213
西城区莲花池东路 16 号楼装修工程(公安专网) 工程名称 施工 招标 招 标 文 件 专用部分 招 标 人: 北京市公安局西城分局 (加盖单位章)

北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

西城区莲花池东路 16 号楼装修工程(公安专网) (工程名称)施工招标

招 标 文 件

专用部分

招 标 人: 北京市公安局西城分局 (加盖单位章)

Page 2: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

2019 年 月 日

使用说明《北京市房屋建筑和市政工程专业承包招标文件示范文本(2018 版)》的结构体系,采

用由《通用部分》和《专用部分》两部分构成。《通用部分》作为工具书应当与《专用部分》配套使用。

本《专用部分》是根据《通用部分》内容的指引,在遵守有关法律、法规、规章和规范性文件规定的前提下,结合拟招标项目具体情况和要求,编制的适用于拟招标项目内容的招标文件,是对《通用部分》的具体化或补充,是与《通用部分》不可分割的组成部分。使用时,采用选择、填空式的格式化表述方法,《专用部分》的标题应当与《通用部分》的标题相一致、条款号相对应,其内容不得背离现行法律、法规、规章和规范性文件规定,以及《通用部分》的实质性内容。

《通用部分》随《专用部分》在北京工程建设交易信息网(www.bcactc.com)查询或下载。

其他说明:无

招标人北京市公安局西城分局

日 期 2019 年 8 月 30 日

Page 3: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室
Page 4: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.4.北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 5: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

目录 .5.

目 录第一章 招标公告专用部分(未进行资格预审).................................................................12

1.招标条件..................................................................................................122.专业承包工程概况与招标范围.....................................................................123.投标人资格要求........................................................................................124.信誉要求..................................................................................................135.招标文件的获取........................................................................................136.投标文件的递交........................................................................................137.发布公告的媒介........................................................................................148.补充说明..................................................................................................149.联系方式..................................................................................................14

第二章 投标人须知专用部分................................................................................171.总则........................................................................................................19

1.1 本专业承包工程概况........................................................................191.2 本专业承包工程招标范围、工期要求和质量要求..................................191.3 投标人资格要求..............................................................................201.4 信誉要求.......................................................................................211.9 踏勘现场.......................................................................................221.10 投标预备会..................................................................................221.11 偏离............................................................................................22

2.招标文件..................................................................................................222.2 招标文件的澄清..............................................................................222.3 招标文件的修改..............................................................................23

3.投标文件..................................................................................................233.1 投标文件组成.................................................................................233.2 投标报价.......................................................................................233.3 投标有效期....................................................................................233.4 投标保证金....................................................................................243.5 资格审查资料.................................................................................243.6 备选投标方案.................................................................................253.7 投标文件编制.................................................................................25

4.投标........................................................................................................274.1 投标文件的密封和标识.....................................................................274.2 投标文件的递交..............................................................................27

5.开标........................................................................................................285.1 开标时间和地点..............................................................................28

Page 6: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.6.北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

5.2 投标人代表出席开标会......................................................................285.3 开标程序.......................................................................................28

6.评标........................................................................................................286.1 评标委员会....................................................................................28

7.合同授予..................................................................................................287.1 定标方式及方法..............................................................................287.4 履约担保.......................................................................................29

8.重新招标和不再招标..................................................................................298.1 重新招标.......................................................................................29

13.其他补充内容.........................................................................................29附表一:授权委托书.....................................................................................31附表二:开标记录表.....................................................................................32附表三:中标通知书.....................................................................................34附表四:中标结果通知书...............................................................................35附表五:确认通知........................................................................................36附表六:招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的). 37

第三章 评标办法专用部分...................................................................................382.评审标准..................................................................................................403.评标程序..................................................................................................404.补充条款..................................................................................................41附件A:否决投标条件..................................................................................42附件B:投标人成本评审办法.........................................................................45附件C:备选投标方案的评审和比较方法(不适用).........................................46附表 1:评标委员会签到表............................................................................47附表 2:评标专家声明书...............................................................................48附表 3:技术暗标编号确认表.........................................................................49附表 4:形式评审记录表...............................................................................50附表 5:资格评审记录表...............................................................................51附表 6:响应性评审记录表............................................................................53附表 7:投标偏差分析表...............................................................................55附表 8:施工组织设计评审记录表(适用于施工组织设计打分制).......................56附表 9:项目管理机构评审记录表(不适用)...................................................57附表 12:其他因素评审记录表(不适用).......................................................61附表 13:详细评审得分汇总表.......................................................................62附表 14:评标结果汇总表.............................................................................63附表 15:评审意见表...................................................................................64附表 16:问题澄清通知................................................................................65附表 17:问题的澄清、说明或补正.................................................................66

Page 7: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

目录 .7.

附表 18:招投标情况书面报告备案表(适用于评标委员会推荐中标候选人)........67附表 19:评标委员会成员评标打分复核意见书.................................................68附表B-1:算术错误分析及修正记录表............................................................69附表B-2:错项漏项分析及修正记录表............................................................70附表B-3:分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表.............71附表B-4:总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表................72附表B-5:企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表...................73附表B-6:不平衡报价分析及修正记录表.........................................................74附表B-7:投标报价之修正差额汇总表............................................................75附表B-8:成本评审结论记录表......................................................................76

第四章 合同条款专用部分...................................................................................78第五章 技术标准和要求专用部分........................................................................111

1.工程说明................................................................................................1131.1 工程概况.....................................................................................1131.2 现场条件和周围环境......................................................................1131.3 地质及水文资料............................................................................113

2.承包范围................................................................................................1132.1 承包范围.....................................................................................1132.2 发包人供应的材料和工程设备.........................................................1142.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面................................114

4.质量要求................................................................................................1154.2 特殊质量要求...............................................................................115

5.适用规范和标准......................................................................................1156.安全文明施工.........................................................................................116

6.1 安全防护.....................................................................................1166.2 临时消防.....................................................................................1166.3 临时供电.....................................................................................1166.4 劳动保护.....................................................................................1166.5 脚手架.........................................................................................1166.6 施工安全措施计划.........................................................................1166.7 文明施工.....................................................................................1166.8 环境保护.....................................................................................1166.9 施工环保措施计划.........................................................................1166.10 施工现场安全生产标准化要求.......................................................117

7.治安保卫................................................................................................1178.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护....................................................1179.样品和材料代换......................................................................................117

9.1 样品............................................................................................117

Page 8: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.8.北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

10.特殊技术标准和要求..............................................................................11710.1 部分材料和工程设备特殊技术要求.................................................11810.2 进口材料和工程设备....................................................................13410.3 新技术、新工艺和新材料.............................................................13510.4 其他特殊技术要求.......................................................................135

11.进度报告和进度例会..............................................................................13511.1 进度报告...................................................................................13511.2 进度例会...................................................................................135

12.试验和检验..........................................................................................13513.计日工.................................................................................................13514.计量与支付..........................................................................................135

14.2 其他约定...................................................................................13515.竣工验收和工程移交..............................................................................135

15.2 竣工验收申请报告.......................................................................13516.需要补充的其他要求..............................................................................136附图:施工现场现状平面图...................................................................137

第六章 工程量清单专用部分..............................................................................1391.工程量清单说明......................................................................................141

1.1 工程量清单编制依据......................................................................1412.投标报价说明.........................................................................................141

2.1 投标报价的依据............................................................................1412.4 总价措施项目报价.........................................................................1412.5 其他项目清单报价.........................................................................1412.7 投标报价需要说明的问题...............................................................141

3.其他说明................................................................................................1413.3 需要补充的其他说明......................................................................141

4.工程量清单与计价表................................................................................1424.1 工程量清单封面............................................................................1424.2 投标总价表..................................................................................1434.3 总说明.........................................................................................1444.4 工程项目投标报价汇总表...............................................................1454.5 单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表.......................1464.6 单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表.......................1474.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表......................................1484.8 综合单价分析表............................................................................1494.9 总价措施项目清单与计价汇总表......................................................1504.9-1 安全文明施工费明细表...............................................................1514.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表................................................152

Page 9: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

目录 .9.

4.10-1 暂列金额明细表.......................................................................1544.10-2 材料和工程设备暂估价表..........................................................1564.10-3 计日工表................................................................................1574.10-4 配合服务费计价表....................................................................1584.11 规费、税金项目计价表.................................................................1594.12 措施项目清单组价分析表.............................................................1604.13 费率报价表................................................................................1614.14 主要材料和工程设备选用表..........................................................162

第七章 图纸....................................................................................................1651.图纸目录................................................................................................1672.图 纸....................................................................................................168

第八章 投标文件格式.......................................................................................169一、投标函及投标函附录.............................................................................173(一)投标函......................................................................................173(二)投标函附录................................................................................175

二、法定代表人身份证明.............................................................................177二、授权委托书.........................................................................................178三、联合体协议书......................................................................................179四、投标保证金.........................................................................................180五、已标价工程量清单................................................................................181六、施工组织设计......................................................................................182附表一:拟投入本专业承包工程的主要施工设备表....................................183附表二:拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表...........................184附表三:劳动力计划表..........................................................................185附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图..........................................186

七、项目管理机构......................................................................................187(一)项目管理机构组成表...................................................................187(二)主要人员简历表..........................................................................188

八、资格审查资料......................................................................................190(一)投标人基本情况..........................................................................190(二)财务状况...................................................................................191(三)近年完成的类似工程情况.............................................................192(四)正在施工的和新承接的工程情况....................................................193(五)项目经理简历表..........................................................................194

九、信誉要求资料......................................................................................195十、其他材料............................................................................................196(一)与投标人存在关联关系的单位情况说明..........................................196

Page 10: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.10. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

第一章 招标公告或投标邀请书专用部分

Page 11: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第一章 招标公告或投标邀请书专用部分 .11.

Page 12: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.12. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

第一章 招标公告专用部分(未进行资格预审)西城区莲花池东路 16 号楼装修工程(公安专网) (专业承包工程名

称)施工招标公告

1.招标条件本招标工程 西城区莲花池东路 16 号楼装修工程(公安专网) (专业承包工程名称)

已由/(项目审批、核准或备案机关名称)以/(批文名称及编号)批准建设,招标人(项目业主)为 北京市公安局西城分局 ,建设资金来自 财政拨款 (资金来源),项目出资比例为 100% 。工程已具备招标条件,现对该工程的施工进行公开招标。

2.专业承包工程概况与招标范围2.1 本专业承包工程的建设规模 3537.2 ㎡ 合同估算价 309.62(万元)2.2 本专业承包工程的建设地点北京市西城区莲花池东路 16 号楼。北侧为莲花池东路

南辅路,南侧为中国华电天宁 1 号文化科技创新园,西侧为莲花池东路 15 号楼,东侧为 华电集团办公楼

2.3 本专业承包工程的工期要求 125 日历天2.4 本专业承包工程的招标范围 弱电机房系统;综合布线系统;有线电视系统;安

全防范系统;门禁及梯控系统;视频会议系统;枪库安防系统;原有设备迁移等系统。 2.5 其他 /

3.投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备须具备电子与智能化工程专业二级及以上 资质, 具

有近五年已竣工的建安投资额在 300 万元及以上的电子与智能化工程 (近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备 机电工程或通信与广电工程 专业 贰 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B 本)。外地来京建筑企业在办理进京备案时,应当一并办理注册建造师备

Page 13: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第一章 招标公告或投标邀请书专用部分 .13.

案手续,已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。3.2 本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。采用联合体投标的,应满足下列

要求:(1)联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人

和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业承包工程中参加

资格审查。3.3 其他要求 /

4.信誉要求4.1 本次招标采用失信被执行人 否决性 (限制性/否决性)惩戒方式。4.2 其他要求 无

5.招标文件的获取5.1 凡有意参加投标者,请于 2019 年 9 月 2 日 至 2019 年 9 月 6 日 ,每日上午 9 时

至 11 时,下午 13 时至 16 时,在北京市西城区广安门外大街 168 号朗琴国际 B 座 1015 室(详细地址)报名。5.2 凡通过上述报名者,请于 2019 年 9 月 2 日 至 2019 年 9 月 6 日 ,每日上午 9 时至11 时,下午 13 时至 16 时,在北京市西城区广安门外大街 168 号朗琴国际 B 座 1015 室 (详细地址)持 1、法定代表人授权委托书(原件);2、被授权人身份证(原件及复印件);3、法定代表人购买招标文件时,以上 1-2 项资料不需提供,只需提供法定代表人身份证明文件(原件)、法定代表人身份证(原件及复印件); 4、企业法人营业执照副本(复印件);5、企业资质证书副本(复印件);6、组织机构代码证书(复印件)(若三证合一或五证合一,不需提供此项资料)7、税务登记证书(复印件加盖公章) (已换发三证合一或五证合一营业执照的,无需要提供此项)8、安全生产许可证(复印件)购买招标文件。

5.3 招标文件每套售价 1000 元,售后不退。图纸押金 0 元,在退还图纸时退还(不计利息)。

Page 14: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.14. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

6.投标文件的递交投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为 2019 年 9 月 23 日 9 时 30 分 ,地点为

北京市西城区广安门外大街 168 号朗琴国际 B 座 1015 室 (详细地址)。 逾期送达的投标文件,招标人不予受理。

7.发布公告的媒介本次招标公告已在 中国政府采购网、北京市政府采购网 (发布公告的媒介名称)上发

布。

8.补充说明具体内容: /

9.联系方式招 标 人:北京市公安局西城分局 招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨 询有限公司地 址: 北京市西城区二龙路 39 号 地 址:北京市西城区广安门外大街 168 号朗琴国际 B 座 1015 室

联 系 人: 彭警官 联 系 人: 喜工 电 话: 010-83995580 电 话: 83065122-805 传 真: / 传 真: 010-83065121

招标人或其委托招标代理机构:(盖单位章)

法定代表人或其授权代理人:(盖个人章)

Page 15: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第一章 招标公告或投标邀请书专用部分 .15.

2019 年 8 月 30 日

Page 16: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.16. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 17: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.18. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 18: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .19.

第二章 投标人须知专用部分

Page 19: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.20. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 20: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .21.

第二章 投标人须知专用部分

1.总则1.1 本专业承包工程概况

1.1.1 本专业承包工程名称:西城区莲花池东路 16 号楼装修工程(公安专网) 1.1.2 本专业承包工程建设规模:3537.2 ㎡

1.1.3 本专业承包工程建设地点:北京市西城区1.1.4 本专业承包工程招标人:北京市公安局西城分局

地址:北京市西城区二龙路 39 号 联系人:彭警官 电话: 010-83995580

1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司地址:北京市 西城区广安门外大 街 168 号朗琴 国际 B 座 1015 室

联系人: 喜工 电话: 83065122—805 1.1.6 本专业承包工程相关参建单位: /

1.1.7 本专业承包工程资金来源: 财政拨款 1.1.8 本专业承包工程出资比例: 100% 1.1.9 本专业承包工程资金落实情况: 已到位

1.2 本专业承包工程招标范围、工期要求和质量要求1.2.1 本专业承包工程招标范围具体内容: 弱电机房系统;综合布线系统;有线电

视系统;安全防范系统;门禁及梯控系统;视频会议系统;枪库安防系统;原有设备迁移等系统

关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。1.2.2 本专业承包工程工期要求

定额工期:125 日历天

Page 21: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.22. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

要求工期:125 日历天招标人压缩定额工期的,招标人的赶工措施方案内容见第二章“投标人须知”

附表六。计划开工日期:2019 年 9 月 30 日计划竣工日期:2020 年 2 月 1 日除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: / 有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。

1.2.3 本专业承包工程质量要求其他质量要求: 合格 关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.2.4 其他要求施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标 关于安全文明施工要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3 投标人资格要求1.3.1 投标人应具备承担本专业承包工程施工的资质条件、能力:(1)资质条件:须具备电子与智能化工程专业二级及以上 ; (2)财务要求:提供经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表,包括资

产负债表、现金流量表、利润表和投标申请人企业出具的财务状况说明书。具体年份要求为近 三 年,指 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。(3)业绩要求:具有近五年已竣工的建安投资额在 300 万元及以上的电子与智能化

工程业绩 具体年份要求为近 五 年,指 2014 年 9 月 1 日起至 2019 年 8 月 3 1 日止。(4)主要项目管理人员资格要求:项目经理资格: 机电工程或通信与广电工程 专业 贰 级(含以上级)注册建造师执业

资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B 本),且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理;外地来京建筑企业在办理进京备案时,应当一并办理注册建造师备案手续,已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。

(5)其他要求: / 。

Page 22: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .23.

1.3.2 本专业承包工程是否接受联合体投标:■ 不接受□ 接受,应满足下列要求:

(4)其他要求: /

1.4 信誉要求1.4.1 信用标评审

本次招标是否采用信用标评审■ 不采用□ 采用投标人市场行为信用评价□ 采用建造师市场行为信用评价

1.4.2 失信被执行人本次招标对失信被执行人采用的惩戒方式

□ 采用失信被执行人限制性惩戒■ 采用失信被执行人否决性惩戒

1.4.3 其他信誉要求(1)近年发生的诉讼和仲裁情况

□ 本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况■ 本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同相关的法律败诉。且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前,涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼不纳入本次评审。包括:■施工总承包合同 □专业分包合同□劳务分包合同 □工程材料设备采购合同其他要求: / 具体年份要求为近 三 年,指 2016 年 9 月 1 日起至 2019 年 8 月 31 日止。

(2)近年企业不良行为记录情况□ 本次招标不评审近年企业不良行为记录情况

Page 23: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.24. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

■ 本次招标评审近年企业不良行为记录情况企业不良行为记录是指:建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚,形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index)已经公布的不良行为记录。其他要求: / 具体年份要求为近 三 年,指 2016 年 9 月 1 日起至 2019 年 8 月 31 日止。

1.9 踏勘现场1.9.1 踏勘现场:

■ 不组织□ 组织,踏勘时间: /

踏勘集中地点: /

1.10 投标预备会1.11.1 投标预备会:

■不召开□ 召开,召开时间: /

召开地点: / 1.11.2 预备会前,投标人提出问题的截止时间:/年/月/日/时/分。1.11.3 预备会后,招标人书面澄清的时间:/年/月/日/时/分。

1.11 偏离■ 不允许□ 允许,可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”;

允许偏离最高项数: / 偏差调整方法: /

Page 24: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .25.

