mindst 5 kg, hvoraf den ene sendes direkte til Vejteknisk Institut.

Prøverne skal på indpakningen mærkes entydigt med uforgængelig skrift med minimum:

Materialetype

Udtagningsdato og klokkeslæt

Producent

Bro nummer

11.4.4 Geometrisk kontrol

Entreprenøren skal, inden belægningsarbejdet påbegyndes, udføre et fladenivel-

lement i et net med langsgående linjer ved kantbjælker, ved fortovsopspring, i

hvert hjulspor og i broens centerlinje. I broens tværretning nivelleres mindst pr.




0,5 m. Hvor disse nivellementer udviser særlige behov for opretning, skal op-

retning udføres efter nærmere aftale med bygherren.

Entreprenøren skal på tilsynets forlangende forelægge afsætningsdata inden

udlægningen.

Efter udlægning af sidste belægningslag dokumenteres overfladens korrekte

beliggenhed ved et fornyet fladenivellement ved anvendelse af samme fiks-

punkter og nivellementsnet.

11.7 Åben kunststofbeton

11.7.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Etablering af langsgående drænkanaler i broens langsgående dybdelinje som

vist i tegningsmaterialet.

11.8 Kunststofbelægning

11.8.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Klargøring inkl. afrensning og højtryksspuling af nystøbt overflade af for-

tov.

Udførelse af kunststofbelægning på fortov, inderside af kantbjælke og side

af fortov.

Der forventes kun trafik af fodgængere og cyklister samt mindre selvkørende

redskaber som fejekost, snerydder og saltspreder.

11.8.1.2 Funktionskrav

Den færdige kunststofbelægning skal udvise en god varig friktion i hele sin le-

vetid.

11.8.2 Materialer

Friktionstilslaget skal være i overensstemmelse med typegodkendelsen, dog

forventes enten grå eller sort tilslag. Endeligt valg af farvenuance foretages af

tilsynet i forbindelse med udførelsen.




11.8.3 Udførelse

Det skal bemærkes, at kunststofbelægningen afsluttes umiddelbart over klem-

skinne på fortovskant. Derfor skal kunststofbelægningen færdiggøres før bitu-

menfuge udføres.

11.8.4 Kontrol

Entreprenøren skal ud fra følgesedler dokumentere, at belægningen er udført i

den foreskrevne tykkelse. Endvidere skal lagtykkelsen kontrolleres i forbindel-

se med de krævede aftræksforsøg.

Måleresultaterne og deres placering i de enkelte kontrolafsnit indføres i kon-

troljournalen.

11.9 Elastiske fuger

11.9.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Smeltbar fugemasse, type A:

Bitumenfuger langs fortov.

Hærdbar fugemasse, type B:

Silikonefuger ved klemskinner langs isoleringsinddækningen.

11.9.2 Materialer

Smeltbar fugemasse, type A:

I bunden af bitumenfugen skal der nedlægges en 3-5 mm tyk klæbebrydende

bitumenimprægneret plastskum, som klæbes ned i grunderen.

Hærdbar fugemasse, type B:

Som fugeindlæg for hærdbar fugemasse benyttes et ikke absorberende rundt

materiale som Sika-Poroten. Understopningsmaterialet skal være 20 % større

end fugebredden. "Punktering" af materialet skal undgås.

11.9.3 Udførelse

11.9.3.1 Planlægning af udførelse

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes.




11.9.3.2 Forberedende arbejder

Nye fugespalter skal etableres ved skæring. Inden skæringen skal belægningen

være afkølet.

11.9.3.3 Grunding

Grundingen eftergås, så fuld dækning er sikret. Tilstødende synlige flader skal

beskyttes mod utilsigtet påføring af grunder.

11.9.4 Kontrol

Når fugegeometri og tilstødende konstruktionsdele (sider og bund) er bragt i

foreskrevet stand, skal tilsynet inspicere arbejdet.

Der skal udføres identifikationsprøvning af fugemasse og grunder. Kopi af

identifikationsprøvning af den anvendte batch skal afleveres til tilsynet.

Ved udtagning af prøver til identifikationsprøvning udtages prøve såvel fra ko-

geren som fra ubrudt emballage.

11.11 Afmærkning med termoplast

SAB for kørebaneafmærkning er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for

kørebaneafmærkning, juni 2010. I SAB er indført et 11.11-tal i forhold til af-

snitsnummereringen i AAB.

11.11.1 Alment

Arbejdet omfatter retablering af permanent kørebaneafmærkning i termopla-

stisk materiale efter nærmere aftale med tilsynet.

11.17.1.1 Omfang

Følgende retningslinjer med hensyn til kørebaneafmærkning skal følges:

Kørebaneafmærkning udføres normalt med lang holdbarhed.

Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed må ikke udføres med maling.

11.11.2 Materialer

Senest 10 arbejdsdage inden arbejdets igangsættelse, skal entreprenøren oplyse

om fabrikat, sammensætning, refleksperler, udlægningstemperatur og udlæg-

ningsmængder kg/m2.




11.11.2.5 Lystekniske egenskaber

Refleksionsegenskaber

Al kørebaneafmærkning udføres med refleksperler, medmindre andet er angivet

i tilbudslisten.

Kørebaneafmærkningen skal mindst opfylde de i AAB figur 1 angivne værdier.

Farvekoordinater i dagslys

Kørebaneafmærkningens farvekoordinater skal ligge indenfor det områder, der

er angivet i AAB figur 2, og som er vist i AAB figur 3.

