..

...

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL “LATECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

“SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA”

TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

PRESENTAN:

MARTHA MUÑOZ GARCIA ERICK CANO VARGAS

ASESOR:

ING. MOISES BARRIENTOS LOZANO

México D.F Noviembre del 2009.

AGRADECIMIENTOS: MARTHA MUÑOZ GARCIA Dios gracias por permitir que llegara a este día. A MI MADRE Claudia Cecilia García García Por darme vida, principios y educación, con ello he podido realizar logros en mi vida personal y profesional. Ahora con la conclusión de esta tesis obtengo uno de mis logros mas anhelados y esto…te lo debo a ti. Gracias mamita!!!

A MI HIJA Frida Cano Muñoz Eres esa chispa que le da luz a mi vida, el impulso para lograr mis objetivos, lo mejor que me ha dado la vida; por mi y para ti realizare muchos mas logros.

A LOS PROFESORES DE LA ESIA ZACATENCO Gracias a todos los profesores por su paciencia y enseñanza, lo que me encamino a la vida profesional.

AGRADECIMIENTOS: ERICK CANO VARGAS A la vida por darme la oportunidad de nacer en este país, lleno de libertad y oportunidades.

A MI MADRE Evelia Vargas Hernández. Por su gran amor y apoyo incondicional, por enseñarme a enfrentar y resolver los retos con entusiasmo, ingenio y fortaleza

A MI INSTITUCIÓN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Me dio las herramientas para desarrollarme profesionalmente, a través de la E.S.I.A. zacateco

..

...

C O N T E N I D O

Página

INTRODUCCION……..…………………….……..…………………………………….………………..1

TEMA I. SUPERVISION 1.1 Supervisión…….………………………………………………………………………..…………….3 1.2 Coordinación de supervisión…………………………………………………..………………….3 1.3 Asignación de la supervisión……………………………………………………………………...3 1.4 Alcances del supervisor…………………………………………...……………………………….5 1.5 Residencia de supervisión Interna………………………….………………………………….…7 1.6 Residencia de supervisión Externa…………………………….…………………………………7 1.7 Inicio de obra………………………………………………………………………………………....7

TEMA II. ACTIVIDADES DE SUPERVISION 2.1 Fase 01 Procuraciones previas………….………………………………………………………...9 2.2 Fase 02 Actividades inmersas…………….……………………………….………………………9 2.3 Fase 03 Cumplimiento de calidad……………………………………………………………….10 2.4 Fase 04 Control de programas……………………………………………………….…………..11 2.5 Fase 05 Control presupuestal………………………………………………………….…………11 2.6 Fase 06 Entrega-recepción, liquidación y finiquito de obra…………………….…….…...12

TEMA III. CONTRATO 3. 3.1 Adjudicación………………………………………………………………………………………...15 3.2 Selección…………………………………………………………………….……………………….16 3.3 Estructura………………………………………………………………………………….…………16

3.3.1 Datos de contrato…………………………………………………………………….……………..17 3.3.2 Cláusulas…………………………………………….………………………………………………18 3.3.3 Ejemplo de contrato de obra………………………………………………………………………19 3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión……………………………….……………………...……...31

..

...

3.4 Documentación que forma parte integral del contrato……………………….………..……42 3.4.1 Ejemplos de documentos………………………………………………………………………….43 3.5 Anticipo…………………………………………………………...…………………………………61 3.5.1 Amortización de anticipo…………………………………….……………..……………………..61

3 TEMA IV. DOCUMENTOS

4.1 Oficio de aviso de inicio de obra………………….……………………………………………..65 4.1.1 Ejemplo de oficio de aviso de inicio de obra…………………………………………………….66 4.2 Oficio de aviso de pago de anticipo…………………………………………………………….67 4.2.1 Porcentaje de los anticipos y las condiciones de entrega ..…………………………………...67 4.2.2 Ejemplo de oficio de aviso de pago de anticipo…………..……………………………………..70 4.3 Convenios….…………………………..………..………..…………………………………………71 4.3.1 Convenio de suspensión………………………………………………....………………………..71 4.3.2 Convenio de reinicio…………………………………………………….……………………….…71 4.3.3 Convenio en monto y plazo…………………………………………….………………………….72 4.3.4 Convenio de liquidación………………………………………………….………………………...72 4.3.5 Convenio de diferimiento………………………………………………….……………………….72 4.3.6 Convenio de terminación anticipada al contrato……………………….……………………..…72 4.3.7 Formato de convenio……………………………………………………….………………………73 4.4 Informes físico financiero………………………………………………….……………………...75 4.4.1 Ejemplo de informe físico financiero……………………………………….……………………..76 4.5 Minutas de comunicación………………………………………………………………………...82 4.5.1 Ejemplo de minuta de comunicación…………………………………….…………………….…83 4.6 Acta circunstanciada………………………………………………………………………………85 4.6.1 Ejemplo de acta circunstanciada………………………………………….………………………86 4.7 Oficio de aviso de terminación de obra………………………………….…………………..…88 4.7.1 Ejemplo de oficio de aviso de terminación de obra…………………….…………………….…89