2.招标文件2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间:2019 年 9 月 8 日 16:00 时

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清的时间:在收到相应澄清文件后 24 小时内

2.3 招标文件的修改2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间:在收到相应修改文件后 24 小时内

3.投标文件3.1 投标文件组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:(10)其他材料: 与投标人存在关联关系的单位情况说明

( 1 )与本企业单位负责人为同一人的其他企业; ( 2 )与本企业存在控股、管理关系的其他企业;

3.2 投标报价3.2.2 □ 不设置最高投标限价 ■ 设置最高投标限价 ■ 采用招标控制价

本工程招标控制价为:3028686.80 元。

其中:分部分项工程合价为:2235545.68 元;

措施项目合价为:59426.14 元 ;其他项目合价为: 450000.00 元 ;规费合价为:33639.92 元;

税金的合价为:250075.06 元。

Page 25: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.26. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

其他说明:专业工程暂估价(除税)合计金额: 0.00 元;材料和工程设备暂估价(除税)合计金额: 0.00 元;暂列金额(不含计日工)(除税)合计金额:450000.00 元;安全文明施工费(除税)合计金额:44310.93 元;赶工增加费(除税)合计金额(如有): 0.00 元;

□ 采用其他方法: /

3.3 投标有效期3.3.1 投标有效期:90 天

3.4 投标保证金3.4.1 是否要求投标人提供投标保证金

□ 不要求提供■ 要求提供,应满足下列要求:投标保证金的形式: 电汇、转账支票

投标保证金的金额:52500 元 大写:人民币伍万贰仟伍佰元整

递交方式:■ 若采用银行汇票、电汇、转账支票,应当在 2019 年

9 月 23 日 9 时 30 分以前到达下列招标人指定账户:

账户名称:北京精信嘉业建筑咨询有限公司

开户行:中国工商银行股份有限公司北京朗琴园支行

账号:0200 2042 1920 0058 601

□ 若采用现金、保证担保(包括银行保函)、信用证,投标人应当在投标截止时间以前递交至:(具体时间、地点、要求)

3.4.5 退还投标保证金利息利息计算标准: 按照中国工商银行活期存款利息。 利息计算起止时间: 递交保证金的第二天起至合同签定后五日。 利息退还方式: 支票 。

Page 26: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .27.

3.5 资格审查资料(1)资质条件审查资料:提供第八章“投标文件格式”中“投标人基本情况”,并附投标人营业执照副本、资

质证书副本和安全生产许可证副本的复印件;其他: 外地进京建筑业企业须提供建设主管部门颁发的《北京市建筑业企业档案管理

手册》原件的扫描件或相应备案手册截图加盖公章 ; (2)财务要求审查资料:近年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、

现金流量表、利润表(或损益表)的复印件,并说明企业净资产情况;其他: /

(3)业绩要求审查资料:近年完成的类似工程情况,投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填

写,每张表格只填写一个工程,标明序号。并附中标通知书或合同协议书、工程竣(完)工验收证明材料的复印件;

其他: /

是否要求提交正在施工和新承接的工程情况:□ 否■ 是,投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写,每张表格只

填写一个工程,标明序号。并附中标通知书或合同协议书的复印件;其他: / (4)项目经理资格要求审查资料:投标人根据第八章“投标文件格式”中“项目经理简历表”进行填写,并附建造师执

业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书(B 本)、身份证、职称证、学历证、养老保险、以项目经理身份承担过的工程业绩资料的复印件。其中承担过的工程业绩资料应包括中标通知书或合同协议书、工程竣(完)工验收证明材料的复印件。

其他: /

(5)其他要求审查资料: / 。

Page 27: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.28. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

3.6 备选投标方案3.6.1 是否允许递交备选投标方案:

■ 不允许□ 允许

3.6.2 备选投标方案的编制要求: /

3.7 投标文件编制3.7.3 签字和(或)盖章其他要求: / 3.7.5 施工组织设计是否采用“暗标”评审

□ 不采用■ 采用,投标人应严格按照以下要求编制和装订施工组织设计:

(1) 正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求:需加盖公章并书写投标人名称

(2) 副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求:完全空白,不需标明“副本”字样

(3) 任何情况下,技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹;(4) 除满足上述各项要求外,构成投标文件的“技术暗标”的正文中均

不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等;

(5) 其他要求: 无 3.7.6 是否规定提交深化设计文件:

■ 否□ 是,深化设计文件的编制要求: / 。

3.7.7 是否要求提交项目管理机构:■ 否□ 是,项目管理机构的编制要求: / 。

3.7.8 投标文件副本份数 1 份3.7.9 装订要求

Page 28: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .29.

按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容,投标文件应按以下要求装订:

□ 不分册装订■ 分册装订,共分 4 册,分别为: 投标函,包括 ( 1 ) 至( 4 ) 的内容; 商务标,包括 ( 5 ) 的内容; 技术标,包括 ( 6 ) 的内容; 技术明标,包括( 7 ) 至 ( 11 ) 的内容;每册采用左侧书本及胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订;第 3.7.5 项约定施工组织设计采用“暗标”评审的,施工组织设计必须合并装订成一册,所有文件左侧装订,装订方式应牢固、美观,不得采用活页方式装订,均应采用 左侧书本 方式装订;

4.投标4.1 投标文件的密封和标识

4.1.2 封套上写明招标人地址: 北京市西城区二龙路 39 号 招标人名称:北京市公安局西城分局 西城区莲花池东路 16 号楼装修工程(公安专网) (工程名称)投标文件在 2019 年 9 月 23 日 9 时 30 分 前不得开启。

4.1.3 是否要求投标人在递交投标文件时,同时递交投标文件电子版□ 不要求■ 要求,投标文件电子版内容:提供全套投标文件,包括投标函、商务标、技

术标、技术明标 投标文件电子版份数:一式两份,分别为一正一副( U 盘) 投标文件电子版形式: 商务标应为广联达计价软件营改增之后

5.0 版本,技术标应为 WORD 软件版本,同时提供投标文件盖章后正本扫描件 PDF 版。

Page 29: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.30. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.2 投标文件的递交4.2.1 提交投标文件截止时间:2019 年 9 月 23 日 9 时 30 分

4.2.2 递交投标文件地点北京市西城区广安门外大街 168 朗琴国际 B 座 1015 室

4.2.3 是否退还投标文件■ 否□ 是,退还安排: /

4.2.5 招标人不受理投标文件的情形(4)其他情形: /

5.开标5.1 开标时间和地点

开标时间: 2019 年 9 月 23 日 9 时 30 分 开标地点:北京市西城区广安门外大街 168 朗琴国际 B 座 1015 室

5.2 投标人代表出席开标会投标人须拟派开标代表按时参加开标会,并在招标人按开标程序进行点名时,向招标人提交法定代表人身份证明文件(适用于开标代表为法定代表人)或法定代表人授权委托书(适用于开标代表非法定代表人),出示个人有效身份证明文件原件及复印件,复印件加盖投标人单位章,以证明其出席。授权委托书格式要求见投标人须知专用部分附表一。

5.3 开标程序(5)密封情况检查:开标前,应当按照本文件约定的关于投标文件的密封要求检查

密封情况。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。

Page 30: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .31.

(6)开标顺序: 开标记录表顺序

6.评标6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会的组建评标委员会构成 5 人;其中,招标人代表 0 人(限招标人在职人员,且应当具备评标专家相应或者类似的条件);技术、经济方面的专家 5 人;其中,技术专家 3 人,经济专家 2 人。评标专家确定方式 专家库内随机抽取 。

7.合同授予7.1 定标方式及方法

是否授权评标委员会确定中标人□ 是■ 否,推荐的中标候选人数: 3

招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况,确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人:(1)放弃中标的;(2)拟派代表担任其他在施建设工程项目的项目经理的;(3)因不可抗力提出不能履行合同的;(4)招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的;(5)被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价/万元(含)或/%的,招标人将重新招标。

Page 31: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.32. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

7.4 履约担保7.4.1 是否要求中标人提供履约担保:

■ 不要求提交□ 要求提交履约担保的形式: / 履约担保的金额: /

8.重新招标和不再招标8.1 重新招标

(4)其他情形: /

13.其他补充内容13.1 其他补充内容: 1. 投标申请人需提供 电子版本投标文件一份,光盘或 U 盘格式 ,

投标文件电子版为投标文件签字或盖章后正本的扫描件(彩色),格式采用 PDF 格式,投 标人应对投标文件纸质版与电子文档的一致性、真实性、完整性负责。 另提供投标文件软件 版。 投标文件电子版密封方式:单独放入一个密封袋中,加贴封条,并在封套封口处加盖 投标人单位章, 密封袋正面标明投标申请人名称及工程名称并加盖公章,并 在封套上标记 “投标文件电子版”字样。

2. 为方便开标唱标,投标人应将“投标函及附录另提供三份(一正二副)”单独密封

在一个标袋中,并在密封袋上标明“投标函”字样,不得与其他文件密封到一起,在投标时单独提交。

Page 32: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .33.

附表一:授权委托书

授权委托书(适用于参加开标会)

本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托我单位拟派代表 (姓名)身份证号: 为我方代理人。代理人根据授权,就 (专业承包工程名称)以我方名义递交投标文件、撤回投标文件、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项,其法律后果由我方承担。

其他事项: 。

委托期限: 。

代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证明

投标人: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

日期: 年 月 日

备注:根据第 5.2 款的规定,除拟派代表即是投标人的法定代表人外,投标人应当按照此格式出具授权委托书,供拟派代表在递交投标文件和参加开标会时出示。

Page 33: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.34. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表二:开标记录表

(专业承包工程名称)施工开标记录表工程编号: 开标时间: 年 月 日 时 分 开标地点:

序号 投标人名称 投标总价

(元)投标工期

(日历天)质量标准

安全生产标准化管理目标等

安全文明施工费含税金额

(元)

暂列金额含税金额

(元)

企业市场行为信用评价分值

注册建造师 投标单位法定代表人或法定代表

人委托人签字姓名 市场行为信用评价分值

Page 34: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .35.

总价(元) 要求工期 质量标准 安全生产标准化管理目标等级

安全文明施工费含税金额(元)

暂列金额含税金额(元)

□招标控制价□标底

其他情况记录

招标人代表签字: 记录人签字: 监标人签字: 年 月 日

Page 35: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.36. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表三:中标通知书

中标通知书(施工) (中标人名称):你方于 (投标日期)所递交的 (专业承包工程名称)施工投标文件已被我方接受,

被确定为中标人。 专业承包工程名称 建设规模

建设地点中标范围

中标价 小写: 元 大写:

中标工期 日历天

计划开工日期 年 月 日

计划竣工日期 年 月 日 工程质量项目经理 注册建造师执业资格

备 注请你方在接到本通知书后的 日内到 (指定地点)与我方 签订施工承包合同,

在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人: (盖单位章) 法定代表人: (签字)

年 月 日

Page 36: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .37.

附表四:中标结果通知书

中标结果通知书

(未中标人名称):

  我方已接受 __________ (中标人名称)于 __________ (投标日期)所递交的 __ _______(专业承包工程名称)施工投标文件,确定 _________ (中标人名称)为中标人。    感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人: (盖单位章)法定代表人: (签字) 年 月 日

Page 37: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.38. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表五:确认通知

确认通知

(招标人名称):  你方 年 月 日发出的 (专业承包工程名称)施工招标关于

的通知,我方已于 年 月 日收到。   特此确认。

投标人: (盖单位章)

年 月 日

Page 38: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第二章 投标人须知专用部分 .39.

附表六:招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的)

说明:招标人如压缩定额工期,应当编制相应的赶工措施方案。

Page 39: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

40. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

第三章 评标办法专用部分

Page 40: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .41.

Page 41: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

42. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

第三章 评标办法专用部分(综合评估法)2.评审标准2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成(总分 100 分)(1)施工组织设计:□ 合格制 ■ 打分制 40 分(2)项目管理机构: 0 分(3)投标报价: 60 分(4)信誉评审: 0 分(5)其他评分因素: 0 分

2.2.2 评标基准价计算方法■ 仅按投标总报价进行评分:评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的专业工程暂估价(除税)

合计金额-招标文件给定的暂列金额(除税)合计金额评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。注:当有效投标家数 X≤5 时, N= 0 ;

当有效投标家数 5 X≤10 ﹤ 时, N= 1 ; 当有效投标家数 10 X≤30 ﹤ 时, N= 3 ; 当有效投标家数 30 X≤60 ﹤ 时, N= 5 ; 当有效投标家数 60 X≤100 ﹤ 时, N= 10 ; 当有效投标家数 X > 100 时, N= 15 。

□ 按投标总报价中的分项报价分别进行评分: 无 2.2.3 投标报价的偏差率计算公式

投标总价偏差率=100% ×(投标人评标价格 - 评标基准价)/评标基准价分项报价偏差率: 无

Page 42: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .43.

3.评标程序3.2 评标准备

3.2.3 熟悉文件资料3.2.3.2 招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据,包

括:(6)其他信息和数据: /

3.7 特殊情况的处置程序3.7.2 失信被执行人信息采集失信被执行人信息采集人:□ 信息采集人为招标人■ 信息采集人为招标代理机构□ 信息采集人为评标委员会失信被执行人信息采集注意事项:信息采集人登陆“信用中国”网站 ( www. creditchina .gov.cn ) 查询相关主体是

否为失信被执行人。信息采集人为招标人或其委托的招标代理机构的,招标人或其委托的招标代理机构

在本章第 3.2 款约定的评标准备阶段,开始失信被执行人信息采集工作,信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行,同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计(暗标)评审并将评审记录保存后,招标人或其委托的招标代理机构将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会,评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

信息采集人为评标委员会的,评标委员会全体成员均完成施工组织设计(暗标)评审并将评审记录保存后,开始进行失信被执行人信息采集,信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行,同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存,并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。4.补充条款 /

Page 43: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

44. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附件 A:否决投标条件否决投标条件

A0.总则本附件所集中列示的否决投标条件,是本章“评标办法”的组成部分,是对 第二章

“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充,如果出现不一致的情况,按本附件的规定执行。A1.否决投标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的,其作否决投标处理:A1.1 有下列任何一种情形的:(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;(3) 为本工程的监理人;(4) 为本工程的代建人;(5) 为本工程提供招标代理服务的;(6) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(7) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(8) 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(9) 被责令停业的;(10)被暂停或取消投标资格的;(11) 财产被接管或冻结的;(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。A1.2 与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。A1.3 有串通投标违法行为的,包括:(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的;(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的;(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的;(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5) 不同投标人的投标文件相互混装的;(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的;

Page 44: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .45.

(7) 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形: /

A1.4存在以下任何一种禁止性行为的:(1) 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜

的;(2) 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的;(3) 不同投标人通过同一单位的 IP 地址下载招标文件或上传投标文件的; (4) 不同投标人的投标文件中(投标人针对投标工程特点自行编制部分)出现整

章节、整段落或错误异常一致的;(5) 不同投标人的投标报价异常一致的(精确到人民币“元”)。A1.5 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。A1.6 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。A1.7 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评

标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。A1.8未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。A1.9 投标报价文件(投标函除外)未按招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册

执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的。A1.10 在施工组织设计和项目管理机构评审中,评标委员会认定投标人的投标未能通

过此项评审的。A1.11评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。A1.12 投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的:(1) 投标人拟派代表出席开标会迟到的;(2) 未提交法定代表人身份证明文件(适用于拟派代表为法定代表人)或法定代

表人授权委托书(适用于拟派代表非法定代表人)的;(3) 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的;A1.13 投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认,且经招投标监管部门监管工

作人员到场核实无误后,仍拒绝签字确认的。A1.14 投标报价中包含的材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不

一致的。A1.15未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。A1.16未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价,或其报价低于招标文件

Page 45: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

46. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分有关规定和要求的。

A1.17 投标文件中载明的施工现场安全生产标准化管理目标等级达不到招标文件规定等级的。

A1.18 投标人编制的投标文件技术暗标,其副本的封面(包括封底和侧封)或技术暗标(包括正本、副本)正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。

A1.19 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一承包工程投标的。

A1.20 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价,但未声明哪一个有效的。

A1.21 投标函及其附录未按规定的格式填写,关键字迹模糊、无法辨认的。A1.22未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何

一种瑕疵的:(1)未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金;(2)联合体投标的,投标保证金不是由牵头人递交;(3)投标保证金的有效期不符合招标文件规定;(4)以保证金的形式出具时,出具人与被保证的投标人名称不一致,或以保函的形

式出具时,被保证人与该投标人名称不一致;(5)投标保证金以保函形式出具时,担保机构不是合法的担保机构;(6)以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出;(7)投标保证金以保函形式出具时,保函的实质性条款不符合招标文件规定;(8)其他: / A1.23 投标函及其附录没有盖投标人单位章的,或没有法定代表人或其委托代理人签

字。A1.24 招标文件中设立最高投标限价时投标报价超出最高投标限价(不含等于)的。A1.25评标过程中,评标委员会发现投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件 B:

投标人成本评审办法”中约定限度(不含)以下的,或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的,启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。

A1.26 投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的。

Page 46: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .47.