11.11.3 Udførelse

Kørebaneafmærkningen skal udføres i umiddelbar fortsættelse af belægnings-

arbejderne.

Fuldt optrukne linjer, som har en tykkelse på mere end 1 mm, skal udføres med

10 cm bred afløbskanal på tværs af denne med ca. 10 m's indbyrdes afstand.

For hver enkelt vejstrækning gælder, at dimensionerne for midterstribers læng-

de og bredde og for kantstribers bredde skal overholdes som gennemsnit.

11.11.4 Kontrol

11.11.4.9 Gældende krav i mangelansvarsperioden

Bortslidningen må ikke overstige 30 % ved mangelansvarsperiodens udløb.




13 Andre arbejder

Andre arbejder omfatter følgende afsnit:

13.1 Vejbelægninger

13.8 Brobelysning

13.10 Opbrydningsarbejder

13.11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder

13.12 Etablering af dryprør

13.18 Afløb

13.19 Hegn


Arbejdet omfatter følgende interimsbelægning i midterrabat ved nordlig broen-

de:

300 mm bundsikringsgrus

200 mm stabilt grus, SGII

80 mm grusasfaltbeton, GAB II

Interimsbelægning udføres med tværfald.

13.1.1 Bundsikring af sand og grus

Supplerende bestemmelser til AAB for bundsikring af sand og grus, november

2003.

13.1.1.2 Materialer

Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II.




13.1.1.4 Kontrol

Entreprenøren oplyser, om der anvendes gennemsnit/mindsteværdi eller stati-

stisk bedømmelse som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen.

13.1.2 Stabilt grus

Supplerende bestemmelser til AAB for stabilt grus, november 2003.

13.1.2.2 Materialer

Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II.

13.1.2.4 Kontrol

Entreprenøren oplyser, om der anvendes gennemsnit/mindsteværdi eller stati-

stisk bedømmelse som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen

13.1.3 Varmblandet asfalt

Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse II.

Der må ikke anvendes genbrug i slidlag.

Dimensionerende hastighed er < 80 km/t.

13.1.3.2 Materialer

Bindemidler og klæbemidler

Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske

"specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål". Bindemiddeltype og

mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at

valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren.

13.1.3.3 Udførelse

Afretning og opretning

Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hård-

hed som bindemidlet i det efterfølgende lag.

Kanter, samlinger, dæksler og lignende

I samlingen mellem eksisterende asfalt og nyt asfalt tilbagefræses den eksiste-

rende asfalt i en bredde på 15 cm og i den dybde, så der skabes et overlap til

den nye kørebanes slidlag.




13.8 Brobelysning

Supplerende bestemmelser til AAB for vejbelysningsmateriel af maj 2011.

13.8.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende lysmaster på bro.

Levering og montering af ankerarrangement for lysmaster.

Levering og montering af lysmaster.

Der opsættes galvaniserede rundkoniske lysmaster med en lyspunktshøjde på

10 m. Armaturer skal være af typen Iridum2.

Installation af armaturer udføres af bygherren.





13.10.1 Alment

Arbejdet omfatter følgende afsnit:

Opbrydning og bortskaffelse af belægning på fortov, inkl. fyld. af lecabeton

Opbrydning og bortskaffelse af brobelægning ved fortovskant.

Opbrydning og bortskaffelse af kantsten.

Opbrydning og bortskaffelse af fugtisolering.

Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter, skal de i SAB un-

der afsnit 1.2.2 anførte målinger være udført.

Alle materialer bortskaffes i henhold til myndighedernes krav.

Broens eksisterende belægnings- og isoleringsopbygning fremgår af det eksi-

sterende tegningsmateriale. Det skal dog påregnes, at asfaltlag kan være op til

25 % tykkere grundet tidligere udførte reparationsarbejder.

13.10.3 Udførelse

Opbrydningsarbejdet skal udføres meget omhyggeligt, således at konstrukti-

onsdele, der skal bevares, ikke beskadiges.

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocedure som gør rede for hvordan det

sikres at ovennævnte overholdes. Arbejdsprocedure skal fremsendes til tilsynet

senest 5 arbejdsdage forinden.

Generelt skal betonoverfladen efter afrensning have en sund, jævn overflade

med stor vedhæftningsstyrke.

Eventuelle nødvendige behugning/reparationer på overside af brodæk forud for

udførelse af støbning af fortov udføres efter tilsynets anvisning.

Under udførelse af opbrydningsarbejdet skal der foretages afskærmning i nød-

vendigt omfang til beskyttelse af trafikanter og genstande på og under broen.

13.11 Nedbrydnings, behugnings- og afrensningsarbejder

13.11.1 Alment

Arbejdet omfatter:

Nedbrydning af eksisterende kantbjælker.




Behugning af evt. skader på overside brodæk.

Tegninger af eksisterende kantbjælke og fortov fremgår af tegningsfortegnel-

sen.

Entreprenøren skal inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes udarbejde arbejds-

procedure indeholdende beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og sund-

hed, kvalitetskontrol, samt oplysning om bortskaffelse af materialer.

Omfanget af behugningen af skadet beton fastlægges ud fra forundersøgelserne

og fastlægges endeligt i samråd mellem tilsyn og med entreprenøren på stedet

efter indledende behugning.