4 TEMA V. ESTIMACIONES

5.1 Generalidades………………………………………………………………....……………….……91 5.2 Estimaciones de supervisión………….…..………………………….…………………….……91

..

...

5.2.1 Ejemplo de estimación de supervisión………………………….………………………………..92 5.3 Estimaciones de obra………………………………………..……………………………………101 5.3.1 Ejemplo de estimación de obra………………………………………………………………….102 5.4 Incumplimiento en pagos………………………..………………………………………………115 5.5 Periodicidad de estimación……………………………………….…………………….………115

5 TEMA VI. BITACORA 6

6.1 Generalidades..……………………………………………………….……………………………117

6.2 Bitácora……….……………………………………………………….……………………………117

6.3 Formato de bitácora….……………………………………………….………………………….118

6.3.1 Ejemplo de bitácora….……………………………………………….………………………….119

6.4 Reglas generales para el uso de la bitácora…..…………………………………………….127 6.4.1 Apertura………………………………………………………………………………………………….127 6.4.2 Numeración y fecha de de notas……………………………….…...…………………………128 6.4.3 Redacción y escritura…………………………………………….……………………………...128 6.4.4 Errores………………………………………………………………...…………………………………128 6.4.5 Tachaduras y enmendaduras……………………………….……………………..….……….128 6.4.6 Sobre posiciones……………………………………………..……………………….………...128 6.4.7 Inutilización de espacios……………………………………..…………………….…………..128 6.4.8 Retiro de copias……………………………………………………………………….…………128 6.4.9 Validaciones……………………………………………………………………………………...128 6.4.10 Frecuencia y cantidad de notas………………………………………………………………128 6.4.11 Compromiso de uso……………………………………………………………………………128 6.4.11.1 Anotaciones de la supervisión…………………………………………………………..129 6.4.11.2 Anotaciones del contratista o su representante……………………………...………131 6.4.11.3 Recomendaciones especiales……………………………………………………………131 6.4.12 Custodia…………………………………………………………………………….….……….132 6.4.12.1 Durante la ejecución de obra………………………………………………….….…...…132 6.4.12.2 En suspensiones de la obra por causas diversas……………………………………132 6.4.13 Cierre de bitácora………………………………………………………………….…………..132 6.5 Reglas de aplicación de la bitácora…………………………………………….…………….132

6.5.1 Disponibilidad………………………………………...……………………………...…..………132 6.5.2 Firmas…………………………………………………………………………….……….….…..132 6.5.3 Inviolabilidad…………………………………………………………………….……….………133 6.5.4 Actividades periódicas…………………………………………………………………….….…133

6.6 Asuntos que se deben registrar………………………………………………………………..133

6.6.1 De manera obligatoria los asuntos que comprende el R.L.O.P.S.R.M…………….………133 6.6.2 Relativas a los documentos de la obra…………………………………………………..…….134

..

...

6.6.3 Relativas al plazo y programa de la obra………………………………………………..……134 6.6.4 Relativas a la ejecución de la obra……………………………….……………………………134 6.6.5 Anotaciones del contratista o representante………………………….………………………135

TEMA VII. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “ESCALATORIAS” 7.1 Generalidades……………………………………………………………….……………………137

7.2 Trabajos extraordinarios……………………………………………………………..…………138

7.3 Escalatorias…………………………………………………………………………….…………139

TEMA VIII. PENAS CONVENCIONALES 8.1 Penas convencionales…………………………………………….…………………………….142 TEMA IX. RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, SUSPENSIÓN Y TERMINACION ANTICIPADA.