A1.27 投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的。A1.28 实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的。A1.29 赶工增加费用作为让利因素的。(适用于投标人压缩定额工期的)

A1.30失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式)

A1.31 投标文件附有招标人不能接受的条件的。A1.32 在投标过程中存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为的。 /

Page 47: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

48. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附件 B:投标人成本评审办法投标人成本评审办法

B1.评审程序B1.1 启动成本评审工作的前提条件B1.1.2 投标人的投标报价低于(不含)以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明

显不合理的:□ 标底下浮 %;■ 招标控制价下浮 6 %

Page 48: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .49.

附件 C:备选投标方案的评审和比较方法(不适用)备选投标方案的评审和比较方法

C1. 备选投标方案的评审规定 /

Page 49: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

50. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 1:评标委员会签到表评标委员会签到表

工程名称: (专业承包工程名称) 评标时间: 年 月 日序号 姓名 职称 工作单位 专家证号码 签到时间

1

2

3

4

5

Page 50: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .51.

附表 2:评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请,担任 (专业承包工程名称)施工招标的评标专家。本人声明:在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的

接触;在中标结果确定之前,不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况;不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物;不收受有关利害关系人的任何财物和好处;无第二章“投标人须知”第 6.1.2 项需要回避的情形。

本人郑重保证:在评标过程中,遵守有关法律、法规、规章和评标纪律;服从评标委员会的统一安排;独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责,本人愿意承担一切由此带来的法律责任。特此声明。

评标委员会成员签字:

日 期: 年 月 日

Page 51: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

52. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 3:技术暗标编号确认表

技术暗标编号确认表

工程名称: (专业承包工程名称)序号 暗标编号 确认的投标人名称

评标委员会全体成员签字:

日 期: 年 月 日

Page 52: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .53.

附表 4:形式评审记录表形式评审记录表

工程名称: (专业承包工程名称)

序号 评审因素 评审标准 投标人名称及评审意见

1 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

2 投标函签字盖章 按文件要求盖章3 投标函及其附录格式 符合第八章“投标文件格式”的要求4 报价唯一 只能有一个有效报价5

失信被执行人(适用否决性惩戒方

式)失信被执行人信息采集记录中,投标人没有失信被执行人记录的

形式评审结论:通过形式评审标注为√;未通过形式评审标注为×

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 53: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

54. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 5:资格评审记录表资格评审记录表

工程名称: (专业承包工程名称)

序号 评审因素 评审标准 有效的证明材料 投标人名称及评审意见

1 营业执照 具备有效的营业执照

营业执照副本复印件 ( 加 盖 单 位章)

2 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证

建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本复印件(加盖单位章)

3 资质等级符合第二章“投标 人 须知”第1.3.1 项规定

建设行政主管部门核发的资质等级证书副本复印件(加盖单位章)

4 近年财务状况符合第二章“投标 人 须知”第1.3.1 项规定

经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表(或损益表)(加盖单位章)

Page 54: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .55.

序号 评审因素 评审标准 有效的证明材料 投标人名称及评审意见

5 近年完成的类似工程业绩

符合第二章“投标 人 须知”第1.3.1 项规定

中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书(即工程竣工验收证明材料)复印件并加盖单位章

6 项目经理符合第二章“投标 人 须知”第1.3.1 项规定

建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书(B 本)复印件并加盖单位章

7 联合体投标人符合第二章“投标 人 须知”第1.3.2 项规定

联合体协议书及联合体各成员单位提供的上述详细审查因素所需的证明材料

8 信誉符合第二章“投标 人 须知”第1.4.3 项规定

法院或者仲裁机构作出的判决、裁决等法律文书,县级以上建设行政主管部门处罚文书,履约情况说明

资格评审结论:通过资格评审标注为√;未通过资格评审标注为×

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 55: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

56. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 6:响应性评审记录表响应性评审记录表

工程 名称: (专业承包工程名称)

序号 评审因素 评审标准 投标人名称及评审意见

1 投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.2.1 项规定

2 工期 符合第二章“投标人须知”第1.2.2 项规定

3 工程质量 符合第二章“投标人须知”第1.2.3 项规定

4 安全生产标准化管理目标等级

符合第二章“投标人须知”第1.2.4 项规定

5 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定

6 投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定

Page 56: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .57.

序号 评审因素 评审标准 投标人名称及评审意见

7 权利义务投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定

8 已标价工程量清单符合第六章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

9 技术标准和要求 符合第五章“技术标准和要求”规定

10 投标价格 符合第二章“投标人须知”第3.2.2 项规定

11赶工措施方案(适

用于投标人压缩定额工期的)

符合第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定

响应性评审结论:通过响应性评审标注为√;未通过响应性评审标注为×

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 57: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

58. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 7:投标偏差分析表投标偏差分析表

投标人名称: 重大偏差 细微偏差

序号 重大偏差内容说明 招标文件相关条款 序号 细微偏差内容说明 招标文件相关条款 补正情况

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 58: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .59.

附表 8:施工组织设计评审记录表(适用于施工组织设计打分制)施工组织设计评审记录表

工程名称: (专业承包工程名称)序号 评分项目 评分标准 标准分 投标人名称暗标编号及评审得分

1 施工方案与技术措施科学、可行、针对性强 6~ 8 分

8 分合理、可行、细节待完善 3 ~ 6 分欠合理,可行性较差,基本满足工程需要 0 ~ 3 分

2 质量管理体系与保证措施科学、可行、针对性强 6~ 8 分

8 分合理、可行、细节待完善 3 ~ 6 分欠合理,可行性较差,基本满足工程需要 0 ~ 3 分

3 安全和绿色施工保障措施科学、可行、针对性强 6~ 8 分

8 分合理、可行、细节待完善 3 ~ 6 分欠合理,可行性较差,基本满足工程需要 0 ~ 3 分

4 工程进度计划与保证措施科学、可行、针对性强 6~ 8 分

8 分合理、可行、细节待完善 3 ~ 6 分欠合理,可行性较差,基本满足工程需要 0 ~ 3 分

5 环境保护管理体系与措施科学、可行、针对性强 6~8 分

8 分合理、可行、细节待完善 3~6 分欠合理,可行性较差,基本满足工程需要 0~3 分

施工组织设计得分合计 A(满分 40 )

Page 59: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

60. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分评标委员会成员签字: 日 期: 年 月 日

附表 9:项目管理机构评审记录表(不适用)项目管理机构评审记录表

工程 名称: (专业承包工程名称) 序号 评分因素 标准分 评分标准 投标人名称代码及评审得分

1 项目经理任职资格 分2 技术负责人任职资格 分3 其他主要管理人员 分… …… 分

项目管理机构评审得分合计B=1+2+3+…

评标委员会成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 60: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .61.

附表 10:投标报价评审得分记录表(适用于内插法)

投标报价评审得分记录表工程名称: (专业承包工程名称)

评分标准 投标人名称及评审得分β值分布 分值 β 得分 β 得分 β 得分 β 得分 β 得分 β 得分 β 得分

β值每高 1%减 5 分,以此类推扣完为止

β=+4% 40

β=+3% 45

β=+2% 50

β=+1% 55

β=0 60

β=-1% 57

β=-2% 54

β=-3% 51

Β=-4% 48

β值每低 1%减 3 分,以此类推扣完为止

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日备注:1、β 在区间内时,采用内插法计算得分。

Page 61: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

62. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

2、采用分项报价分别评分的,每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地,招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式,投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价。

Page 62: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .63.

附表 11:信誉评审得分记录表(不适用)信誉评审得分记录表

工程名称: (专业承包工程名称)序号 评分因素 评分标准 标准分 投标人名称及评审得分

1 投标人市场行为信用评价

开标确认的投标人“企业市场行为信用评价分值”× %

2 建造师市场行为信用评价

开标确认的投标人“建造师市场行为信用评价分值”× %

3失信被执行人(适用限制性惩戒方式)

有 1 条失信被执行记录的扣 分;每增加1 条失信被执行记录的扣 分,但最高扣分不得超过 分。

… …… ……

·信誉评分合计D=1+2+3+…评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

备注:1、本表中投标人市场行为信用评价评分标准中“%”=填写本表中给定的投标人市场行为信用评价中标准分/100 。2、联合体投标的,评标委员会依据开标记录中记录的市住房和城乡建设委员会公布的各投标人的企业市场行为信用评价分值及联合体成员分工

Page 63: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

64. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

比例,折算出联合体的“企业市场行为信用评价分值”。联合体投标的投标人企业市场行为信用评价分值=联合体成员 A企业市场行为信用评价分值×成员 A 的分工比例+联合体成员 B企业市场行为信用评价分值×成员B 的分工比例+联合体成员C企业市场行为信用评价分值×成员C 的分工比例+…。

Page 64: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .65.

附表 12:其他因素评审记录表(不适用)其他因素评审记录表

工程名称: (专业承包工程名称)序号 评分因素 评分标准 标准分 投标人名称及评审得分

1 …… ……

其他因素得分合计 E=1+…

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 65: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

66. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 13:详细评审得分汇总表详细评审得分汇总表

工程名称: (专业承包工程名称)

序号 评分内容 分值代码 投标人名称代码

1 施工组织设计 A

2 项目管理机构 B / / / / / / /

3 投标报价 C

4 信誉 D / / / / / / /

5 其他因素 E / / / / / / /详细评审得分合计 F=A+B+C+D+E

评标委员会成员签字: 日期: 年 月 日

Page 66: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .67.

附表 14:评标结果汇总表评标结果汇总表

工程名称: (专业承包工程名称)

评委序号和姓名投标人名称(或代码)及其得分

得分(F)

1:2:3:4:5:……

各评委得分平均值(-

F)投标人最终排名次序评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日备注:各评委得分平均值(

-

F)=(各评委得分 F之和-M 位评委最高得分 F-M 位评委最低得分 F)/(评委人数-2M),M=

Page 67: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

68. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 15:评审意见表评审意见表

评标委员会全体成员签字:

日 期: 年 月 日

Page 68: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .69.

附表 16:问题澄清通知问题澄清通知

编号: (投标人名称):

本专业承包工程评标委员会对你方投标文件进行了仔细的审查,现需你方对本通知附件中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时前密封递交至 (详细地址)或传真至 (传真号码)。采用传真方式的,应在 年 月 日 时前将原件递交至 (详细地址)。附件:质疑问卷

(专业承包工程名称)施工招标评标委员会 (经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章) 日期: 年 月 日

Page 69: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

70. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 17:问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正编号:

(专业承包工程名称)施工招标评标委员会:  问题澄清通知(编号: )已收悉,现澄清、说明或者补正如下:  1.  2.    .....  

           投标人: (盖单位章)                              法定代表人或其委托代理人: (签字)                              日期: 年 月 日

Page 70: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .71.

附表 18:招投标情况书面报告备案表(适用于评标委员会推荐中标候选人)招投标情况书面报告备案表

工程编号: 日期: 年 月 日专业承包工程名称

招标类别 □公开 □邀请

评标委员会评审结果

投标人名称 排名次序 投标价格或评标得分

评标委员推荐的中标候选人

排名次序 中标候选人名称123

评标委员会全体成员签字

兹确认上述评标结果属实,有关评审记录见附件:

_ __年___月___日招标人

定标意见根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况,以及

招标文件中规定的定标原则和方法,兹确定: 为中标人。

招标人(盖单位章) 法定代表人(签字)

Page 71: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

72. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

_ __年___月___日

备 注1.本表为书面报告首页,其他内容作为附件,2.附件包括:1)招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由;2)相关的文件材料,包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。3.上述文件已备案的不再提交。

申办人 (签字) 联系电话说明:本表一式两份,招标办一份,招标人一份。

Page 72: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .73.

附表 19:评标委员会成员评标打分复核意见书评标委员会成员评标打分复核意见书

专业承包工程名称: 我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任:

形式评审记录表 正确□

资格评审或资格审查更新资料评审记录表 正确□

响应性评审记录表 正确□

施工组织设计评审记录表 正确□

项目管理机构评审记录表 正确□

投标报价评分记录表 正确□

信誉评审记录表 (如有) 正确□

其他因素评审记录表(如有) 正确□

详细评审评分汇总表 正确□

评标结果汇总表 正确□

招投标情况书面报告 正确□

其他相关评审资料 正确□

Page 73: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

74. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

评标委员会负责人 (签字)评标委员会成员 (签字)

日 期: 年 月 日备注:1、针对表中内容只对算术值进行复核,不得对原始打分进行修改。 2、如发生错误,由相关责任人更正签字。

Page 74: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .75.

附表 B-1:算术错误分析及修正记录表算术错误分析及修正记录表

投标人名称:

序号 子目名称 投标价格 算术正确投标价

差额(代数值)

有关事项备注

A值(代数值)

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 75: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.76. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 B-2:错项漏项分析及修正记录表错项漏项分析及修正记录表

投标人名称: 编号 子目名称 投标价格 合理投标价 差额

(代数值) 有关事项备注

B值(代数值)

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 76: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .77.

附表 B-3:分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

投标人名称 :

编号 子目名称 明显不合理的价格

修正后的价格 差额 证明情况及

修正理由有关疑问事项备注

C值(代数值)

评标委员会全体成员签字: 日期: 年 月 日

Page 77: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.78. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 B-4:总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

投标人名称 : 编号 子目名称 明显不合

理的价格修正后的

价格 差额 证明情况及修正理由

有关疑问事项备注

D值(代数值)评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 78: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .79.

附表 B-5:企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表

投标人名称: 项目 企业管理费 利润 税金和规费

投标价格 实际 投标价格 实际 投标价格 实际比较栏差额 E 值 F 值 G 值

分析计算

有关疑问事项备注

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 79: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.80. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 B-6:不平衡报价分析及修正记录表

不平衡报价分析及修正记录表投标人名称:

编号 子目名称

存在不平衡的

单价修正后的平衡

单价单价差值

(代数值)

工程量 差额 有关疑问事项备注

H值(代数值)

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 80: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第三章 评标办法专用部分 .81.

附表 B-7:投标报价之修正差额汇总表

投标报价之修正差额汇总表投标人名称: 序号 差值代号 差额代数值 修正理由及有关事项说明评审后 澄清后修正

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

合计 Δ1: Δ2:备注 本表修正的计算应附详细分析计算表。

评标委员会全体成员签字: 日 期: 年 月 日

Page 81: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.82. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附表 B-8:成本评审结论记录表成本评审结论记录表

投标人名称: 序号 工程名称 金额(元) 比较结果 备注

1 澄清后最终差额 Δ2 2 投标利润额

比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要:

投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明:

评审结论 □低于成本 □不低于成本

评审意见概要

评标委员会全体成员签

字日 期: 年 月 日

Page 82: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .83.

Page 83: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.84. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

第四章 合同专用条款

Page 84: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .85.

Page 85: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.86. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

第四章 合同条款专用部分1.一般约定1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人: 北京市公安局西城分局 1.1.2.3 承包人: 1.1.2.6 监理人: 1.1.2.8 发包人代表:

姓 名: 职 称: 联系电话: 电子信箱: 通信地址:

1.1.3 工程和设备1.1.3.2 永久工程: 1.1.3.3 临时工程: 1.1.3.11 永久占地: 1.1.3.12 临时占地:

1.1.4 日期1.1.4.5 缺陷责任期期限: 24 个 月。

1.1.8 其他需要补充的内容 /

1.4 合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)合同条款专用部分;

Page 86: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .87.

(5)合同条款通用部分;(6)已标价工程量清单; (7) 技术标准和要求; (8)图纸; (9)施工组织设计; (说明:(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量

清单三者之一。)1.5 合同协议书

合同生效的条件:双方签字盖章后 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供(5)发包人提供图纸的期限:工程开工 14 天前 发包人提供图纸的数量: 4 套 其他约定:/

1.6.2 承包人提供的文件(1)由承包人提供的文件范围:加工图、大样图、施工组织设计、必要的专项施工方案

等 承包人提供文件的期限:文件需要使用 14 天前 承包人提供文件的数量: 4 份 监理人批复承包人提供文件的期限:收到承包人提供的文件后 14 天内 其他约定: 视具体施工情况由双方另行约定

1.7 联 络1.7.2 联络来往函件的送达和接收(2)发包人指定的接收地点:工地现场监理办公室 发包人指定的接收人为: 由总监理工程师代为接收

(3)监理人指定的接收地点:工地现场监理办公室 监理人指定的接收人为: 总监理工程师

(4)承包人指定的接收地点: 承包人施工场地管理机构的办公地点

Page 87: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.88. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

2.发包人义务2.3 提供基础资料、施工条件

2.3.1 发包人向承包人提供履行本合同所需的相应基础资料的期限 开工日期 7 天前 2.3.2 发包人向承包人提供与工程有关的施工场地的期限: 发包人应当将具备施工

条件的施工场地,在监理人发出开工通知中载明的开工日期 7 天前移交给承包人 2.8 向承包人提交支付担保

(1)发包人 不向 (向/不向)承包人提供支付担保。发包人向承包人提交支付担保的金额: /

2.13 其他义务发包人应履行的其他义务: 1 、发包人现场质量负责人履行职责; 2 、发包人现场计量

负责人履行职责; 3 、发包人现场人员对现场施工人员、监理人员的考勤工作及监督现场项 目总监、项目负责人对合同的执行情况等。 3.监理人3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人需批准明确行使的权力: 所有由监理人做出的通知、指示、审核、同意、 批准、证书、决定、变更、洽商、函件及其他通讯联络,只要与工程的合同价格、进度款数额、工期、变更、索赔、建筑使用功能、质量标准、承包人主要管理人员的更换或撤回、工程验收以及其他可能影响发包人利益的事项,均应事先得到发包人的书面同意,否则对发包人不具有约束力。 4.承包人4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人

履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求:为其他独立承包人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便。

4.1.10 承包人的设计工作

Page 88: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .89.