13.11.3 Udførelse

Før behugning, nedbrydning, sandblæsning/højtryksspuling m.m. skal der være

foretaget afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang af hensyn til trafi-

kanter og forurening af omgivelser. Afskærmning skal udføres robust og tæt, så

trafikanter ikke generes af støv og nedfald af beton.

Det påhviler entreprenøren, at sikre sig at materiel, valg af nedbrydningsmeto-

der, nedfald af betonbrokker mv. ikke beskadiger underførte veje, offentlige

områder, personer, skiber m.v.

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocedure som gør rede for hvordan det

sikres at ovennævnte overholdes. Arbejdsprocedure skal fremsendes til tilsynet

senest 10 arbejdsdage forinden.

Trafikerede arealer skal renses mindst en gang dagligt og altid ved arbejdsti-

dens ophør. I nødvendigt omfang og senest ved arbejdets afslutning skal entre-

prenøren rense terræn, tilstødende konstruktioner mv. for nedbrudte materialer

mv. Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks meddeles tilsy-

net og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.

Nedbrydningen og behugningsarbejder skal ske i nøje overensstemmelse med

beskrivelse og tegninger samt i øvrigt efter tilsynets anvisninger. Det endelig

omfang aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn.

Inden nedbrydningsarbejder igangsættes udfører tilsynet en gennemgang med

henblik på at identificere arbejdernes præcise omfang.

Nedbrydningsarbejder skal udføres meget omhyggeligt, således at konstrukti-

onsdele der skal bevares, ikke beskadiges.

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i

større omfang end bestemt at tilsynet og accepteret af entreprenøren, skal entre-

prenøren retablere vederlagsfrit.

Krav til forberedelse af beton ved rensning/oprivning/fjernelse af beton samt

forberedelse af armering ved rensning fremgår af DS/EN 1504-10.




Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene til støbeskel, jf.

AAB 8.3.5.

Nedbrydningssnit i eksisterende synlige betonoverflader, imod hvilke der skal

genudstøbes, skal inden nedbrydningens påbegyndelse markeres med et 15 mm

dybt skåret spor.

Eventuel eksisterende synligt rustet armering skal renses for løs rust, dog først

efter at rusttærede jern er frihugget.

Afrensningsarbejder omfatter:

Afrensning af betonoverflader imod hvilke der skal støbes.

Afrensning af armering til Sa 2,5 med sandblæsning.

Påføring af korrosionsbeskyttelse på armering efter afrensning.

Afrensningen skal ske ved behugning, sandblæsning/højtryksspuling eller

kombination heraf. Højtryksspuling udføres med materiel, hvor trykket kan re-

guleres fra 0-3000 bar. Vand fra højtryksspuling må ikke ledes til eksisterende

afløbssystem, medmindre vandet forinden er blevet renset for urenheder.

Til sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand af stærke uforvitrede korn.

13.11.4 Kontrol

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå nedbrydnings- og behugningsar-

bejdet samt afrensningsarbejder, før det videre arbejde påbegyndes.

Kontrol omfatter visuel inspektion af behuggede områder (betonoverflader, be-

hugningssnit og armering) samt afrensede betonoverflader.


Arbejdet omfatter:

Fjernelse af eksist. dryprør og lukning af huller

Nedtagning af eksist. afløbssystem

13.12.1 Materialer

Svindfri specialmørtel anvendes til lukning af huller.

13.12.3 Udførelse

Huller afproppes og lukkes oppefra. Afpropningen fjernes nedefra samtidig

med nedtagning af arbejdsbro, hvorefter der udføres mørtelreparation.




Eksisterende afløbssystem nedtages og henlægges i depot på Vejdirektoratets

materielplads, Jyllandsvej 100 i Middelfart.

13.18 Afløb

Arbejdet omfatter:

Boring/tilskæring af dræn i eksisterende karm for afløb, i både op- og ned-

løbsside.

13.18.3 Udførelse

Bund af drænhuller skal ligge i niveau med betonoverflade.

13.19 Hegn

Arbejdet omfatter:

Nedtagning og afhændelse af eksisterende hegn i midterrabat ved nordlig

broende.

Levering og opsætning af identisk hegn i midterrabat ved nordlig broende.

13.19.3 Udførelse

Eksisterende hegn i midterrabat ved nordlig broende nedtages i forbindelse med

opbrydning af helleanlæg ved broende.

Et hegn svarende til eksisterende opsættes efterfølgende.




14 Vejrligsforanstaltninger

SAB for vinterforanstaltninger er særlige arbejdsbeskrivelser for vinterforan-

staltninger for arbejder, der skal gennemføres som vinterbyggeri i vinterperio-

den jf. gældende vinterbekendtgørelse.

Der henvises til Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. no-

vember til 31. marts, BEK nr. 995 af 06/10/2006 med ændring 423 af

23/04/2001. Det forudsættes, at den i bekendtgørelsen nævnte forsøgsordning

er gældende, og at bygherren deltager i evalueringen af forsøgsordningen.

14.1 Alment

Entreprisen tillades gennemført som egentlig vinterbyggeri i vinterperioden

(1. november til 31. marts).

I forbindelse med arbejder i vinterperioden skal entreprenøren selv afholde om-

kostningerne forbundet med årstidsbestemte foranstaltninger. Vejrligsbestemte

foranstaltninger afregnes i henhold til tilbudslistens poster.

Udførelsen af vinter- og vejrligsbestemte foranstaltninger skal sikre:

At arbejdet holdes i gang i det for arbejdets fremdrift fornødne omfang.