9.1 Generalidades…………………………………………………………….………………………144 9.2 Rescisión de contrato………………………………………………………………..………….144 9.3 Suspensión, terminación anticipada y rescisión de contrato………………..………….145 TEMA X. GARANTIAS 10.1 Generalidades……………………………………………………………………………………148 10.2 Anticipo……..…………………………………………………………………………….………149 10.2.1 Formato de fianza de anticipo…………………………………………………………….……153 10.3 Cumplimiento……..…………………………………………………………………….……….154 10.3.1 Formato de fianza de cumplimiento…………………………………………………….……..155 10.4 Vicios ocultos……………………………………………………………………….……………156 10.4.1 Formato de fianza de vicios ocultos…………………………………………………….……..158 10.5 Póliza de seguro de responsabilidad civil………………………………………..…………159 10.5.1 Formato de póliza de seguro de responsabilidad civil……………………….………………160 TEMA XI. CIERRE DE OBRA 11.1 Recepción de servicios………………………………………………………………………...162 11.2 Acta entrega – recepción……………………………………………………….………………163 11.2.1 Ejemplo de acta entrega – recepción……………………..…….………….………………...164

..

...

11.3 Liquidación (sabana)……………………………………………………………………………167 11.3.1 Ejemplo de liquidación…………………….………………………………………….…………168 11.4 Estado contable………………………………………………………………………………….172

11.5 Finiquito de obra………………………………………………………………………………...173 11.6 Documentación de cierre administrativo…………………….……………………………...173

TEMA XII. NORMATIVIDAD 12.1 Normatividad de la Administración Publica del D.F.......……………..………………….177 12.2 Normatividad de acuerdo al R.L.O.P.D.F……………………………………….……………177 12.3 Normatividad de acuerdo a la L.O.P.D.F……..……………………….……………………..177

12.4 Normatividad de acuerdo al R.L.O.P.D.F….…….……………………………….………….177 12.5 Normatividad de acuerdo a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra

Publica………………………………………….………………………………………………….177

12.6 Normas de construcción del G.D.F.……………………..…………………………………..177

12.7 Normatividad de acuerdo a la L.D.U.D.F…………………………………………………….178

12.8 Norma Oficial Mexicana…..…………………………………………….………………………178

12.9 Leyes, reglamentos, normas y estatutos……………………………………………………180

12.10 Normatividad aplicable a un contrato de obra publica para el D.F para recursos locales o federales……………………….…………………………………………………………….181

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F.…………….…………………………..…182

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………….…………………………….190 GLOSARIO………………………………………………….……………………………...…………..192

..

...

INTRODUCCION

Los temas desarrollados en la presente tesis son una herramienta para que la empresa o persona física a través de la supervisión de obra publica, por medio de un contrato, desarrolle en su condición y cualidad legal, técnica y administrativa, para vigilar, observar y medir cuantitativa y cualitativamente, la obra o servicio a fin de garantizar su realización de acuerdo con la meta, proyecto, especificación, tiempo, costo y seguridad establecidos en el contrato respectivo, las leyes que apliquen para este.

Debido a la gran importancia de infraestructuras para el desarrollo de un estado, es indispensable para el supervisor de obra conocer y aplicar las normas y leyes en combinación con los conocimientos de ingeniería, para el correcto desarrollo de las obras hidráulicas, de transporte, de edificación, en general de gran tamaño y para uso público.

Tiene también un gran componente organizativo que logra su aplicación en la administración del ambiente urbano y rural, no solo en lo referente a la construcción sino también al mantenimiento, control y operación de lo construido.

Comprende planes de organización territorial tales como prevención de desastres, control de tráfico y transporte, manejo de recursos hídricos, servicios públicos, tratamiento de basuras y todas aquellas actividades que garantizan el bienestar de la humanidad que desarrolla su vida sobre las obras civiles construidas y operadas por ingenieros. Para el control y correcto funcionamiento de las antes mencionadas existen secretarias, dependencias, instituciones y otras entidades que cuentan con leyes, reglamentos, normas, reglas de operación, bases y lineamientos en materia de obras públicas.

..

...

TEMA I

SUPERVISION

..

...