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容:发承包双方根据工程实际需要另行约定。

4.1.12 其他义务 (1)安全文明施工费由承包人管理,承包人对工程安全文明施工负责。(2)对于超过一定规模的危大工程(如有),承包人应当组织召开专家论证会对专项

施工方案进行论证,并根据专家论证意见对专项方案进行调整,发包人原因造成的专项方案调整,其费用变化由发包人承担。

(3)承包人应履行的其他义务: A. 承包人须派遣投标时拟派项目经理和所有拟投入 人员常驻工程现场,全面负责工程现场的管理和协调,并负责技术档案资料的管理。投标文件中所有拟投入人员中途不得任意更换,如需更换需经发包人主要领导审批同意。投标时拟派项目经理和所有拟投入人员若开工十天后不能全员到岗,则由承包人承担相应的责任。

B. 承包人必须认真考察施工现场并充分了解施工现场位置、周边情况、土质、地质状况、

道路、起卸限制,确定工程范围和现有施工现场条件,了解场内供水供电等状况,以及作贮存和施工用的空间、临时设施范围、施工人员、材料等进出方位,了解施工现场上会有其他施工单位作业,交叉施工对工期的影响,掌握政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制,了解本合同所述的各种情况、要求将影响工期、价款的各种情况及不利因素考虑全面,承包人确认本合同所约定的工程价款或结算依据的标准,已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。承包人保证在合同工期内将符合本合同约定并具备国家规定使用条件的房屋竣工交付发包人。

C. 本合同下特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗

位证书。D. 承包人负责合同文件约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具

体要求包括但不限于:a. 承包人须积极、主动完成合同约定的相应的管理、协调、配合、服务工作。如承包人拒

绝履行或不完全履行或履行未达到合同约定,将被视为承包人违约,并由承包人承担相应的责任。

b. 承包人自行采购本工程中所需原材料和零配件,进场前承包人须提供材料、零配件的

材质证明和合格证书报监理 , 并按要求进行复试。 c. 发包人出于对承包人专业技术知识、经验和实力的信任,将本工程发包给承包人,承

Page 89: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.90. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分包人应仔细研究发包人提供的图纸,承包人如发现图纸设计不合理或不确切之处,应及时通知发包人和请发包人予以确认。

d. 如出现工程必须变更设计的,应经发包人、监理人及设计人同意后,承包人应办理设

计变更及洽商手续。未经发包人授权人签字确认的变更设计,不得作为工程施工及结算工程价款的依据。

e. 承包人应认真审核施工图纸,参加设计交底和图纸会审,了解设计意图,发现设计

有错误或严重不合理的,有义务书面通知发包人。f. 工程开工前,承包人应呈报施工组织设计给监理工程师和发包人,但该等审批不排

除承包人的任何责任。g. 承包人在进入现场实施安装之前,应派人进行现场协调,以保证工程施工的顺利实

施。h. 在开工之前,承包人应核实所示的所有尺寸和标高。当发包人提供的实际尺寸或标高

与图纸所示的出现任何的不一致或错误时,应立刻提交给发包人和监理人澄清。发包人对任何该等不一致的指令应是最终的决定。承包人须进行工程放线工作及量度现场的尺寸,并有责任确保尺寸准确。

i. 承包人应做好本工序的产品防护,下道工序要做到保护上道工序成果和下道工序进

度的原则。j. 承包人遵守发包人、监理人所有合理的指示和要求。

k. 承包人应承担并履行与本承包工程有关的相应义务和责任。

l. 承包人保证投入的人力、机械设备满足发包人的工期需要。

m. 根据发包人和监理工程师要求,进行样板施工,经验收通过后,方可开始大面积施

工。n. 承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和

场外污染等管理规定并办理有关手续。o. 承包人应服从发包人的统一管理 , 接受发包人关于工期、质量、安全和文明施工的管理 ,

参加发包人组织的现场协调会和监理例会。p. 承包人承诺施工时主动与其他承包商沟通和配合,友好解决施工中遇到的各种问题 ,

保护好其他承包商的成品和半成品。q. 承包人承诺,其对安装过程的质量监控工作完全遵照和执行发包人及监理单位等单

位关于项目整体工作的调度和安排。

Page 90: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .91.

r. 承包人就按照现场总平面图的要求,作好施工组织管理,维持现场整洁、道路畅通。

现场建筑垃圾应随时清理。s. 承包人应按国家、项目所在地有关劳动方面的法律、法规、规范和甲方要求如期给施

工人员发放工资;承包人无故拖延或克扣施工人员工资的,由承包人承担全部责任。本协议中约定的付款方式不能作为承包人违反相关规定拖欠工人工资的理由。承包人在结算完成前禁止出现因承包人材料设备费、人工费付款不及时导致出现的聚众闹事和讨薪现象。

t. 负责竣工资料和竣工图纸的编制,并在工程竣工时向发包人免费提供施工工程资料

纸质版及相对应的电子版资料。u. 承包人承诺在办理完竣工手续后 14 日内无条件撤出施工现场,将施工过程中占用

的场地和设施移交给发包人。承包人不履行承诺的,发包人有权接收场地和设施,并由承包人承担相应的责任。

v. 承包人负责承包工程施工过程中的成品、半成品保护和零配件的保护、保管工作,由

于承包人不能采取有效的成品保护措施,导致成品、半成品、零配件被损坏,由承包人自行承担责任。

w. 承包人应自行考虑施工方法,并不得影响其他所有工程的正常施工。

x. 承包人从指定区域提供的水电接驳点处引至使用区域的工作及费用(含施工水电费

用) , 本工程施工水电费挂表计量,由承包人自行承担。 y. 合同中的其他有关约定。

E. 承包人必须遵照国家和北京市的有关规定,避免或减少由于施工造成的噪音、空气污

染而带来的扰民影响以及施工带来的对日常行人、车辆使用道路的干扰。承包人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系,以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。如承包人在北京市有关规定中所允许的施工时间以外进行施工,因此而发生噪音、空

气污染等扰民事故索赔、额外费用等,均由承包人自行承担。承包人必须严格按照相关政府部门的要求合理安排施工,同时必须做好施工人员的安全文明施工教育和交底,做好施工现场的安保工作,禁止任何违法事件发生,如因此造成一切后果由承包人承担。

F. 承包人须自行协调安排施工机械停放和物料堆放地点,自行办理占路等有关手续。

G. 成品保护:承包人应提供必要的人员、材料和设备用于成品保护,包括对其他承包

人(如果有)的工程或工作的保护,防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护费用应在编制投标文件时考虑相关费用,包含在措施费项目费用中。

承包人发生工程安全事故,应及时上报、采取措施、消除影响。给项目造成影响或损失

Page 91: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.92. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分(含直接、间接损失)的,由承包人承担相应的责任。

H. 承包人应及时组织施工过程中分部分项工程的验收,分部分项工程验收时,每发现

一个分部分项不合格,发包人根据实际情况要求承包人限时完成整改,直到验收合格。I. 在整个合同履行期间,承包人每天须整理完整的施工日志一式二份并每周向发包人

提交,经发包人工程师或发包人指定的其他代表和发包人派驻施工现场的工程监理审阅和签字。另承包人每周向发包人提交一份报告,详细说明工程的进度情况及要求延长的工期等,并附工程进度照片。施工日志主要内容包括(但不限于):

( 1 )当日日期、气象情况记录; ( 2 )当日施工管理人员在岗及工人工种分布情况; ( 3 )现场施工环境情况记录,包括场地、空间、交通运输、照明、水、电等情况,停水、

停电等事件的原因、责任方以及造成当日损失的工作时间和费用,周围建筑物及工程本身的沉降及位移变动情况等内容;

( 4 )施工现场材料、设备进场及检验情况,包括品种、规格型号、数量、生产厂家、检验 审核结果等内容;

( 5 )当日工程质量情况记录,包括施工部位、施工中存在的质量问题、质量问题产生 的原因、责任分析、质量问题整改措施及限期整改时间、复查时间等;

( 6 )当日隐蔽工程施工部位,验收情况描述记录; ( 7 )当日试验情况记录,包括机电设备调试、试运行记录和上水、暖气打压、有水房间

防水、试水等;( 8 )当日施工进度概述,并分析进度计划超前或滞后的原因,改进方案等; ( 9 )当日有关协调问题记录,当天政府相关部门的检查情况记录; ( 10 )信息反馈情况,包括当日收到的计划变更、合理化建议、主要文件等,并核实变

化的工程数量。J .竣工清理:在工程竣工后,不管发包人是否已办妥政府有关机构所要求的一切必要

的批准、备案手续以及是否已发布移交证书,承包人应安排专业队伍全面履行其合同责任和义务,包括但不限于: (a) 从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等; (b) 从现场拆除所有 的临时建筑物、构筑物和临时设施并恢复地面原状;但经发包人和监理批准的无法拆除的临时设施允许保留。

K. 承包人应对安全文明施工费专款专用,保证安全文明施工措施的投入,并在财务管

理中单独列支安全文明施工费账目备查。安全文明施工费(不包括现场建设单位独立发包

Page 92: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .93.

部分)由总承包单位统一管理,总承包单位对建设工程安全文明施工负责,应按分包合同约定支付安全文明施工费用。总承包单位应对其由于安全文明施工费和安全防护措施不到位而导致发生的安全事故承担全部责任。 4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额发包人 不要求 (要求/不要求)承包人提供承包人履约担保。承包人履约担保的金额为 /

4.11 不利物质条件4.11.1 不利物质条件的范围: 地下已存在的单位探明的非自然物质障碍和污染物等 ,

包括化石、文物等,但不包括气候条件和不可抗力,以及不包括地下管线、废旧基础等,地下管线和废旧基础等应当是承包人在勘察现场时即应当查明的事实。 5.材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限: 1 、施工使用前(包括每个单项工程) 20 天; 2 、承包人提供的 主要材料及设备在施工使用前 5 天必须提交样品,经监理人、发包人审核后方可使用,遏 制不合格材料用于本工程。 6.施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围: 无 需要发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地:无

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施: 无 发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人:无

7.交通运输

Page 93: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.94. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

7.1 道路通行权和场外设施负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人: 承包人 ,其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人:承包人,相关费用由承包人 承担。7.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人:承包人

8.测量放线8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后 7 天内。

8.1.4 承包人测设施工控制网及施工测量的其他要求: 无 9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限:在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内 监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.3 治安保卫9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人:承包人

9.4 环境保护9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间:签订合同后 7 天内 监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

Page 94: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .95.

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法: A=(1 - K1÷K2) ×F 其中: A— 计算的违约损失赔偿金 K1— 标准化考评认定等级对应《安全文明施工管理办法》规定的标准费率

K2— 合同约定的管理目标等级对应《安全文明施工管理办法》规定的标准费率

F— 合同中载明的安全文明施工费总额

9.6.2 发包人 不给予 (给予/不给予)承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的,创优奖励金额或者计算方法: /

9.7 特殊安全文明施工9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法: / 9.7.2  发包人 不给予 (给予/不给予)承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的,创优奖励金额或者计算方法: /

10.进度计划10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容: 承包人编制的施工进度计划和施工方案应在投标文件中提交的施工进度计划和施工方案的基础上,在不低于原投标方案相关标准和基础上,结合现场和项目实际情况进行优化和细化。其中进度计划必须同时包括能够反映施工关键线路的甘特图与网络图形式。10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求 :根据总体进度计划,编制分阶段的工期进度安排 、施工人员安排计划、材料进场时间计划、实验计划等。承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限:不晚于该项工作实施前 14 天内。 10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求:由承包人按施工具体情况按规范编制,报监理人审核。

Page 95: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.96. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

10.2 合同进度计划的修订10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限:不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时,承包人可以在每月的 28 日前的期限 内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批 。 监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。监理人应在接到承包人提交的申请报告 3 个日历天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。 10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限:监理人应在接到承包人提交的申请报告3 个日历天内批复。

11.开工和竣工11.3 发包人的工期延误

(8)发包人造成工期延误的其他原因: / 11.4 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围和标准: 以施工当地气象部门记录的施工期内施工区天气情况为标准,其异常恶劣范围是指:( 1 ) 24 小时降水量达 200mm 以上;( 2 )直径为 100mm 以上的冰雹;( 3 ) 12 小时内降雪量大于 6MM 以上降雪;( 4 ) 7 级以上的地震 ;

( 5) 8 级以上的大风; 11.5 承包人的工期延误

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法: 按天计算,每逾期一天,违约金为签约合同价的万分之一,不足一天的按一天计算;逾期竣工违约金的计算方法:逾期天数 × 签约合同价 × 万分之一 逾期竣工违约金最高限额:最高不超过签约合同价的 3%

11.6 工期提前提前竣工的奖励办法: /

12.暂停施工

Page 96: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .97.

12.1 承包人暂停施工的责任(4)承包人承担暂停施工责任的其他情形: 因下列暂停施工增加的费用和(或)引起的工期延误承包人自行承担: 1 、承包人违约引起的; 2 、由于承包人原因为工程合理施工和 安全保障所必须的; 3 、承包人擅自停止施工; 4 、承包人其他原因引起的暂停; 5 、专用合 同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

13.工程质量13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限:签订合同后 7 日内 监理人审批工程质量保证措施文件的期限: 7 天

13.3 承包人的质量检查承包人向监理人报送工程质量报表的期限: 1 、开工前 7 天; 2 、每个单项工程开工前 ;

3 、监理人及发包人认为必要时。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求:按《北京市施工技术资料管理规程》( DB11/T695-2009 )和相关工程验收规范标准执行。 监理人审查工程质量报表的期限: 收到承包人报送工程质量报表后 7 天内 。

13.4 监理人的质量检查承包人应当为监理人的检查和检验提供方便,监理人可以进行察看和查阅施工原始记

录的其他地方包括: 施工场地、制造、加工地点或合同约定的其他地方,可在监理人或发 包人认为必要的地方,且承包人应当为监理人和发包人的质量检查提供方便,否则,视为承包人违约,发包人可要求承包人缴纳违约金。 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限:收到承包人的检查通知后 12 小时内 。 15.变更15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。

Page 97: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.98. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分(6)变更的其他情形: 发包人认为有必要时,经上报主管部门和各职能部门备案,

设计单位同意并提供相应的变更设计施工图纸后,可对本合同工程或其他任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更,发包人有权指令进行下述变更、增加或取消:

(1) 增加或减少本合同中的任何工程的数量;

(2) 取消合同中的任何单项工程;

(3) 改变合同中的任何工作的性质、质量或种类;

(4) 改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸;

(5) 完成变更后图纸所示全部工程。

上述变更不应使合同作废或无效。所以这类变更 ( 如果有 ) 的结果应该根据专用条款第 15.4 条规定予以作价。但是,如果发出本工程的变更指令 ( 简称变更令 ) 是因承包人过错、承

包人违反合同或承包人造成的,则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。 15.3 变更程序

15.3.2 变更估价(1)承包人提交变更报价书的期限: 承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天

内。 (3)监理人商定或确定变更价格的期限:监理人收到承包人变更报价书后的 7 天内 ,

向发包人提供其变更估价审核意见,并附上承包人的变更报价书;发包人收到监理人的审核意见后, 14 天内由监理人向承包人提出发包人的审批确认意见。 15.4 变更的估价原则

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时,因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减,且单个子目工程量变化幅度在 15 %以内(含)时,应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价;单个子目工程量变化幅度在 15 %以外(不含),且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 2 %时,由承包人提出并由监理人按第3.5 款商定或确定新的单价,该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式: / 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法:/

16.价格调整

Page 98: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .99.

16.1 物价波动引起的价格调整物价波动引起价格调整方法:采用造价信息调整价格差额的方法。16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度引起价格调整的物价波动风险范围:钢材、水泥、预拌混凝土、人工费引起价格调整的物价波动风险幅度: ± 6 %16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法(1)投标报价基准期: 2019 年 8 月。(2)《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的,基准价的确定方法: 参照投标

期的市场价格。(3)合同施工期市场价格的确定方法: 由监理工程师、发包人、承包人共同确认的

施工期市场价格。 16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法(1)本工程单价调整的具体方法: ( 1 )本工程单价调整方法采用加权平均法

采用加权平均法:按照通用条款 16.1.2.3 ( 2 )( 3 )的规定,价格调整 = 应调整数 量 × 价差 × ( 1+ 税金)。

16.1.2.4 其他约定: / 16.1.3 其他价格调整方法 /

17.计量与支付17.1 计量

17.1.3 计量周期(1)每月 25 日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。(2)本合同 执行 (执行(采用单价合同形式时) /不执行(采用总价合同形式

时))单价子目已完成工程量按月计量。(3)总价子目计量方式采用 支付分解报告 (支付分解报告/按实际完成工程量计

量)。17.1.5 总价子目的计量(适用于采用支付分解报告)

Page 99: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.100. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分(1)采用支付分解报告计量方式的,总价子目的价格调整方法:因非承包人原因引

起已标价工程量清单中某个子目工程量变化幅度超过 15% (不含),且承包人或监理人认 为该变化引起相关措施项目发生变化的,发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告,监理人批准后确定需调整的措施项目价款。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量)(1)采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法: /

17.2 预付款17.2.1 预付款(1)预付款额度预付款额度: 预付款为合同价款的 30 %(含农民工工伤保险费)。 其中: 措施项目部分预付款额度:全额支付,包含在预付款额度中。

(2)预付办法预付款预付办法:发包人一次性向承包人支付预付款。 预付款的支付时间: 本合同签订后 30 天内,不迟于约定的开工日期前 7 天。 其他预付款约定: /

(3)安全文明施工费用预付额度及方式:安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费

用按以下时间节点和金额进行预付:发包人应当在不迟于第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内,将签约合同价中载明

的安全文明施工费用总额的 50%一次性预付给承包人。发包人应当在签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到 30%的 7 天内,预

付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 70%。发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到(含整改后达到)或超过合同约定的安

全生产标准化管理目标之日起 7 天内,预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 90%。发包人应当在工程竣工后,安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产

标准化管理目标并颁发考评证书之日起的 7 天内,预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 100%。

安全文明施工的预付不抵扣。17.2.2 预付款的扣回与还清

Page 100: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .101.