At der ikke sker skade på det udførte eller igangværende arbejder.

At arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de stillede krav.

At arbejdet umiddelbart igen kan optages, såfremt ekstreme forhold har

medført standsning.

På basis af den detaljerede arbejdsplan skal entreprenøren umiddelbart efter

kontraktens indgåelse udarbejde en plan over de vejrligsforanstaltninger, som

er en følge af vintervejret.

Standsning af arbejdet fra tilsynets side som følge af, at de i vinterforanstalt-

ningsplanen fastlagte vejrligeforanstaltninger ikke er udført eller er udført util-

strækkeligt, berettiger ikke entreprenøren til tidsfristforlængelse eller ekstra

betaling.




14.2 Udførelse

Ved lufttemperatur under +5 grader C må betonstøbning kun finde sted, når

særlige, vidtgående foranstaltninger er aftalt.

De i forbindelse med iværksættelse af vejrligsforanstaltninger supplerende må-

linger og forsøg påhviler entreprenøren.

Saltning af forme, armering eller færdigstøbte konstruktioner må ikke finde

sted.

Med hensyn til udførelse af vinterforanstaltninger henvises til Statens Bygge-

forskningsinstituts anvisning nr. 125, "Vinterstøbning af beton".

14.2.1 Foranstaltninger til forebyggelse af skadelige temperaturforskelle i beton samt udførelse af fugtisoleringsarbejder

Foranstaltninger for hindring af skadelige temperaturforskelle i beton ved be-

tonstøbning er nærmere beskrevet i AAB afsnit 8. Hvis der ikke i anden anled-

ning er foretaget målinger, skal entreprenøren i vinterperioder foretage regel-

mæssige målinger af betontemperaturen i konstruktionen under afbinding og

hærdningen, indtil betonen er frostsikker og har opnået fornøden styrke, jf. DS

2427.

Fugtisolerings- og belægningsarbejder i vinterperioden skal ske i telt og ved

eventuelt opvarmning af teltet.




Bilag til SAB




Bilag 1: Udbudskontrolplaner (UKP)




Bilag 2: Skitse, arbejdsbro på kantbjælker

Side 1 af 1


Udskiftning af kantbjælker TAG

C:\Documents and Settings\LANI\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\YCYQRLUS\54780-S-32-SBB (2).docx .

TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)




TILBUDS OG AFREGNINGSARBEJDER

Arbejdet betales dels efter tilbud og dels efter regning. (Ved betaling efter reg-

ning anvendes dog tilbudte timelønninger og materiellejepriser).

I det følgende er arbejderne henført til de to kategorier med betegnelserne (T)

henholdsvis (R). De behandles i efterfølgende afsnit.

A. Tilbudsarbejder (T)

B. Regningsarbejder (R)

C. Tilbudsarbejder hovedpost 18 (T)

A. TILBUDSARBEJDER (T)

0.1 Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsæt-

telse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser

vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter.

Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden

spild) i henhold til SBB, tegninger og AAB, medmindre andet er defineret un-

der den enkelte post/underpost.

Mængdeændringer (jf. AB 92 § 14 og SB ad § 14) bestemmes efter de samme

principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster, henholdsvis underposter, skal omfatte samtli-

ge ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SBB og AAB foreskrevne

prøver, kontroller, dokumentationer, beregninger m.v., såfremt disse ikke af-

regnes under særlige underposter, samt spild, eventuelle mermængder ud over

de teoretiske m.v. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydel-

ser, herunder miljømæssige foranstaltninger og -afgifter.




Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelse inden

for fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbe-

taling, der indeholder de grænser, mellem hvilke den aktuelle tykkelse ligger.

Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes

efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle.

For poster, hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden

fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbej-

dets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afreg-

ningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af

såvel entreprenør som bygherre, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsæt-

ter bygherren alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes

og ikke er synlige i det færdige anlæg.

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive ak-

tuelle under udførelsen, er fastsat fiktive mængder.

Fiktive mængder er anført for:

Underpost Betegnelse Variationsprocent

1.1.2 Tillæg til drift af arbejdsplads ubegrænset

6.5.101 Supplering af mangelfuld armering ubegrænset

16.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder ubegrænset

18.23 Supplerende afmærkningsmateriel ubegrænset

For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er

fastsat skønnede mængder.

Skønnede mængder er anført for:


11.9.2 Kunststofbelægning på fortovs- og sti-

areal ubegrænset

13.1 Vejbelægninger ubegrænset

13.11.51-53 Nedbrydnings-, behugnings- og afrens-

ningsarbejder ubegrænset

13.10.401 Opbrydning af midterrabat (helle-anlæg)

ubegrænset





ved nordlig broende inkl. bortskaffelse

13.19 Hegn ubegrænset

18.25.31 Trafikregulering iht. tegn. 31 ubegrænset

De endelige mængder for ovennævnte poster/underposter bestemmes som be-

skrevet i hvert enkelt tilfælde.

0.2 Tilbudslistens poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De

nedenfor angivne numre refererer til tilbudslistens post-/underpostbetegnelser.




1 Arbejdsplads m.v.

1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads

1.1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering af arbejds-

plads på Tåsinge-siden af broen, drift herunder fremskaffelse og forbrug af el

og vand, ryddeligholdelse , orienteringsbelysning og fjernelse af arbejdsplads

med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til adgangs- og ar-

bejdsveje mv., samt til nødvendige interimsforanstaltninger, herunder evt. ge-

ner i forbindelse med ledningsomlægninger, trapper til/fra broen samt indheg-

ning af arbejdsplads og til reetablering af arbejdsområde ved arbejdets afslut-

ning, fotoregistrering inden ibrugtagning samt nødvendige arbejdstilladelser,

der ikke afregnes under andre poster.