预付款的扣回办法: 不抵扣 17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单进度付款申请单的份数: 5 份 承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容:(6)根据合同应增加和(或)扣减的其他内容金额: / 17.3.3 进度付款证书和支付时间(2)逾期付款违约金的计算标准: 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算 逾期付款违约金的计算方法: 按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算

(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法:进度款的付款周期为按月支付。工程量完成 80% 时,支付至合同价款的 80% ,工程竣工验收合格后一个月内,承包人提交竣工结 算报告,经发包人委托审价机构审定后, 30 日内一次付至结算价款的 100% 。同时承包人 提供结算价款的 3 %的质量保证金保函,保函有效期为工程竣工验收之日后的 24 个月。 17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理(3)质量保证金形式:采用银行保函担保或其他保函担保形式 (采用银行保函担保

或其他保函担保形式╱采用扣留质量保证金)。质量保证金约定比例: 3 %

17.5 竣工结算17.5.1 竣工付款申请单(1)承包人提交竣工付款申请单的份数: 5 份。

承包人提交竣工付款申请单的期限: 在工程接收证书颁发后 14 日内。 (2)竣工付款申请单的其他内容: 竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的

质量保证金、应支付的竣工付款金额等。 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单(1)承包人提交最终结清申请单的份数: 5 份。

承包人提交最终结清申请单的期限:在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

Page 101: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.102. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分发包人向承包人 不支付 (支付 / 不支付)质量保证金利息。发包人向承包人支付质量保证金利息的,利息计算方法: /

18.竣工验收18.2 竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容:竣工验收备案表、备案目录、工程概况、单位工程验收通知书、单位工程竣工验收证明书、整改通知书、整改完成报告书、工程质量监理评估报告、建设工程质量评估报告、房屋建筑工程质量保修书、其他文件资料。 竣工验收资料的份数: 一式 4 份 竣工验收资料的费用支付方式: 资料验收合格后 30 天内一次性支付。

18.5 竣工验收前的清理18.5.1 在向发包人提交竣工验收申请报告前,承包人应当完成下述竣工验收前的清

理工作:(4)其他清理工作: /

18.6 竣工清场18.6.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后,承包人应在 7 天内按照以下要求对施

工场地进行清理并承担相关费用,直至监理人检验合格为止。(5)其他场地清理工作: /

18.7 施工队伍的撤离18.7.3 缺陷责任期满时,承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限:

承包人在缺陷责任期满后,要求部分人员和施工设备仍留在场内的,承包人应提交其留

场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用,由承包人承担。 18.8 中间验收

18.8.1 本工程需要进行中间验收的部位: 按通用条款、国家有关规定和行业主管部 门的相关要求及投标文件的承诺执行。

18.8.2 验收不合格的,承包人在 48 小时 期限内进行修改后重新验收。

Page 102: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .103.

19.缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期的起算时间缺陷责任期的起算时间:自工程通过竣工验收之日起计算

19.7 保修责任19.7.1 工程质量保修范围: 详见《建设工程质量管理条例》。 工程质量保修期限: 详见《建设工程质量管理条例》。 工程质量保修责任:详见《建设工程质量管理条例》。

20.保险20.1 工程保险

本工程不投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时,险种为: / ,并符合以下约定:

(1)投保人: / (2)投保内容: / (3)保险费率:由投保人与合同双方同意的保险人商定。(4)保险金额: / (5)保险期限: /

20.4 第三者责任险20.4.2 保险金额: / ,保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定,相关保险费

由 / 承担。 20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险: / 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限: / 20.6.4 保险金不足的补偿

Page 103: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.104. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分保险金不足以补偿损失时,承包人和发包人负责补偿的责任分摊: /

21.不可抗力21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形: / 不可抗力的等级范围约定: 七级以上地震。

24.争议的解决24.1 争议的解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,合同双方友好协商不成、不愿提请争议

组评审或者不愿接受争议评审组意见的,选择下列第贰种方式解决:(壹)提请 北京 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同

双方均有约束力。(贰)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限: / 24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限: /

Page 104: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .105.

附件一:合同协议书合同协议书

编号: 发包人(全称): 法 定 代 表 人: 法定注册地址: 承包人(全称): 法 定 代 表 人: 法定注册地址:

发包人为建设 (以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围承包范围: 详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。三、合同工期计划开工日期: 年 月 日计划竣工日期: 年 月 日工期总日历天数 天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。四、质量标准工程质量标准:

Page 105: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.106. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求施工现场安全生产标准化管理目标等级: 六、合同形式本合同采用 合同形式。七、签约合同价金额(大写): (人民币)(小写)¥: 元

其中:安全文明施工费(含税): 元建筑垃圾运输处置费(含税): 元暂列金额(含税): 元……

八、承包人项目经理:姓名: ; 职称: ;身份证号: ; 建造师执业资格证书号: ;建造师注册证书号: 。建造师执业印章号: 。安全生产考核合格证书号: 。九、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件:1、本协议书;2、中标通知书;3、投标函及投标函附录;4、合同条款专用部分;5、合同条款通用部分;6、技术标准和要求;7、图纸;8、已标价工程量清单;9、其他合同文件。上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

Page 106: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .107.

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,合同双方各执一份;副本一式

份,其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十四、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,但不得背离本协议第八条所约定的合

同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人: (盖单位章) 承包人: (盖单位章)

法定代表人或其 法定代表人或其委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)

年 月 日 年 月 日

签约地点:

Page 107: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.108. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附件二:承包人提供的材料和工程设备一览表承包人提供的材料和工程设备一览表

序号

材料设备名 称

规格型号

单位

数量

单价

交货方式

交货地点

计划交货时间

备注

Page 108: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .109.

附件三:发包人提供的材料和工程设备一览表发包人提供的材料和工程设备一览表

序号

材料设备名 称

规格型号

单位

数量

单价

交货方式

交货地点

计划交货时间

备注

备注:除合同另有约定外,本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗,施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

Page 109: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.110. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附件四:承包人履约担保格式承包人履约保函

(发包人名称):

鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币 元(大

写)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的

竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过

本保函第一条规定的保证金额。(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约

定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供

符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保

函的承诺承担保证责任。

Page 110: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .111.

五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满

次日起,我方保证责任解除。2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保

证责任解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时,自我方

向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下

的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原

件返还我方。六、免责条款1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,

我方亦免除其相应的保证责任。3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外),

如加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲

裁委员会仲裁。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指: 。

担保人: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字)地 址:

邮政编码:

电 话:

Page 111: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.112. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分传 真:

年 月 日

备注:本承包人履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

Page 112: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .113.

附件五:支付担保格式发包人支付保函

(承包人):鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称“发包人”)于

年 月 日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币 元(大写: )。

二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后 日内。你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后

的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,

由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约

定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,

你方要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 个工作日内进行核定后按照本

保函的承诺承担保证责任。

Page 113: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.114. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满

次日起,我方保证责任解除。2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届

满次日起,我方保证责任解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向

你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下

的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原

件返还我方。六、免责条款1、因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,

我方亦免除其相应的保证责任。3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外),

如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲

裁委员会仲裁。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。本条所称交付是指: 。

担保人: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字)地 址:

邮政编码:

电 话:

Page 114: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .115.

传 真: 年 月 日

备注:本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式,但相关约定应当与承包人履约担保对等。

Page 115: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.116. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

附件六:质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人: 承包人:

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 (工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容承包人在保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保

修责任。保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间

房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。

二、保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的保修期如下:地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年;外窗工程为 年,外窗防渗漏为 年;装修工程为 年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年;其他项目保修期限约定如下:

Page 116: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .117.

。三、保修责任1、属于责任范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立

即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4、质量保修完成后,由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其 他双方约定的其他工程保修责任事项:

本工程保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定地址: 法定地址: 法定代表人或其 法定代表人或其委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)电话: 电话: 传真: 传真: 电子邮箱: 电子邮箱: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号:

Page 117: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.118. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

邮政编码: 邮政编码:

Page 118: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .119.

附件七:廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人: 承包人:

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书。

一、双方的责任1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项

规定。1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者

外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵

守以下规定:2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感

谢费等。2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的

工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合

Page 119: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.120. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行

工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物

品及回扣、好处费、感谢费等。3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安

排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、

健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予

处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份,发包人承包人各执一份,具有同等效力。

发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定地址: 法定地址: 法定代表人或其 法定代表人或其委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)电话: 电话: 传真: 传真:

Page 120: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第四章 合同条款专用部分 .121.

电子邮箱: 电子邮箱: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 监督单位: (盖章) 监督单位: (盖章)

Page 121: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.122. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 122: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .123.

第五章 技术标准和要求专用部分

Page 123: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.124. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 124: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .125.

第五章 技术标准和要求专用部分

1.工程说明1.1 工程概况

1.1.1 本工程基本情况:项目名称: 西城区莲花池东路 16 号楼装修工程(公安专网) 建设规模: 3537.2 ㎡ 资金来源: 财政拨款 出资比例: 100% 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置:北京市西城区莲花池东路 16 号楼。

北侧为莲花池东路南辅路,南侧为中国华电天宁 1 号文化科技创新园,西侧为莲花池东路 15 号楼,东侧为华电集团办公楼。

1.2 现场条件和周围环境1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径: / 施工场地(现场)临时排污管径: / 施工场地(现场)临时雨水管径: / 施工场地(现场)临时供电容量(变压器输出功率): / 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据: /

1.3 地质及水文资料现场地质及水文资料和信息数据: /

2.承包范围2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围本工程承包人自行施工的工程范围:包括但不限于

Page 125: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.126. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分1 、弱电机房系统 : 包括线槽、楼层弱电箱、配线架、主控电脑、打印机、交换机、不间断

电源、机柜、防雷箱、动力环境监控系统检测 等;2 、综合布线系统 : 包括薄壁钢管、六芯非屏蔽网线、交换机、配线架、防火墙、路由器、

线管理器、光缆、跳线、光模块四口信息插座面板、调试 等;3 、有线电视系统:包括 放大器箱、分支分配器箱、视频同轴电缆、有线电视面板、四

分配器、信号放大器、终端电阻、薄壁钢管调试等;4 、安全防范系统:包括安防系统管理工作站、硬盘录像机、交换机、弱电箱、监控箱、

半球摄像机、室外高清枪机、快球摄像机、吸顶拾音器、线管理器、网络配线架、千兆光模块、跳线、光纤、尾纤、薄壁钢管、电线、双绞线调试 等;

5 、视频会议系统 : 包括二分频全频音箱、专业立体声功放、无线会议麦克风、电源时

序器、调音台、数字前级音频处理器、自动反馈抑制器、 DVD 播放机、机柜、 KVM 视频切 换器、弹起式多媒体桌插、配线、薄壁钢管、会议光端发送机、会议光端接收机、会议高清机顶盒、视频分配器、工业投影机、投影机幕布、视频会议终端主机、电视会议光端发送机、电视会议光端接收机、高清会议一体机、显示终端、高清显示器、电视移动支架调试等 等;

6 、枪库安防系统:包括数字硬盘录像机、枪库监控交换机、枪库摄像机直流电源

UPS 电池柜、高清红外半球摄像机、室内高清吸顶拾音器、声光报警器、被动双鉴红外探

测器、报警按钮、液晶键盘、薄壁钢管、配线调试 等。7 、门禁及梯控系统 : 包括访客主机、门禁发卡器 、门禁卡、翼闸、双门控制器、门禁控

制软件、人脸识别读卡器、电磁锁、门禁直流电源、访客授权软件、电梯内读卡器、 485 转换器、外呼梯控读卡器、梯控授权软件、编码控制箱、薄壁钢管、光纤、配线调试 等;

8 、原有设备迁移 : 包括拆除及安装有线电视光纤收发器(每台下面含一个放大器)、

公安网核心交换机、政务网核心交换机、互联网核心交换机、电话传输设备、公安网络传输设备、图像联网光端机、枪库报警主机、禁毒会议室所有音响设备设备、两台电视、一个主机、包括话筒、上连光端机等;

2.1.2 承包范围内的暂估价项目2.1.2.3 上述暂估价项目与第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分:/

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明: /

Page 126: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .127.

2.2 发包人供应的材料和工程设备2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程,不属于承包人的承

包范围。发包人发包的专业工程: / 2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分: / 4.质量要求4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求: / 5.适用规范和标准

5.1 适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程: 该项目应按照中国建筑电气

设计规范、工业企业通信规范、中华人民共和国通信行业标准和北京市关于图像监控系统建设的标准及相关标准修改版的要求,并符合各有关主管部门的要求。

( 1 )《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》( GB/T25724-2017 ) ( 2 )《公安视频图像信息联网与应用标准体系表》( GA/Z 1164-2014 ) ( 3 )《公安机关图像信息要素结构化描述要求》( GA/Z 1129-2013 ) ( 4 )《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》( GB/T 28181-

2016 )

( 5 )《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》( GA/T 1127-2013 ) ( 6 )《综合布线系统工程设计规范》( GB50311-2016 ) ( 7 )《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》( GB/T19413-2010 ) ( 8 )《数据中心机房设计规范》( GB 50174-2017 ) ( 9 )《计算机场地通用规范》( GB/T2887-2011 ) ( 10 )《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》( GA/T 70-2014 ) ( 11 )《安全防范工程技术规范》( GB 50348-2018 ) ( 12 )《视频安防监控系统工程设计规范》( GB 50395-2016 ) ( 13 )《出入口控制系统工程设计规范》( GB 50396-2007 )

Page 127: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.128. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分( 14 )《建筑物防雷设计规范》( GB 50057-2016 ) ( 15 )《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》( GA/T 670-2006 ) ( 16 )《建筑物电子信息系统防雷技术规范》( GB50343-2016 ) ( 17 )《安全防范系统供电技术要求》( GB/T15408-2011 ) ( 18 )《电子信息系统机房施工及验收规范》( GB 50462-2015 ) ( 19 )《符合性能测试规范》( GB/T 25724-2017 ) ( 20 )《综合布线工程验收规范》( GB 50312-2016 ) ( 21 )《安全防范系统维护保养规范》( GA 1081-2016 ) ( 22 )《信息技术服务运行维护第 1-3 部分》( GB/T 28827.1-2012 ) ( 23 )《公安视频图像分析系统 第 1 部分:通用技术要求》( GA/T 1399-2017 ) ( 24 )《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( GB/T 50198-2015 ) 以上述规范中的要求如果与地方规范和法规相抵触,则应遵循地方规范和法规并执

行最新及现行的版本。 6.安全文明施工6.1 安全防护

6.1.2 在整个工程施工期间,承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除:

(11)其他要求: / 6.1.18 安全防护方面的其他要求: /

6.2 临时消防6.2.5 临时消防方面的其他要求: /

6.3 临时供电6.3.6 临时用电方面的其他要求: /

6.4 劳动保护6.4.6 劳动保护方面的其他要求: /

Page 128: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .129.

6.5 脚手架6.5.6 脚手架的其他要求: /

6.6 施工安全措施计划6.6.2 施工安全措施计划内容包括:(9)其他要求: /

6.7 文明施工6.7.11 文明施工方面的其他要求: /

6.8 环境保护6.8.10 环境保护方面的其他要求: /

6.9 施工环保措施计划6.9.1 施工环保措施计划内容应包括:(15)其他要求: /

6.10 施工现场安全生产标准化要求6.10.1 施工现场安全生产标准化管理目标等级 达标 。6.10.3 现行施工现场安全生产标准化分级管理标准:《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》(2019 版)。6.10.4 特殊安全文明施工措施要求: /

7.治安保卫7.7 突发治安事件紧急预案的要求:在工程施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件 ,

以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

7.8 治安保卫管理方面的其他要求:1 )保卫人员必须忠于职守、坚守岗位、昼夜巡视。保护施工现场财产不受损失。

2)根据现场的实际情况,设置符合标准的档栏,围栏等,尽可能实行封闭施工。3)项目经理应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查,必要时增设安全防护设施,或

Page 129: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.130. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分派专人看守。4)外来人员无项目经理许可,不得进入施工现场。5)施工 人员必须 按 规定统一着装, 夜间值勤的保卫人员,必须巡视整个施工区域。 6)保卫人员现场巡视时,密切注意原材料、成品半成品、机具设备等。发现异常情况及时向公司汇报。7)施工班组离场时,携带的工具、设备出场,必须有项目经理部的批条方可带出。 8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护: / 8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求: /

9.样品和材料代换9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备: / 10.特殊技术标准和要求10.1 部分材料和工程设备特殊技术要求

10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求:

1 、设备、材料必须是未曾使用过的全新优质产品。 2 、系统设计、质量控制、检测手段、技术培训、售后服务严格执行 ISO9000 管理体系执

行。3 、基本设备材料品牌质量要求

序号 各子系统名称 品牌要求5.1 综合布线子系统 国内主流品牌的优质产品5.2 视频监控子系统 国内主流品牌的优质产品5.3 门禁一卡通子系统 国内主流品牌的优质产品5.4 精密空调子系统 国内主流品牌的优质产品5.5 信息机房子系统 国内主流品牌的优质产品5.6 计算机网络系统 国内主流品牌的优质产品5.7 会议室子系统 国内主流品牌的优质产品5.8 枪库建设子系统 国内主流品牌的优质产品5.9 原有设备迁移子系统 国内主流品牌的优质产品

4 、系统资料: 所有系统 须提供相应技术文档及工程文件(如产品说明书、系统原理图、

Page 130: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .131.