Alle udgifter til adgangsveje, lifte og stillads for arbejder under og på siden af

broen skal ligeledes være indeholdt i denne post.

De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling

være til rådighed for regningsarbejder (R).

Den faste sum skal endvidere inkludere alle udgifter til afholdelse af byggemø-

der på byggepladsen samt til laboratoriefaciliteter.

Tilbudslistens faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler:

40 % udbetales efter arbejdspladsen er etableret.

40 % udbetales herefter løbende i lige store månedlige rater i hele anlægspe-

rioden.

20 % udbetales ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen har

fundet sted, og når adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprinde-

lig tilstand.

Den faste sum må ikke overstige 10 % af det samlede tilbud.




1.1.2 Tillæg til drift af arbejdsplads

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for

hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, afregnes den forlængede drift og

vedligeholdelse af arbejdspladsen med den tilbudte enhedspris pr. dag.

Enhedsprisen skal være indeholdt tillæg til drift og vedligehold af de færdsels-

regulerende foranstaltninger, som anført under hovedpost 18.

1.4 Skur for tilsyn

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til etablering, drift og fjernelse

af skur for tilsyn som angivet i SAB. Etablering af installationer, eventuelle

tilslutningsafgifter og forbrugsafgifter skal være indeholdt i den faste sum.

Beløbet vil blive udbetalt med 70 % ved etablering og 70 % efter fjernelse af

skur for tilsyn.

1.10 Diverse arbejder

1.10.101 Opmåling

Den faste sum skal omfatte samtlige omkostninger forbundet med opmåling og

nivellement som angivet i SAB.

1.10.201 Jernbanesikkerhed inkl. SR-arbejdsledelse

Tilbudslistens faste sum skal omfatte samtlige omkostninger til udarbejdelse,

godkendelse, vedligehold m.m. af jernbanesikkerhedsplaner samt til

SR-arbejdsledelse, vagtpost, etablering/hævning af evt. sporspærringer m.m. i

hele entrepriseperioden.

1.12 Kvalitetssikring og miljøledelse

Ydelsesomfanget fremgår af SAB og betales med en fast sum.

Postene vil blive udbetalt, når den pågældende dokumentation er accepteret af

bygherren.

Alle andre beskrivelser, dokumentationer mv. udover post 1.12.2-1.12.6 skal

være indeholdt i pågældende hovedposter.




5 Stillads og form

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af

form og arbejdsbro inkl. understøtning, funderingsforanstaltninger, overflade-

behandlingsmidler m.v. og inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse. For de

konstruktionsdele, hvor stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads

være inkluderet i formprisen.

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstøbninger mm., herunder

levering af indstøbte dele, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre

poster eller udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB 5.3.2.4.

Enhedspriserne skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved tabtgået

form.

Inkluderet i enhedsprisen er endvidere alle udgifter til gennemførelse af kurser

samt alle andre udgifter forbundet med gennemførelse af arbejderne i henhold

til "Tilsynshåndbogen for broentrepriser - Forebyggelse af stilladssvigt" i gæl-

dende udgave.

Beløbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75 %, når stil-

lads og form er opstillet og synet uden bemærkninger og 25 % efter nedtagning

og fjernelse.

5.4 Form for brodæk og kantbjælker

5.4.101 Arbejdsbro på kantbjælker

Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter til dimensionering, levering, mon-

tage, flytning og nedtagning af arbejdsbro med tæt skærm ved kantbjælke og

mod trafik, jf. SAB. Dertil skal bemærkes, at montage og nedtagning af ar-

bejdsbro foregår indenfor tidsmæssige begrænsede perioder, som skitseret i

SAB.

Den faste sum udbetales i takt med arbejdets udførelse.

5.7 Plastrør for kabler og ledninger

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til levering (inkl. trækketråd og

udluftningsdetalje ved lysmaster), ilægning og fastholdelse af foringsrør.




6 Slap armering

Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på projekttegningerne

angivne armering med tillæg for de på tegningerne viste stød, men uden tillæg

for ikke viste stød samt montagejern og afstandsholdere, overdimensioner, bin-

detråd og lignende.

6.4 Ribbestål B 550

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning,

ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt

under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget.

Ydelsen skal endvidere indeholde alle udgifter til erstatning af B 550-armering

med rustfast armering i støbeskel, jf. SAB.

6.5 Montering af ankre

Ydelserne skal indeholde hulboring, levering, indlimning og montering af ank-

re. Udgifter til omboring på grund af eksisterende armering eller andet skal væ-

re indeholdt i enhedsprisen.

Enhedspriserne skal endvidere omfatte samtlige omkostninger i forbindelse

med lokalisering af eksisterende spændarmering, før hulboring, ved punkt op-

hugning eller lignende.

6.7 Rustfri armering

6.7.101 ø6 rustfri syrefast armeringsnet c100

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning,

ilægning og fastholdelse af rustfri syrefast armeringsnet.




8 Beton

Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling, jf. AAB og SAB

afsnit 8A.3.9, idet entreprenøren skal påregne, at det i hærdeforløbet er nød-

vendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med styret udstøb-

ningstemperatur, isolering af udstøbt beton ved anbringelse af tildækning eller

isolering på formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt be-

ton, forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt at hensyn til styr-

kekrav ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeområder.