施工及使用维护手册、软件的使用说明及相关文档等)。承包商同时必须提供对系统的升级 换代、维护、培训、管理等方面的后续服务。

5 、各子系统功能及要求 5 .1 综合布线系统 5 .1.1 设计原则:

本项目综合布线系统的标准为满足水平千兆,水平铜缆部分为六类标准,主干接入为万兆光缆标准,它为办公大楼的各子系统提供可靠、高速和灵活开放的传输平台及媒介,增强各个应用系统组网的有效性,优化各个应用系统之间的互连。在满足这些系统要求的同时,应当考虑与具体业务有关系统的布线需求,充分体现综合布线的优点。提供高性能的布线系统、标准的传输介质、标准的接口,满足语音及数据通信设备的要求。实施后的综合布线系统将为信息提供实用的、灵活的、可扩展的模块化介质通道。

5 .1.2 系统体系结构 采用国际标准的综合布线系统分级星型结构; 视频会议数据均采用 12 芯单模光缆作为信息传输的干线 ; 系统满足万兆主干,千兆到桌面,采用光纤和铜缆混合组网方式; 配线系统全部采用符合综合布线系统相关标准配线系统; 主干光纤的配置冗余备份,满足扩展的需求; 机房内安装配线架、接入交换机等设备,分区管理楼内相应区域的信息

点位 楼层配线间应设置配线架、交换机和配线柜,并做好相关设备的标识; 配线架应符合六类线传输标准; 竖井内所设内、外网桥架间距 1 米; 楼层配线间内,内、外网所需配线架及交换设备须分开放置且间隔 1 米

以上; 所有信息点位布线采用 6 类非屏蔽布线方式 ; 综合布线采用六类非屏蔽线: 楼层布线,内、外网至少间隔 200mm ; 水平线缆采用六类线,线缆采用低烟阻燃线缆 本系统主干网络采用单模光纤传输 综合布线子系统架构清晰,便于管理和维护

5 .1.3 系统组成 ⑴ 工作区系统

最终用户出线口采用信息插座选用标准六类非屏蔽模块,所有数据点跳线选用六类非屏蔽 成品跳线 ;

标准六类非屏蔽模块选用:1. 性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 六类标准 2.T568A 和 T568B 布线通用标签 3. 高强度防火塑料,可接 22-24 线规 4.50u 〞镀金层,提供最少 750 次重复插拔

Page 131: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.132. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分5. 自带防尘盖设计风格 6. 工作温度:- 10 至 60℃ 7. 阻燃性能符合 UL94V-0 ; 六类非屏蔽 成品跳线 选用: 1. 性能超过 TIA/EIA-568B 及 ISO/IEC11801 标准 2. 线规 AWG26/7 3. 支持 Power connection 六类解决方案 ; 信息面板选用:1. 采用优质阻燃型 ABS 工程塑料 2. 弹簧门插口 3. 支持 ROTA 解决方案 4. 阻燃性能符合 UL94V-0 5 、两个网络口,两个电话口 ; 6. 插座具有斜面设计,可避免家具移动而碰撞接线 , 插座可带有与插座一体的弹

簧防尘门,可防尘防潮;耦合器插座为通用模块化结构,节省用户投资,可直接安装在工作区或配线架上; 有‘重力反馈’设计、束线孔、弹簧门、斜面等多项专利设 计;有方便的标识,并可采用彩色的嵌入式的图标标记每一个端口;耦合器可前后通过面板的开孔,以便端接工作可以在面板安装前后都可进行;面板采用四口面板,包括两个网络插孔,两个电话口插孔;

多功能信息面板选用:1 、电源接口、 2 、网络接口、 3 、 USB 接口 4 、 HDMI 接口

⑵ 水平子系统 所有数据点都采用六类非屏蔽双绞线;六类非屏蔽双绞线选用:1. 线规: 23AWG 2. 绝缘层:高密度聚烯烃( HDPE ),厚度: 0.2mm 3. 外护套:聚氯乙烯( PVC ),厚度: 0.5mm 4. 线缆外径: 6.3 ±0.5mm 5. 骨芯结构:十字龙骨芯 网络 配线架 选用: 1. 能符合 ANSI/TIA-568-C.2 标准 2. 背部具有利于理线的金属化支撑架 3. 支持 6 类非屏蔽解决方案并向下兼容 4. 50u 〞镀金层,保证多次插拔的良好导通性 5. 端口数量: 24 口 6. 用于 19 〞标准机柜 7. 高度 1U/24 口

Page 132: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .133.

8 . 配线架满足六类千兆网络的要求。 模块既可以用在工作区插座也可以用在 24 口配线架 ; 以有 16 , 24 , 48 口规模;使用盲板按入暂时不用的模块开口,以便将 来的扩展;每个快接式跳线板背后均提供了电缆管理架,保证了电缆的方便进出

金属理线器选用:1. 金属设计,承载强度高 2. 方便线缆整理 3. 与 ROTA 数据配线架搭配使用 4. 与 ROTA 语音配线架搭配使用 5. 用于 19 〞标准机柜 6. 高度 1U ; 网络机柜及网络机柜底座含 PDU 电源 选用: 1. 名称:标准机柜 2. 规格: 600*600*42U 含工业连接器 3. 高密度平板六角网孔前后门,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器

运行状态三方面的使用要求 ; 4. 静载 800KG( 带支架 )SPCC 优质冷扎钢板制作; 5. 厚度:方孔条 2.0mm ,安装梁 1.5mm ,其它 1.2mm 方孔条镀蓝锌; 6. 其余:脱脂、磷化、静电喷塑 ; 永久线缆标签选用 : 9 mm 或 1 2 mm 不同颜色。即对不同的区域采用不同的标准颜色加以标记。 所有线路必须做链路测试,并留有测试记录;⑶ 干线(垂直)系统 数据主干采用光缆(支持万兆)及六类非屏蔽双绞线:室内 单模光缆 选用: 1. 符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标准 2.YOFC(SH) GYTS cable complies with Standard YD/T 901-2001 as

well as IEC 60794-1.3. 具有很好的机械性能和温度特性 4. 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 5. 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护 6. 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩 7. 良好的抗压性和柔软性 8.PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能 9. 采用下列措施来确保光缆的防水性能: 10. 单根钢丝中心加强芯 11. 松套管内填充特种防水化合物 12. 完全缆芯填充 13. 双面涂塑钢带( PSP )提高光缆的抗透潮能力 ; 室外 单模光缆 选用: 1 、应用于管道、架空安装,具有良好的抗压性、柔软性及很好的温度特性

Page 133: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.134. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分2 、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 3 、管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护 4 、特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩 5 、 PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能 6 、松套管内填充特种防水化合物及双面涂塑钢带( PSP) 防潮层,有效的确保光

缆的防水性能7 、符合 YD/T 769 标准 光纤理线器选用:1. 金属设计,承载强度高 2. 方便线缆整理 3. 与 ROTA 数据配线架搭配使用 4. 与 ROTA 语音配线架搭配使用 5. 用于 19 〞标准机柜 6. 高度 1U 光纤配线架选用: 能容纳最多到 72 个光纤口, ST 、 SC 、 ST/SC 、 FC 、 MT-RJ 、 LC 的通用适配器; 通用的适配器托架支持快压式安装,并有一指偏移以便工作人员能接触到适配

器的后面,托架上还设有标记位置可作彩色嵌入式标记;设有跳线保护;采用抽屉式的连接板便于工作人员对光纤和连接板进行操作;光纤管理器可以存储冗余光纤并满足其对弯曲半径的要求;可选的光纤接合托盘可以是熔接或机械接合方式;有带合页盖板保护光纤存储区;1. 性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 标准 2. 背部具有利于理线的金属化支撑架 3. 支持 24 芯光缆连接方案并向下兼容 4.50u 〞镀金层,保证多次插拔的良好导通性 5. 端口数量: 24 口 6. 用于 19 〞标准机柜 7. 高度 1U/24 口 光纤跳线 LC-LC 选用: 1. 性能超过 TIA/EIA-568B 及 ISO/IEC11801 标准 2. 线规 AWG26/7 3. 支持 Power connection 六类解决方案 光纤跳线 LC-LC (尾纤 ) 选用: 1. 有 1.5 米长的标准规格,也可以用户指定长度; 2. 跳线使用 50/125m 或 62.5/125m 单根或双根多模 jacket 光纤线缆,尾

纤使用 50 /125m 或 62.5/125m 单根或双根多模 buffer 光纤线缆, OFNR 等 级,符合 NEC/NFPA 70 Section 770-51(B) 要求;

3. 线缆和连接头符合 ANSI/TIA/EIA-568-B.1 中的彩色编码规范;

Page 134: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .135.

4. 连接头采用精密陶瓷箍圈; 5. 有混合跳线类型包括 LC-ST 和 LC-SC 跳线 6. 跳线两端有防尘盖; 7. 100% 在工厂进行光学性能测试 单模双工适配器选用:1. 规格:多模 / 单模, LC 接口 2. 损耗要求:多模 0.3dB ,单模 0.2dB ; 信号放大器1 、干线信号放大器 ; 2 、密封防水

光缆接插件 选用: 所有光纤接插件和光缆使用同一品牌(光纤配线架、跳线 LC-LC 单模 3m 、 LC 双

工适配器、尾纤 LC-LC 单模 1m ) ⑷ 设备间系统

楼内设公共网和公安网、政务网三套系统,为了建筑内组网方式的灵活及可靠,设备间内分别设置公共网和公安网、政务网综合布线跳线架。⑸ 管理子系统 根据水平系统和干线系统,确定数据总配线架容量;管理子系统必须保证对干线

子系统备份线路的支持。⑹ 标签系统 采用先进的标签系统,符合 TIA/EIA-606 规范。 综合布线系统设计的所有组成部分都应有明确的标识。

根据建设中的建设任务确定了需要采购的设备数量和技术指标,我们对工程中的设备进行统计,主要包括如下设备:序号 名称

工程量单位 数量

1 3米跳线 条 3102 2米跳线 条 3103 墙面信息面板 个 1554 多能能信息面板 个 65 信息模块 个 3106 六类非屏蔽网线 m 218007 配线架 套 168 理线器 套 329 落地式网络机柜 台 410 落地式机柜底座 个 411 线缆标签 个 124012 12芯室内单模光缆 m 26013 12芯室外单模光缆 m 80014 光纤配线架 套 415 光纤理线器 套 4

Page 135: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.136. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分16 光纤跳线 单模 条 14417 光纤尾纤 单模 条 14418 单模双工适配器 个 14419 光端发送机 台 120 光端接收机 台 121 电视信号放大器 套 622 信号放大器设备箱 台 223 分支器设备箱 台 524 电视四分配器 套 4025 终端电阻 个 626 电视用户插座 个 13627 电视面板 套 13628 电视主线缆 m 20029 电视分支线缆 m 580030 电视用户插座 个 13631 电话模块 个 15532 超五类网线 m 980033 110 配线架 台 434 线缆标签 个 62035 电话机 台 10036 电话程控交换机 台 337 语音光端发射机 台 1638 语音光端接收机 台 16

注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不少于该清单要求的数量。

5 . 2 视频监控系统 5 . 2 .1 视频监控 系统要求 监控系统必须要做到无死角,无论办公人员或外来人员,进入大楼后都将处于监控区

域内,存储时间不小于 90 天, 给工作人员以及外来人员提供一个安全可靠的工作环境, 以及为未来整个办公大楼信息化管理创造良好的工作条件。

⑴ 功能要求 控制中心控制室,中心内设一台 视频监控平台一体机 等控制管理设备,管理各自区域

的摄像机等现场设备。视频监控 系统主要由摄像 机 、传输、控制和显示与记录 五 大部分组成 。 利用视频监控技术监视 出入口 、 走廊及枪库门口 、 活动 室 、办公室、服药室、心理咨询室 、

室外监控 等受控区域 每个摄像机都配备一台拾音器 ,并实时显示和记录现场图像。可以清 楚辨别进出人员的体貌特征。特殊部位进行 24 小时录像,并在必要的情况下进行 自动启动 数字硬盘录像机实时录像。

系统全部采用彩色高清摄像机, 根据不同的分区使用功能的不同摄像机安排为 ,布点 见招标附图。

重要部位通过数字硬盘录像机进行 24 小时实时录像,所有录 像 数据保存时间要求至 少在硬盘内保存 90 天 以上 ,特殊数据 可永久保存 。

Page 136: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .137.

为保证图像传输、实时存储对带宽的要求,网络视频监控系统应采用独立网络,以千兆铜缆为接入,通过交换机分发给中心管理服务器,并预留今后万兆扩展能力。监控中心设置千兆接入交换机,汇聚各个区域的所有监控视频数据。

图像显示 : 选用管理工作站电脑,电脑可以通过监控局域网直接登陆摄像机 IP 地址及 中心管理服务器的 IP 地址,远程访问需要查看的摄像机和回放相应的视频录像文件。所有 录像数据可以在专用的(指主控制室内的)回放设备进行回放,回放时不影响正常录像。

所有摄像机图像均应显示摄像机编号和日期、时间等信息。各种线缆在线槽内敷设时按设计规范要求进行。系统应设置安全管理功能,即系统可以预设置多个操作员的权限、密码、实现安全可靠

的管理。⑵ 系统设备选型 : ▲ 中心管理服务系统: 1. 采用 LINUX 操作系统 2. 支持电源、风扇、磁盘等模块热插拔 3. 标配 8 G 内存 7. 支持 市场上主流容量的硬盘 ▲ 磁盘扩展柜 1. 多 盘位专业存储设备; 2. 采用 linux 操作系统, 至少 4G 内存 3. 标配 2 个千兆网口 网络存储服务器:标配 4G ;支持 多 硬盘; 2 个千兆口 视频综合平台:1. 支持 4K/1080P/720P/D1/4CIF/CIF 分辨率解码 3. 支持 16:9 、 4:3 等多种比例图像解码输出 11. 支持控制云台摄像机的转动,聚焦,光圈等操作 ▲ 室内半球型彩色摄像机 1. 镜头: 1/2.8CMOS ; 2. 像素: 200 万; 4. 焦距: 2.8~12mm 电动变焦; 6. 最大红外监控距离 50 米 电梯专用摄像机传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS ; 最大分辨率 200W ; 宽动态数字宽动态;镜头焦距 2.8mm ;定焦; 高清筒型摄像机1. 镜头: 1/2.8CMOS ; 2. 像素: 200 万; 3.3.6mm 定焦; 4. 补光方式:红外;

Page 137: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.138. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分网络高清高速智能球机传感器类型 1/1.8 英寸 CMOS 像素 400 万 电源电压变化时,设备可正常工作。高清拾音器 :拾音监测范围 10-100 平方米 ; 室外防雨拾音器: 定向防雨拾音监测范围 10-100 平方米 ; 千兆 48 口交换机 : 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+ ,交流

供电千兆 24 交换机 : 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+ ,交流供

电管理电脑: i5-7400 8G 1T GT730 2G 独显 Win10 。

根据建设中的建设任务确定了需要采购的设备数量和技术指标,我们对工程中的设备进行统计,主要包括如下设备:序号 名称 工程量

单位 数量1 高清红外一体半球摄像机 台 562 电梯专用摄像机 台 13 高清红外一体筒型摄像机 台 6

4 高清红外一体筒型摄像机 摄像机支架安装 壁式摄像机支架 台 6

5 高清红外一体高速球机 台 3

6 高清红外一体高速球机 摄像机支架安装 壁式摄像机支架 台 3

7 室内高清拾音器 台 468 室外高清拾音器 台 99 中心管理服务器 台 110 16盘位网络存储扩展柜 台 211 企业级硬盘 块 4812 48口汇聚 POE 交换机 台 113 24口汇聚 POE 交换机 台 314 千兆光模块 台 815 分支电缆 m 225016 监控主电缆 m 31017 弱电配电箱 台 418 摄像机直流电源 台 1319 六类非屏蔽网线 m 302020 配线架 套 1621 理线器 套 3222 3米跳线 条 5723 线缆标签 个 22824 落地式网络机柜 台 225 监控操作台 台 126 主控电脑 台 1

Page 138: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .139.

27 8芯室外单模光缆 m 110028 室外防水电缆 m 50029 光纤配线架 套 130 光纤理线器 套 131 光纤跳线 单模 条 14432 光纤尾纤 单模 条 14433 网络配线架 套 134 网络理线器 套 235 单模双工适配器 个 14436 监控光端发射机 台 1637 监控光端接收机 台 16

注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不少于该清单要求的数量。

5 .3 门禁一卡通系统 ⑴ 功能要求: 由中心授权 发卡; 人脸读卡器底盒需要特殊定制;梯控系统 、 门禁系统 、闸机系统必须 相同厂家,软件采用同一软件,便于管理,控

制去楼上人员数量;门禁控制器集中放置天花板内;利于检修及安全;⑵ 系统设备选型 : 访客系统:访客系统主机1. 处理器 CPU: 四核处理器,内存 4GB 2. 内置二代身份证读卡器 3. 凭条打印机 自动进纸,自动切刀 4. 外接端口 网络端口电话端口 USB2 个 门禁端口电源端口 翼闸系统人员闸机:1. 人行道闸(右)、人行道闸(中)、人行道闸(左) 2. 电机运行平稳、可靠; 3. 不锈钢壁厚 1.0mm ,确保设备稳定性 4. 支持防夹技术;

6. 支持每天多个时间段的常开 / 常闭管控 7. 可双向授权通行,也可一向授权通行,另一向禁行或自由通行等; ▲ 翼闸系统: 人脸识别闸机头 3. 人脸(人证)比对时间:≤ 0.5s 4. 设备支持组合开门模式。 闭门器最大门重 :60KG 最大门宽 :950MM

Page 139: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.140. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分开门角度 :180 度 门禁一卡通管理服务系统管理工作站门禁管理软件: 门禁系统,翼闸系统,梯控系统为相同品牌,以便于操作和管理 门禁卡: IC 卡 (Mifare 卡 ) 白色,表面光滑; ▲ 双门门禁控制器: 2. 支持 多 台读卡器(可设双门双向识别); 3. 支持 多种 信号输入 电梯读卡系统 : 读卡器和主控器配套使用;通过射频通讯方式与主控器连接;通过刷卡开放权限楼层;;外呼梯控系统楼层控制系统:1 、内呼梯分层控制:刷卡后选权限楼层 2 、存储功能:可存储打印使用记录 电梯网络控制系统: 门禁系统,翼闸系统,梯控系统为相同品牌,以便于操作和

管理电梯专用授权系统 : 门禁系统,翼闸系统,梯控系统为相同品牌,以便于操作和

管理扩展板 ▲ 人脸识别读卡器: 3. 人脸(人证)比对时间:≤ 0.5s 4. 设备支持组合开门模式。 电磁锁:铝合金; 280kg(600Lbs) 直线拉力 ;锁状态信号输出 ;断电开门; 根据建设中的建设任务确定了需要采购的设备数量和技术指标,我们对工程中的

设备进行统计,主要包括如下设备:序号 名称 工程量

单位 数量1 主控电脑 台 12 门禁控制软件 套 13 门禁发卡器 套 14 门禁卡 张 305 双门控制器 套 36 人脸识别主机 套 107 电磁锁 套 108 六类网线 m 2109 控制器电源线 m 21010 读卡器线 m 21011 电锁线 m 210

Page 140: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .141.