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger mv. af udsparinger og

lignende for rækværker, master, autoværn, beslag, lejer mv. Ydelserne skal til-

lige inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under

andre poster eller udtrykkelig er undtagne.

Mængderne er beregnet ud fra tegninger som de teoretiske betonvolumen indtil

de antagne nedbrydningsgrænser.

8.12 Kunststofmodificeret cementmørtel

Enhedspriserne skal dække alle udgifter til arbejdets gennemførelse, herunder

behandling til ru støbeskel, udstøbning med svindfri specialmørtel mv.

8.13 Behandling af betonoverflader

Enhedspriserne skal dække alle omkostninger ved sandblæs-

ning/højtryksspuling, herunder opsamling af spulevand, samt nødvendige mil-

jømæssige og sundhedsmæssige foranstaltninger.

Omkostninger til afskærmning og afdækning skal tillige være inkluderet.

8.13.102 Sandblæsning, udførelses støbeskel

Ydelsen skal omfatte alle udgifter ved behandling af udførelses støbeskel, jf.

SAB, ved sandblæsning/højtryksspuling, herunder opsamling af spulevand,

samt nødvendige miljømæssige og sundhedsmæssige foranstaltninger.

Omkostninger til afskærmning og afdækning skal tillige være inkluderet.




9 Autoværn og rækværker

Ydelserne skal inkludere levering, montering og overfladebehandling inklusive

fastgørelser for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller ud-

trykkeligt er undtaget.

Mængden fastsættes som den teoretiske længde målt mellem ydersceptrenes

midterlinjer.

9.1 Broautoværn

9.1.53 Levering og montering af ankerarrangement for 100 kN

broautoværn

Ydelsen omfatter levering og indstøbning af ankerarrangement for rækværk.

Tilbudslistens mængde er angivet i sæt. Et sæt består af alle på tegningerne vi-

ste dele for fastgørelse af broautoværnet. Efterspænding af boltene skal være

inkluderet i ydelsen og skal forudsættes udført 1 år efter montage af bro-

rækværket.

9.1.61 Nedtagning og bortskaffelse af eksist. rækværk

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter forbundet med nedtagning og bortskaf-

felse af eksisterende brorækværk.

9.1.62 Levering og montering af nyt rækværk

Ydelsen skal indeholde alle udgifter til montering af sceptre inkl. understopnin-

ger og nye bolte mv. samt til montering af afstandsholdere, rundinger, dilatio-

ner, håndlister og afslutninger ved enderne af kantbjælkerne som vist på samt-

lige gældende projekttegninger.

9.9 Skærm

Ydelsen skal indeholde alle udgifter til levering og montering af sceptre, poly-

carbonat plader, bolte mv. samt til montering af afstandsholdere, rundinger og

dilationer som vist på projekttegninger.




10 Fugtisolering

Mængden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de udfoldede overflader.

Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udførelse inkl. tilslutnin-

ger til fortovskant, fugekonstruktioner, afløb, broender og inkl. grunding og

klæbning.

Ydelsen skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs tilslutninger til for-

tovskant.

10.1.2 Klargøring af betonoverflader for svejsede

fugtisoleringsprodukter

Enhedspriserne skal dække alle omkostninger ved klargøring af betonoverfla-

der for svejsede fugtisoleringsprodukter, herunder nødvendige miljømæssige og

sundhedsmæssige foranstaltninger.

10.6.101 Afrensning af overflade på eksist. fugtisolering

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser til afrensning af den eksisterende

fugtisolering, således at overfladen er egnet til påsvejsning.

10.7.1 Klemskinne

Ydelsen omfatter levering og montering af klemskinner med bolte for fastgø-

relse.

Enhedsprisen skal endvidere inkludere alle inddækninger, membraner, silikone-

fuge mm., som vist i tegningsmaterialet.




11 Brobelægninger

Ydelsen skal omfatte levering, klæbning, udlægning og komprimering samt

øvrigt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Alle udgifter i forbindelse

med højderegulering af dæksler og riste samt undersøgelser for skjulte dæksler

og lignende skal således være inkluderet.

Mængden fastsættes ud fra den synlige overflade inkl. dels de på tegningerne

viste og i SAB yderligere specificerede afslutninger ved broenderne og veder-

lagenes afslutning, dels de på tegningerne viste variationer i tykkelse i vand-

rendeområder.

Arealer af nedløbsriste, brønddæksler, fugekonstruktioner og lignende fradra-

ges kun, såfremt det enkelte areal er over 2 m2.

11.8 Drænkanal af åben kunststofbeton

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter, herunder også forskalling.

11.9 Kunststofbelægning

10.9.2 Kunststofbelægning på fortovs- og stiareal

Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udførelse af kunststofbe-

lægning på fortovs- og stiareal, som beskrevet i SAB.

Enhedsprisen skal endvidere dække alle omkostninger ved klargøring af beton-

overfladen for kunststofbelægning, herunder nødvendige miljømæssige og

sundhedsmæssige foranstaltninger.

Bygherren forbeholder sig ret til at trække den nævnte post ud af entreprisen

mod fuld reduktion i entreprisesummen.

11.11 Fugemasser

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til arbejdets gennemførelse, herunder

fugeudsparing, rensning, primning, fugning, rengøring mm.




11.12 Afmærkning med termoplast

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og udførelse af den angivne

kørebaneafmærkning, herunder også nødvendig afsætning samt klargøring,

rengøring og tørring af underlaget.

Længdeafmærkningen afregnes som nettolængde, dvs. uden op-

hold/mellemrum.




13 Andre arbejder


Entreprenøren skal i enhedsprisen indregne nødvendig sidestøtte/anlæg.

Afregningsmængden bestemmes som fast indbygget nettovolumen.

Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved levering, udlægning og kompri-

mering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, herunder den

krævede kontrol og dokumentation.

13.8 Brobelysning

13.8.101-102 Nedtagning og bortskaffelse af eksist. lysmaster på bro / Nedtagning og bortskaffelse af eksist. lysmaster udenfor bro

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter forbundet med nedtagning og bortskaf-

felse af eksisterende lysmaster.

13.8.201 Levering og montering af ankerarrangement for lysmaster

Ydelsen omfatter levering og indstøbning af ankerarrangement for lysmaster.

Tilbudslistens mængde er angivet i sæt. Et sæt består af alle på tegningerne vi-

ste dele for fastgørelse af lysmaster. Efterspænding af boltene skal være inklu-

deret i ydelsen og skal forudsættes udført 1 år efter montage af lysmaster.

13.8.202 Levering og montering af lysmaster

Ydelsen omfatter levering og montage af galvaniserede rundkoniske lysmaster

med en lyspunktshøjde på 10 m inkl. fastgørelsesankre og understøbning af

fodplader.

13.8.203 Levering og montering af armaturer

Ydelsen omfatter levering og montage af armaturer af typen Iridum2. Installati-

on af armaturer udføres af bygherren.





Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse

af opbrudte materialer, jf. SAB, herunder transport og deponeringsudgifter mv.

13.10.201 Opbrydning af fugtisolering langs dilationsfuger inkl. bortskaffelse

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og fuldstændig fjernel-

se af opbrudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter mv.

Ydelsen skal endvidere indeholde alle omkostninger ved, at fugtisolering ved

dilationsfuger skal fjernes med forsigtighed, således at ledninger/anoder, ned-

fræset i betonoverflade, fra eksisterende katodisk beskyttelsesanlæg ikke be-

skadiges, jf. SAB.

13.10.301 Affræsning af belægning, 5-40 mm

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved planfræsning inkl. bortskaffelse af

affræsede materialer.

13.11 Nedbrydnings- behugnings- og afrensningsarbejder

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, behandling af støbe-

skel, afrensning af armeringsjern og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materia-

ler, herunder transport og deponeringsudgifter mv.

Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmåles som

arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm - som om-

skriver det behuggede areal. Ved kanter indgår begge tilstødende flader fuldt

ud.

Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede

areal, dog mindst en måling pr. m2.


13.12.5 Annullering af dryprør i eksisterende bro

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved udboring af eksisterende dryprør og

udstøbning af huller.

13.12.101 Nedtagning og henlæggelse i depot af eksist. afløbssystem

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved demontering af afløbssystem (af-

løb, rørføring, holdere mv.) på underside bro og bropiller og henlæggelse i de-

pot.




13.18 Afløb

13.18.101 Etablering af dræn i eksist. afløb

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter ved boring/tilskæring af dræn i

eksisterende karm for afløb.

Ved stk. angivelse forstås antallet af afløb, hvori der bores 3 huller til dræn i

både op- og nedløbs side.

13.19 Hegn

13.19.101-102 Nedtagning og bortskaffelse af hegn i midterrabat ved nordlig broende / Levering og montering af identisk hegn i midterrabat ved nordlig broende

Ydelserne skal inkludere optagning og bortskaffelse af eksisterende hegn samt

levering og montering af identisk hegn.




14 Vejrligsforanstaltninger

Vejrligsbestemte foranstaltninger for beskyttelse af materialer mod frost samt foranstaltninger ved betonarbejde skal være indeholdt i de respektive poster angivet i afsnit 5 form, 6 armering, 8 beton, 10 fugtisolering, 11 belægninger m.fl. vejrligsfølsomme arbejder og er således ikke indeholdt i nærværende post.

Øvrige vejrligs- og årstidsbestemte foranstaltninger skal være indeholdt i post 1

arbejdsplads mv.




B. REGNINGSARBEJDER (R)

For delarbejder der betales efter regning, gælder nedenfor anførte betalingsbe-

tingelser:

0.1 GENERELT

Ved udfyldelse af tilbudslisten skal entreprenøren anvende en timeløn som an-

ført nedenfor.

Såfremt der under udførelsen skulle vise sig behov for materiel til udførelse af

ekstraarbejder eller tillægsarbejder vil materiel blive afregnet i henhold til gæl-

dende officielle listepriser fra JJ Maskinudlejning A/S eller tilsvarende materi-

eludlejningsfirma.

0.1.1 ARBEJDSLØN

Arbejdslønnen godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for

formænd og specialarbejdere, samt faglærte arbejdere.

Heraf afholdes lønudbetaling, de i SB ad AB § 14, stk. 4, afsnit a), nævnte so-

ciale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle op-

holds- og befordringsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de i nærværen-

de afsnit under pkt. 0.1.1.-0.1.4. nævnte godtgørelser.

Forbrugsgods direkte relateret til arbejdsløn skal ligeledes være inkluderet –

herunder personlige værnemidler.