12 门禁直流电源 台 313 访客主机 套 114 访客授权软件 套 115 打印机 台 116 翼闸 台 117 电梯内读卡器 套 118 外呼梯控读卡器 套 119 楼层控制系统 套 120 电梯网络控制系统 套 121 楼层控制箱 台 122 梯控授权软件 套 123 编码控制箱 台 124 六类网线 m 10025 读卡器线 m 10026 数据线 m 100

注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不少于该清单要求的数量。

5.4 精密空调子系统 网络机房内因放置多台大型服务器及交换设备需要 全天候运行,保证机房温度湿度在

设备要求的范围,同时过滤室内空气,保证空气的洁净度 , 为机房设备始终处于一个优良 的工作环境,保证设备长期稳定工作。

机房精密空调系统的冷源系统(冷水机组、冷冻水泵、冷水泵)进行控制,完成最佳台数运作;对冷冻水、冷却水的温差、压差及流量等进行监控;在确保空气温度及新鲜度的情况下实现最佳新风及外气节能运作。对楼宇空气环境进行监测;须在指定位置安装室外温/湿度探测组件,并显示在楼宇自控系统中。

设备选型:机房专用精密空调:空调功率 5P ; 制冷功率:≥ 12KW 其它参数:单冷,主要包括如下设备:

序号 名称 工程量单位 数量

1 机房专用空调 台 22 空调器保护罩 套 23 空调器室外机基础 套 2

注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不少于该清单要求的数量。

5 .5 信息机房子系统 机房工程是指为确保计算机机房(也称数据中心)的关键设备和装置能安全、稳定和

可靠运行而设计配置的基础工程,计算机机房基础设施的建设不仅要为机房中的系统设备

Page 141: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.142. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。

本次项目的机房设备及自动化监测系统主要包括对所有机房机电设备由中央控制站统一管理,协调运作。

动力环境监控系统动力环境监控系统系统针对各种通信局站(包括通信机房、基站、支局、模块局等)的

设备特点和工作环境,对局站内的通讯电源、蓄电池组、 UPS 、发电机、空调等智能、非智能 设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现“遥测、遥信、遥控、遥调”等功能。

防雷及接地在所有进出禁毒办大楼的所有弱电各种金属管道及电气设备的接地装置均在进出外与

防雷接地装置连接的前提下。基本措施均应用于弱电系统的所有安装及施工部分。为防止雷电波入侵,进入大楼的弱电线路及金属管道均在入户端近处与防雷装置接地

连接。设备选型UPS 主机 最大可配置功率 ( 瓦 ) : 8000 瓦特 / 10.0 kVA 额定输出电压: 220V 输出电压失真:低于 3% 动力环境监控主机路数: 9 路 ; 带宽: 90M 接入 ;180M 转发 ; 网口:千兆网口 ; USB 口: 2 个 USB2.0 接地系统所有弱电各种金属管道及电气设备的接地装置均在与防雷接地装置连接的前提下。基

本措施均应用于弱电系统的所有安装及施工部分。为防止雷电波入侵,进入大楼的弱电线路及金属管道均在入户端近处与防雷装置接地

连接动力环境监控系统 动力环境监控系统针对各种通信局站(包括通信机房、基站、支局、模块局等)的设备

特点和工作环境,对局站内的通讯电源、蓄电池组、 UPS 、发电机、空调等智能、非智能设备 以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现“遥测、遥信、遥控、遥调”等功能。

根据建设中的建设任务确定了需要采购的设备数量和技术指标,我们对工程中的设备进行统计,主要包括如下设备:

序号 名称 工程量单位 数量

1 防静电活动地板安装 m2 38.62 旧漆面清理 抹灰面 m2 38.63 内墙弹性腻子新做 石膏面 m2 38.64 内墙乳胶漆新做 高级 m2 38.6

Page 142: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .143.

5 不间断电源 (UPS) 台 16 UPS 电池 块 167 UPS 电池柜 套 18 等电位接线箱 台 19 避雷线水平敷设 扁钢 40*4 m 55

10 接地电缆 m 5011 动力环境监控系统 套 112 落地式机柜 台 113 PDU 单元 个 10

注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不少于该清单要求的数量。

5.6 计算机网络子系统 计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系

统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息 传递的系统。通过计算机 的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。

计算机网络是现代通信技术与计算机技术相结合的产物。在现代信息社会的不断发展中,计算机的应用显得越来越广泛,计算机网络系统不仅仅是指原来单纯的计算机工作站连网,而是牵涉到大量系统的集成。一个好的网络,不但可实现数据、软件、打印机以及Internet 等资源的共享,而且可与楼宇控制、安防、报警、智能卡等系统连接起来,实现更 方便、快捷的管理、维护和扩充。

办公大楼虽然建设面积较小,但是计算机网络系统却相对复杂,其中一层办公场所需要配备互联网交换机,二层办公场所需要配备政府网交换机,三层、四层办公场所需要配备公安网交换机,并且需要在设计过程中追求性能优越、经济实用,本着严谨、慎重的态度 从系统结构、技术措施、设备选择、系统应用、技术服务、实施过程等方面综合考虑进行系统的总体设计,力图使该系统真正成为符合业务发展需求的网络系统。

从技术措施角度来讲,在系统的设计和实现中,将严格遵守以下原则:实用性和集成性标准性和开放性先进性和安全性成熟性和高可靠性可维护性和可管理性可扩充性和兼容性设备选型核心交换机1. 最少提供 24*10/100/1000Base-X 光口 2. 支持支持 SNMP 、 RMON 等网管功能 3. 交换容量≧ 256Gbps

Page 143: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.144. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分4. 支持基于端口、 MAC 、协议的 VLAN 5. 支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议 48 口千兆交换机 1. 最少提供 48*10/100/1000Base-T 电口 2. 支持 SNMP 、 RMON 等网管功能 3. 交换容量≧ 256Gbps 4. 支持基于端口、 MAC 的 VLAN 5. 支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议 6

24 口千兆交换机 1 .最少提供 24*10/100/1000Base-T 电口

万兆光模块1. 光接口类型 LC 2. 网口信息 10Gbps 3. 波长 1310nm 4. 传输距离 20km 5. 光纤类型 单模双纤 千兆光模块1. 光纤类型 单模双纤 2. 光接口类型 LC 3. 网口信息 1000Mbps 4. 波长 1310nm 5. 传输距离 20km 根据建设中的建设任务确定了需要采购的设备数量和技术指标,我们对工程中的设备进

行统计,主要包括如下设备:序号 名称 工程量

单位 数量1 网络核心交换机 台 32 48口网络交换机 台 83 24口网络交换机 台 84 万兆光模块 台 65 千兆光模块 台 16注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不

少于该清单要求的数量。5.7 会议室子系统、 5.7 会议室子系统、 办公楼所有会议室按照多媒体会议室要求设计,做好相关线路和设备功能接口的预留 。

本系统显示部分采用 120 寸投影幕,使用方便灵活;扩声系统设备采用国内知名品牌。 会 议室内环境应逼真地反映现场人物和景物,使与会者有临场感、一体感,以达到视觉与语言信息顺畅交流的良好效果。由会议室中传送出的音视频信号,包括人物、景物、声音、图表 、

Page 144: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .145.

文字等等,应当清晰可辨。二分频全频音箱 : 单元结构: 2-Way ,平均功率: 180W ,灵敏度: 95dB ,输入阻抗: 8 Ohm ,频

率响应: 60Hz~18KHz 专业立体声功放:双通道立体声专业功放, 定阻输出。具有单位 LED 电平显示 吸顶式、壁挂式专业音箱支架:材料:金属 + 锌合金 特点:安装、使用方便;无线会议麦克风:背光式 显示屏指示信号强度,电池状态, 具备天线组合接收系统 . 电源时序器:大功率电源输出,万能插座,可满足多种的电源插座。★ 延时自定义功能。 调音台:具备分离开关 ; 带 MP3 播放器; 9 段式均衡器功能;

数字前级音频处理器:自动混音和矩阵混音功能 ; 带反馈抑制功能开关 ; ★ 输入 EQ 可调,输出 EQ 可调 ;

自动反馈抑制器:24-DSP 处理器 ;

DVD 播放机 : 支持: CD , DVD , VCD KVNM 视频切换器 : 8 路 HDMI 视频输入, 8 路 HDMI 输出 55 寸 LCD 液晶显示器 : 屏幕尺寸: 55” 背光技术: LED 屏幕比例: 16:09 物理分辨率: 1920*1080 显示亮度: 700cd/m2 工业级投影机:

Page 145: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.146. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分显示系统 3LCD 分辨率 1,920×1,200 类型 手动变焦 / 聚焦 亮度 5,000 流明 对比度 1,500,000:1

视频会议终端主机:支持 3 路视频输入接口,支持 3 路视频输出接口 高清会议一体机

图像传感器 : 1/3 英寸 CMOS 视像 分辨 率 : 1080p 50/60 , 1080p 25/30 , 1080i 50/60 , 1080p

25/30 , 720p 50/60 变焦倍数: 12 倍光学变焦 支持吊装:支持摄像机吊装场景 根据建设中的建设任务确定了需要采购的设备数量和技术指标,我们对工程中的设

备进行统计,主要包括如下设备:序号 名称 工程量

单位 数量1 二分频全频音箱 只 62 专业立体声功放 只 33 支架制作 套 64 无线会议麦克风 套 95 电源时序器 台 36 调音台 台 37 数字前级音频处理器 台 38 自动反馈抑制器 台 39 DVD播放机 台 310 1.2M卡侬头(母)-卡侬头(公) 个 4211 控制柜 台 312 KVM 视频切换器 台 313 弹起式多媒体桌插 个 614 卡侬母-莲花 个 615 2芯音响线 m 30016 音频线 m 30017 视频线 m 30018 电源线 m 30019 会议光端发送机 台 320 会议光端接收机 台 321 会议高清机顶盒 台 322 视频分配器 套 323 工业投影机 台 3

24 投影机支架 套 3

25 投影机幕布 套 3

Page 146: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .147.

26 视频会议终端主机 台 327 电视会议光端发送机 台 328 电视会议光端接收机 台 329 高清会议一体机 台 330 显示终端 台 631 高清显示器 台 632 电视移动支架 套 3

注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不 少于该清单要求的数量。

5.8 枪库子系统 根据公安部 << 重点单位风险等级和安全防护级别的规定 >>, 禁毒办枪械库属三级风

险单位。要求在其办公区建设一套与相应风险等级对应的现代化的管理系统,以加强安全保卫和日常管理工作 , 严格遵循国家安全技术防范规定的枪库, 必须设有 报警入侵系统、 视频监控系统和 UPS 动力电源等三个系统。按照规范规定,枪库断电延时不能低于八小时。 监控系统接入公安网,一切以安全为主 必须满足西城禁毒办枪库子系统的使用需求和功能 要求,采用高科技材料、设备、系统及先进、创新的设计,来达到优良的使用效果。

数字硬盘录像机路数: 8 路 H.265 、 H .264 混合接入 ; 面板: 4 盘位 网口: 2 个千兆网口 ; USB 口: 2 个 USB2.0 , 1 个 USB3.0;

高清红外半球镜头: 1/2.8CMOS ; 像素: 200 万; 编码制式: 30fps@1080P ; 焦距: 2.8~12mm 电动变焦; 补光方式:红外;

报警主机此次报警主机使用原有设备迁移里面的霍尼韦尔报警主机。UPS 不间断电源: 断电延时不能低于八小时。根据建设中的建设任务确定了需要采购的设备数量和技术指标,我们对工程中的设备进

行统计,主要包括如下设备:序号 名称 工程量

单位 数量1 数字硬盘录像机 台 1

2 高清红外半球 台 2

3 室内高清拾音器 台 1

Page 147: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.148. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4 枪库监控交换机 台 1

5 枪库摄像机直流电源 台 1

6 枪库弱电配电箱 台 1

7 3KVA 不间断电源 台 1

8 UPS 电池 块 24

9 UPS 电池柜 套 1

10 总线报警控制器 32 路 台 1

11 双鉴探测器 台 1

12 报警按钮 套 1

13 声光报警器 套 1注:上述清单为供应商参考的设备和材料清单,供应商投标时所列最终设备清单应不

少于该清单要求的数量。5 .9 其他说明 招标人有权根据实际的需要,进一步调整和优化系统的配置,投标人应考虑由此而引

起的工程量及设备数量变更,相关变更项目将执行合同中的已有单价。利旧设备清单

序号 设备名称 单位 数量 设备地点 设备状况 备注1 会议音响设备 套 1 机关 良好

进度会 议室所有音响设 备 设备

2 电视电话会议系统 套 1 机关 良好

两台电视、一个主 机 、 包括话筒、 上连光端机。

3 公安网交换机 台 4 机关 良好4 互联网交换机 台 1 机关 良好5 政府网交换机 台 1 机关 良好6 有线电视传输设

备 套 1 机关 良好有 线 电 视光纤收发器(每台下面含一个放大器)

7 电话传输设备 套 1 机关 良好 NE-155HD

8 公安网传输设备 对 1 机关 良好 来特威光线收发器

9 图像联网光端机 对 1 机关 良好 来特威光线收发器

10 枪库报警主机 台 1 机关 良好 霍尼韦尔

Page 148: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .149.

10.1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离:

序号 材料和工程设备名称 技术指标 允许偏离范围 备 注1 / / / /

10.1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 预拌混凝土和砂浆 10.2 进口材料和工程设备

10.2.1 本工程需要进口的材料和工程设备: / 10.2.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保

险)、保管的责任以及费用承担方式划分: / 10.3 新技术、新工艺和新材料

本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明: / 10.4 其他特殊技术要求

本工程的特殊技术要求: / 11.进度报告和进度例会11.1 进度报告

11.1.7 有关进度报告的其他要求: / 11.2 进度例会

11.2.4 有关进度例会的其他要求: / 12.试验和检验

12.1 本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺:无。 12.3 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺: 钢筋、砼等国家和

本市现行规范标准规定必须进行试验和检验的材料、工艺设备和工艺。 12.4 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺:无 。 12.8 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位:另行约定。

13.计日工

Page 149: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.150. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分13.7 关于计日工的其他约定: /

14.计量与支付14.2 其他约定

其他约定内容: / 15.竣工验收和工程移交15.2 竣工验收申请报告

15.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款第 18.2 款附上下列内容:(7)其他要求: /

16.需要补充的其他要求16.1、质量保证期及售后服务: 1 )质量保证期:为系统全部竣工验收合格后两年( 24 个月)。在此期间内发生的质量

问题,由供应商负责免费更换或维修。2 )售后服务:提供最近的售后服务地址、电话及工作人员名单,并说明售后服务的范

围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内设备发生故障到达现场时间等。3 )技术培训:为业主培训操作技术人员( 4 名),使其能够熟练掌握系统的安装、操

作、维护、维修,并能独立上岗。16.2、二次设计要求

中标人完善、完成整个系统的二次深化设计,最终由设计院完成施工图,同时根据工地现场的施工进度实际要求,对需要提前预留预埋的应尽快配合设计院出具设计变更通知书,及时进行土建修改,保证施工进度,不影响其它专业施工的工作。

Page 150: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第五章 技术标准和要求专用部分 .151.

附图:施工现场现状平面图

说明:该图由招标人准备,并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第 1.2.1 项规定的内容,并做必要的文字说明。

Page 151: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.152. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 152: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .153.

第六章 工程量清单专用部分

Page 153: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.154. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 154: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .155.

第六章 工程量清单专用部分

1.工程量清单说明1.1 工程量清单编制依据

1.1.1 本工程量清单依据的计量计价规范:《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2013 )、北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改征增 值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》(京建发【 2016 】 116 号)文件、北京市住 房和城乡建设委员会《关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》(京建法【 2017 】 27 号)文件、北京市住房和城乡建设委员会关于调整北京市建设工程计价依据增 值税税率的通知 ( 京建发【 2018 】 191 号 ) 文件、北京市造价管理处发布的相关规定及文件。

1.1.3 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明: /

2.投标报价说明2.1 投标报价的依据

投标报价应当根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。(10)其他相关资料:/

2.4 总价措施项目报价2.4.2 安全文明施工费的具体要求:1 )北京市住房和城乡建设委员会《北京市建设工

程安全文明施工管理办法》(京建法【 2019 】 9 号)文件等相关法律法规规定执行; 2.5 其他项目清单报价

2.5.4 在合同履行过程中,配合服务费的调整方法: / 2.7 投标报价需要说明的问题

2.7.7 有关投标报价的其他说明: / 3.其他说明

Page 155: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.156. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

3.3 需要补充的其他说明 /

Page 156: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .157.