Eventuelle overarbejdstimer betales med samme beløb. Såfremt tilsynet forlan-

ger, at der udføres arbejde uden for normal arbejdstid, betales der overens-

komstmæssigt tillæg inkl. deraf afledede sociale ydelser + 22 % administrati-

onstillæg.

Såfremt en formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgø-

res kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Ved fordelin-

gen af formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder beskæftigede

folk til grund.




0.1.2 MATERIALER OG FORBRUGSGODS

Dette godtgøres som angivet i SB, ad AB § 14, stk. 4, afsnit b).

Eksempelvis nævnes, at skærpning af mejsler regnes som forbrugsgods, mens

dyser på sandblæsningsmateriel hører til dette og skal vedligeholdes.

0.1.3 LEJEGODTGØRELSE FOR MATERIEL

Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, jf. TBL, betales med en godtgørelse, som

aftales forud for arbejdets udførelse, jf. TAG afsnit B0.1.

0.1.4 REGNINGSBELØB

Dette godtgøres som angivet i SB, ad AB § 14, stk. 4, afsnit d) og e).

Underentreprenører, der udfører de arbejder, der er listet på ovenstående side

under "Tilbudslistens poster (R)" er i øvrigt underkastet de foranstående be-

stemmelser 0.1.1-0.1.3 og efterfølgende 0.1.5

0.1.5 DOKUMENTATION

Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre lø-

bende kontrol med samtlige medgående arbejdstimer og materialer m.v. Entre-

prenøren skal hver måned fremsende specificeret regning over udført regnings-

arbejde med tilhørende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter.

0.2 Tilbudslistens poster

Nedenfor er angivet hvilke arbejder, der afregnes som regningsarbejder:

• Omlægning af forsyningskabler og ledninger i tilfælde af, at ledningsejeren

ikke ønsker at udføre dette arbejde.




16 Arbejdsløn ved regningsarbejder

16.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder

Betales med en enhedspris pr. time, jf. TAG, afsnit B, pkt. 0.1.1, Arbejdsløn.

Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.




C. TILBUDSARBEJDER, HOVEDPOST 18 (T)

0.1 GENERELT

Det der er anført under 0.1 GENERELT i afsnit A. TILBUDSARBEJDER,

gælder også for tilbudslistens hovedpost 18.

0.2 TILBUDSLISTENS POSTER

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. Der

nedenfor angivne numre refererer til tilbudslistens post-/underpostbetegnelser.




18 Færdselsregulerende foranstaltninger

Tilbudslistens priser skal inkludere de i SAB Styring og Samarbejde anførte

ydelser vedrørende trafiksikkerhed og -afvikling.

De faste summer udbetales i takt med arbejdernes udførelse.

18.23 Supplerende afmærkningsmateriel

18.23.5 Tavlevogn

Enhedsprisen skal omfatte levering og kørsel med fører, returnering efter end

brug samt al nødvendig vedligeholdelse og forsikring.

18.23.101 Færdselstavle på stander

Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige ydelser for levering, opstilling, drift,

leje og fjernelse efter brug.

18.23.102 Løbeblink


leje og fjernelse efter brug af løbeblink.

18.23.103 100 mm malet gul afstribning

Enhedsprisen omfatter alle nødvendige ydelser for maling af 100 mm gul af-

stribning og fuldstændig fjernelse efter brug.

18.23.104-105 Betontrafikværn, H = 1,00 m / Betontrafikværn, H = 0,65 m


leje og fjernelse efter endt brug af betontrafikværn.




18.25 Trafikforanstaltninger

18.25.30 Trafikregulering iht. tegn. 30

Tilbudslistens priser skal dække alle nødvendige ydelser, herunder alle udgifter

til levering, opstilling, flytning, inspektion, kontrol som angivet i SAB, drift og

fjernelse af afspærringer, afmærkning og afskærmning gældende såvel nat som

dag i omfang, som det fremgår af tegninger og beskrivelser, herunder godken-

delse af trafikregulering, ansøgning om rådighed hos myndighederne mm.

Ydelsen skal endvidere indeholde alle udgifter til midlertidig trafikregule-

ring/afspærring/afmærkning (tavlevogn etc.), hvor sådant er nødvendigt.

Fremføring og levering af el m.m. skal være indregnet.

Mindre op- og fejlretning af afskærmning/afmærkning som umiddelbart kan

udføres af personale, som udfører kontrollen, skal tillige være inkluderet.

18.25.31 Trafikregulering iht. tegn. 31

Tilbudslistens priser skal dække alle nødvendige ydelser, herunder alle udgifter

til levering, opstilling, flytning, inspektion, kontrol som angivet i SAB, drift og

fjernelse af afspærringer, afmærkning og afskærmning gældende såvel nat som

dag i omfang, som det fremgår af tegninger og beskrivelser, herunder godken-

delse af trafikregulering, ansøgning om rådighed hos myndighederne mm.

Ydelsen skal endvidere indeholde alle udgifter til midlertidig trafikregule-

ring/afspærring/afmærkning (tavlevogn etc.), hvor sådant er nødvendigt.

Fremføring og levering af el m.m. skal være indregnet.

Mindre op- og fejlretning af afskærmning/afmærkning som umiddelbart kan

udføres af personale, som udfører kontrollen, skal tillige være inkluderet.

Bygherren forbeholder sig ret til at trække den nævnte post ud af entreprisen

mod fuld reduktion i entreprisesummen.

driftsdivisionenNiels Juels Gade 131059 København KTelefon 7244 3333

[email protected]