4.工程量清单与计价表4.1 工程量清单封面

工程

工程量清单

工程造价招 标 人: 咨 询 人: (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人或其授权人: 或其授权人: (签字或盖章) (签字或盖章)

编制人: 复核人: (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日 复核时间: 年 月 日

Page 157: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.158. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.2 投标总价表

投 标 总 价

招 标 人:

工程名称:

投标总价(小写):

(大写):

投 标 人:

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

Page 158: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .159.

编制时间: 年 月 日

Page 159: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.160. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.3 总说明总 说 明

工程名称: 第 页 共 页

Page 160: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .161.

4.4 工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表

工程名称: 第 页 共 页

序号 项目名称 金额(元)

其中:暂估价(元)

建筑垃圾运输处置费(元)

1 分部分项工程1.1 (XXXX 单项工程)1.2

2 措施项目2.1 其中:安全文明施工费

2.2其中:施工垃圾场外运输

和消纳费3 其他项目

3.1其中:暂列金额(不包括

计日工)3.2 其中:计日工3.3 其中:配合服务费4 规费

4.1 其中:农民工工伤保险5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5

Page 161: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.162. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.5 单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: (XXXX 单项工程) 第 页 共 页

序号 单位工程名称 金额(元)其中:

暂估价(元)

弃土或渣土运输和消纳费(元)

1 分部分项工程1.1 (XXXX 单位工程)

1.2

2 单价措施项目2.1 (XXXX 单位工程)

2.2

合 计

Page 162: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .163.

4.6 单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: (XXXX 单位工程) 第 页 共 页序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价

(元)1 分部分项工程1.1

1.1.1 其中:弃土或渣土运输和消纳费1.2

1.2.1 其中:弃土或渣土运输和消纳费

2 单价措施项目2.1

2.2

合 计

Page 163: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.164. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第 页 共 页

序号 子目编码 子目名称 子目特征描述 计量单位 工程量金额(元)

综合单价 合价 其中

暂估价

本页小计合 计

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“人工费”。

Page 164: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .165.

4.8 综合单价分析表综合单价分析表

工程名称: 第 页 共 页子目编码 子目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细定额编号

定额子目名称

定额单位 数量 单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费 利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费 利润

人工单价 小 计元/工日 未计价材料费

清单子目综合单价材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价(元) 暂估合价(元)

其他材料费材料费小计

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

Page 165: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.166. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.9 总价措施项目清单与计价汇总表总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 第 页 共 页

序号 项目编码 子目名称 除税金额

(元)含税金额

(元) 备注

1 安全文明施工费 明细详见表 4.9-1

2 夜间施工增加费3 二次搬运费4 冬雨季施工增加费5 已完工程及设备保护6 / 施工垃圾场外运输和消纳费 明细详见表 4.9-2

7 赶工增加费(如有)8 ……

合计

注:1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表 4.9-1 及表 4.9-2带入数据外,其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费(如有)不得作为让利因素。赶工增加费(如有)不得低于按《关于执行 2018 年〈北京市建设工程工期定额〉和 2018 年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》(京建法〔2019〕4 号)规定的费用标准(费率)计算的金额。

Page 166: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .167.

4.9-1 安全文明施工费明细表安全文明施工费明细表

工程名称: 第 页 共 页

序号 项目编码 子目名称

除税金额(元) 含税金额(元) 备注实际成本

(元)企业管理费

(元)利润

(元)小计

(元)1 管理目标等级( )对应的《图集》标准内项目措施费

1.1 安全施工费1.2 文明施工费1.3 环境保护费1.4 临时设施费2 特殊安全文明施工措施费

2.1 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费2.2 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费2.3 其他特殊安全文明施工措施费

合计注:1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”,在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析

表”中列明施工方案出处及计算方法。2.投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第 1.1、1.2、1.3、1.4 项对应的“实际成本”,不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办

法(试行)》(京建法〔2019〕9 号)规定的费用标准(费率)计算的金额。

Page 167: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.168. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分3.“管理目标等级( )对应的《图集》标准内项目措施费”中“( )”填写要求:招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理

目标等级;投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致,且不得低于招标人要求的管理目标等级。

Page 168: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .169.

4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 第 页 共 页

序号 项目编码 子目名称 计算

基础费率

(%)除税金额

(元) 备注

1(XXXX 单项工程)施工垃圾场外运输和消纳费

1.1(XXXX 单位工程)施工垃圾场外运输和消纳费

1.2 ……

2(XXXX 单项工程)施工垃圾场外运输和消纳费

2.1(XXXX 单位工程)施工垃圾场外运输和消纳费

2.2 ……

… ……

合计

注:按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“除税金额”数值,但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

Page 169: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.170. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分4.10 其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表工程名称: 第 页 共 页

序号 子目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额(不包括计日工) 项 450000.00明细详见表 4.10-1

2 暂估价

2.1 材料和工程设备暂估价 — 明细详见表 4.10-2

3 计日工 明细详见表 4.10-3

4 配合服务费 明细详见表 4.10-4

合计 --

注:材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价,此处不汇总。

Page 170: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .171.

4.10-1 暂列金额明细表暂列金额明细表

工程名称: 第 页 共 页

序号 子目名称 计量单位

暂列金额备注除税金额

(元)税金

(元)含税金额

(元)

1

不 可 预 见 费(含原 有 弱 电设备迁移、变更洽商、索赔、现场签证、合同约定 的 调 价 因素)

  450000 40500 490500

Page 171: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.172. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

合计 450000 40500 490500

注:此表由招标人填写,不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细,也可只列暂列金额项目总金额,投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。

Page 172: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .173.

4.10-2 材料和工程设备暂估价表

材料和工程设备暂估价表工程名称: 第 页 共 页序号

材料(设备)名称、规格、型号

计量单位

暂估单价(元) 备注

注:投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

Page 173: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.174. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 174: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .175.

4.10-3 计日工表计日工表

工程名称: 第 页 共 页

编号 子目名称 单位 暂定数量 综合单价(元) 合价(元)

一 劳务(人工)1

2

3

人工小计二 材料1

2

3

材料小计上述材料表中未列出的材料设备,投标人计取的包括企业管理

费、利润(不包括规费和税金)在内的固定百分比: %

三 施工机械1

2

3

施工机械小计总 计

注:1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写,编制最高投标限价时,单价由招标人按有关计价规定确定;

2. 投标时,子目和数量按招标人提供数据计算,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分,计入表 4.10 中。

Page 175: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.176. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.10-4 配合服务费计价表配合服务费计价表

工程名称: 第 页 共 页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率

(%)金额

(元)1 发包人供应材料

和设备        

       

       

   

       

       

       

       

       

合 计      注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编写最高投标限价时,费率及金额由招标人

按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

Page 176: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .177.

4.11 规费、税金项目计价表规费、税金项目计价表

工程名称: 第 页 共 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额(元)

1 规费

1.1( XXXX 单 项 工程)

1.1.1( XXXX 单 位 工程)

… ……

1.2( XXXX 单 项 工程)

1.2.1( XXXX 单 位 工程)

… ……

2 税金

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+

规费-按规定不计税的工程设

备金额合计

Page 177: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.178. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.12 措施项目清单组价分析表措施项目报价组成分析表

工程名称:子目编码 措施项目名称 拟采取主要方案或投入资源描述 实际成本详细计算过程 报价构成分析 报价金额实际成本 企业管理费 利润               

               

               

               

               

Page 178: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第六章 工程量清单专用部分 .179.

4.13 费率报价表费率报价表

工程名称:

序号 费用名称 取费基数 报价费率(%)A 工程    A.1 企业管理费    A.2 利润           B 工程    B.1 企业管理费    B.2 利润    

   C 总价措施项目    C.1 企业管理费    C.2 利润    

   … ……    

   

   

       

Page 179: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.180. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

4.14 主要材料和工程设备选用表主要材料和工程设备选用表

工程名称:序号 材料和工程设备名称 单位 单价 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

                                                                                                                                                      注:本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

Page 180: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.182. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 181: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第七章 图纸 .183.

第七章 图纸

Page 182: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.184. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

Page 183: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第七章 图纸 .185.

1.图纸目录序号 图名 图号 版本 出图日期 备注

/ / / / / /

Page 184: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.186. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版) 专用部分

2.图 纸作为招标文件组成部分的图纸(见图纸目录),随招标文件一并提供给投标人。

Page 185: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .187.

第八章 投标文件格式

Page 186: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.188. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

Page 187: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .189.

(专业承包工程名称)施工招标

投 标 文 件

投标人: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

Page 188: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.190. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

目 录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明二、授权委托书三、联合体协议书(如有)四、投标保证金 (如有)五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、信誉要求资料十、其他材料

Page 189: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .191.

一、投标函及投标函附录(一)投标函

致: (招标人名称)

在考察现场并充分研究 (专业承包工程名称)(以下简称“本专业承包工程”)施工招标文件的全部内容后,我方兹以:

人民币(大写): RMB¥: 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额,并严格按照合同约定,施工、竣工和交付本专业承包工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中,包括:安全文明施工费(含税)RMB¥: 元建筑垃圾运输处置费(含税)RMB¥: 元赶工增加费(含税)RMB¥(如有): 元农民工工伤保险费RMB¥: 元暂列金额(不包括计日工部分)(含税)合计金额RMB¥: 元······

如果我方中标,我方保证在 年 月 日或按照合同约定的开工日期开始本专业承包工程的施工, 天(日历日)内竣工,并确保工程质量达到 标准,确保施工现场安全生产标准化管理目标达到 等级。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后,在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力,且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分,对我方构成约束力。随同本投标函递交投标保证金一份,金额为人民币(大写): (¥: 元)。在签署协议书之前,你方的中标通知书连同本投标函,包括投标函附录,对双方具有

约束力。我方承诺:我方拟派的 (姓名)身份证号: ,为我方委托代理人,负责

参加开标会、签署开标记录等有关工作。投标人: (盖单位章)

Page 190: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.192. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

法人代表或委托代理人(签字): 日 期: 年 月 日

备注:采用综合评估法评标,且采用分项报价方法对投标报价进行评分的,应当在投标函中增加分项报价的填报。

Page 191: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .193.

(二)投标函附录

工程名称: (专业承包工程名称)序号 条款内容 约定内容 备注

1 工期 日历天2 承包人履约担保金额3 质量标准4 施工现场安全生产标准化管理

目标等级5 预付款额度

…… ……

投标人: (盖单位章)法人代表或委托代理人(签字): 日 期: 年 月 日

Page 192: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.194. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

价格指数权重表

名 称 基本价格指数 权 重 价格指数来源代号 指数值 代号 允许范围 投标人建议值定值部分 A

变值部分

人工费 F01 B1 __ 至__

钢材 F02 B2 __ 至__

水泥 F03 B3 __ 至__

……. ….. …. .........

合 计 1.00

备注:在合同条款第 16.1 款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外,其余均由招标人在招标文件发出前填写。

Page 193: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .195.

二、法定代表人身份证明

投 标 人: 单位性质: 地 址: 成立时间: 年 月 日经营期限: 姓 名: 性 别: 年 龄: 职 务: 系 (投标人名称)的法定代表人。特此证明。

投标人: (盖单位章)

日期: 年 月 日

Page 194: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.196. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

二、授权委托书(适用于签署投标文件)

本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托我单位 (姓名)身份证号: 为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改 (专业承包工程名称)施工投标文件和下文载明的其他事项,其法律后果由我方承担。

其他事项: 。

委托期限: 。

代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证明

投 标 人: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

日期: 年 月 日

备注:根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第 3.1.1 项的规定,除投标人法定代表人亲自签署投标文件外,投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分,并按照招标文件规定装订密封。

Page 195: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .197.

三、联合体协议书牵头人名称: 法定代表人: 法定住所: 成员二名称: 法定代表人: 法定住所:

……鉴于上述各成员单位经过友好协商,自愿组成 (联合体名称)联合体,共同参加

(招标人名称)(以下简称招标人) (专业承包工程名称) (以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本专业承包工程施工承包合同(以下简称承包合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1. (某成员单位名称)为 (联合体名称)牵头人。2.在本专业承包工程投标阶段,联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本专业承包

工程投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标和中标有关的一切事务;联合体中标后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行投标义务和中标后的合同,共同承担合同规定的一切义务和责任,联合体各成员单位按照内部职责的划分,承担各自所负的责任和风险,并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下: 。按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下: 。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。6.联合体中标后,本联合体协议是合同的附件,对联合体各成员单位有合同约束力。7.本协议书自签署之日起生效,联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。8.本协议书一式 份,联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字)成员二名称: (盖单位章)法定代表人或其委托代理人: (签字)

Page 196: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.198. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

…… 日期: 年 月 日

备注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。

Page 197: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .199.

四、投标保证金

(招标人名称):

鉴于 (投标人名称)(以下简称“投标人”)于 年 月 日参加 (专业承包工程名称)的投标, (担保人名称,以下简称“我方”)保证:投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的,或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的,我方承担保证责任。收到你方书面通知后,在 7 日内向你方支付人民币(大写) 。

本保函在投标有效期内保持有效,要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称: (盖单位章)法定代表人或授权人: (签字)地 址:

邮政编码:

电 话:

日期: 年 月 日

Page 198: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.200. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

五、已标价工程量清单

说明:已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

Page 199: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .201.

六、施工组织设计1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况,采用文字并结合图表形式,本招标文

件投标人须知第 3.7.4 项中关于施工组织设计的模块编制本专业承包工程的施工组织设计。其中:安全文明施工方案应当按以下要求进行编制:

投标人压缩定额工期的,应当编制赶工技术方案。赶工技术方案按以下要求进行编制:

赶工技术方案应明确按期完成并保证工程质量、安全的具体技术措施,承担相应的工程质量安全责任。投标人压缩定额工期超过 10%(不含)的,投标人的相关技术措施应组织专家论证并通过施工单位的企业技术负责人审批;专家论证报告及企业技术负责人审批资料的扫描件放入第 3.1.1 项第(10)目其他资料中。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审,则下述表格应按照章节内容,严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一 拟投入本专业承包工程的主要施工设备表附表二 拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表附表三 劳动力计划表附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

Page 200: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.202. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

附表一:拟投入本专业承包工程的主要施工设备表拟投入本专业承包工程的主要施工设备表

序号 设备名称 型号规格 数 量 国别

产地制造年份

额定功率(KW)

生产能力

用于施工部位 备注

Page 201: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .203.

附表二:拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表

序号 仪器设备名 称

型号规格 数 量 国别

产地制造年份

已使用台时 数 用 途 备注

Page 202: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.204. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

附表三:劳动力计划表劳动力计划表

单位:人按工程施工阶段投入劳动力情况

阶段工种

Page 203: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .205.

附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和(或)横道图表示。

Page 204: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.206. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

七、项目管理机构(一)项目管理机构组成表

姓名 性别 年龄 职称 专业 资格证书编号 拟在本专业承包工程中担任的工作或岗位

Page 205: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .207.

(二)主要人员简历表附 1:项目经理简历表

姓 名 年 龄 身 份 证学 历 职 称 职 务

注册建造师执业资格等级 级 建造师专业注册建造师证书名称注册建造师证书编号

安全生产考核合格证书毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作业绩时 间 参加过的类似工程名称 工程概况说明 发包人及联系电话

Page 206: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.208. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

附 2:主要项目管理人员简历表

工作岗位名称姓 名 年 龄性 别 毕业学校学历和专业 毕业时间执业资格 专业职称

执业资格证书编号 工作年限主要工作业绩

时 间 参加过的类似工程名称 工程概况说明 发包人及联系电话

Page 207: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .209.

八、资格审查资料(一)投标人基本情况

投标人名称注册地址 邮政编码

联系方式联系人 电 话传 真 网 址

组织结构法定代表人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数:企业资质等级

其中

项目经理统一社会信用代码 高级职称人员

安全生产许可证编号 中级职称人员注册资金 初级职称人员开户银行账号

经营范围

备注

Page 208: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.210. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

(二)财务状况财务状况指经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表,各类报表中反映的财务状况数据应当一致,如果有不一致之处,以不利于申请人的数据为准。

Page 209: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .211.

(三)近年完成的类似工程情况

工程名称工程所在地发包人名称发包人地址发包人联系人 联系电话

合同价格开工日期

竣(完)工日期承包范围工程质量项目经理 身份证号

技术负责人 身份证号总监理工程师 联系电话

工程描述备注

Page 210: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.212. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

(四)正在施工的和新承接的工程情况

工程名称工程所在地发包人名称发包人地址发包人联系人 联系电话签约合同价

开工日期计划竣(完)日期

承担的工作工程质量项目经理 身份证号

技术负责人 身份证号总监理工程师 联系电话

工程描述

备注

Page 211: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

第八章 投标文件格式 .213.

(五)项目经理简历表1.相关简历同本章附件七(二)“附 1:项目经理简历表”。2.本章“项目管理机构”已有本表内容的,无需重复提交。

Page 212: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.214. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

九、信誉要求资料

1.近年发生的诉讼和仲裁情况说明: 投标人应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文

书扫描件。

2.近年企业不良行为记录情况

3.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

4.其他

Page 213: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 · Web view1.1.5 本专业承包工程招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

.216. 北京市房屋建筑和市政工程专业承包施工招标文件示范文本(2018 版)

十、其他材料(一)与投标人存在关联关系的单位情况说明备注:投标人应当依据自身存在的以下情形,如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。

(1)与本企业单位负责人为同一人的其他企业;(2)与本企业存在控股、管理关系的其他企业;

……