TEMA I. SUPERVISION

1.1 Supervisión Es la revisión de planos, especificaciones y procedimientos de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación del cumplimiento de la ley y de las disposiciones que de ella emanen, así como del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, integración de grupo técnico - administrativos, capacitación, actualización continua, acorde con las disposiciones de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad. 1.2 Coordinación de supervisión Actividades consistentes en el establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la concurrencia armónica de todos los elementos que participan en la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal información, proporcionada por las respectivas residenciales de supervisión de obra, se verificara mediante visitas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y actividades, corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. con objeto de poder evaluar e interpretar esta información se elaboran informes del estado que guardan las obras que se coordinan, incluirán el desempeño de las supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que alas obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos. 1.3 Asignación de la supervisión De acuerdo al Artículo 61 del R.L.O.P.D.F.- La Administración Pública establecerá anticipadamente al inicio de las obras, de los proyectos integrales y en su caso de aquellos servicios que pudieran requerir supervisión, la residencia de supervisión para la ejecución de los trabajos, y ésta será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control, revisión y valuación de los trabajos comprometidos por el contratista de la obra, proyecto integral o servicio con la Administración Pública.

Previo al inicio de los trabajos, en su caso, conocer el sitio de realización de los mismos y verificar su congruencia con el proyecto a ejecutar, así como verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio de la obra, proyecto integral o servicios que requieran supervisión.

Notificar por escrito al contratista de la obra pública, la designación del residente de supervisión interna o externa, y anotar en la bitácora de obra dicha designación.

..

...

Proporcionar a la residencia de supervisión interna o externa, previo al inicio de los trabajos a supervisar, la información vigente relativa a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecución de los trabajos, de suministros, y de utilización de mano de obra y maquinaria; en su caso, términos de referencia y alcances de servicios; así como dictámenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilar que se cumplan con los términos y condiciones en que fueron expedidos.

111))) Vigilar y controlar la ejecución de la obra pública, así como informar periódicamente al superior jerárquico al respecto.

222))) Instruir a la residencia de supervisión interna o externa o al contratista de obra pública a

través de la bitácora, las acciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

333))) Resolver oportunamente las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia de supervisión interna o externa sobre los aspectos técnicos para la realización de los trabajos.

444))) Establecer y dar seguimiento al control presupuestal de la obra.

555))) Vigilar que la bitácora se lleve conforme las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos

en Materia de Obra Pública y demás normativa aplicable.

666))) Constatar que la realización de la obra se lleve en tiempo y forma conforme al programa de avance físico financiero.

777))) Autorizar las estimaciones presentadas por la supervisión interna o externa para trámite de

pago, previa verificación de la existencia física de los trabajos ejecutados, respecto de la obra pública contratada, así como de la documentación que acredite la procedencia del pago.

888))) En caso que en el desarrollo de la obra o de los servicios se generen conceptos de trabajos

extraordinarios, vigilar que éstos hayan sido los instruidos y se encuentren ordenados en la bitácora; así como vigilar que se registren en la bitácora, cuando proceda, los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

999))) Proponer en tiempo y forma la celebración de convenios, respecto de cualquier modificación

a los contratos de obra pública o, en su caso, de supervisión externa.

111000))) Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso, recabar por escrito las instrucciones correspondientes ante su superior jerárquico y proponer, en su caso, los convenios necesarios.

111111))) Proponer cuando proceda, las suspensiones temporales de los trabajos, las terminaciones

anticipadas o las rescisiones de los contratos de obra pública, a los servidores públicos que correspondan.

111222))) Verificar la correcta conclusión de los trabajos del contratista de obra pública en

coordinación con la supervisión interna o externa, participar en la entrega-recepción de los mismos e integrar el expediente de finiquito.

111333))) Cuando la residencia de supervisión sea externa, el residente de obra debe, además:

..

...

AAA))) Dar apertura y custodiar la bitácora del contrato de la supervisión externa para asentar las instrucciones necesarias, así como las solicitudes y consultas que ésta le formule y sus correspondientes respuestas.

BBB))) Vigilar que las actividades de la supervisión externa se efectúen de acuerdo a los señalamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus términos de referencia.

CCC))) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisión externa, previa verificación de la ejecución de los alcances de los conceptos del catálogo del contrato; integrando el expediente que acredite la procedencia del pago.

DDD))) En caso que, en el desarrollo de los servicios de supervisión contratados se generen conceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitácora de supervisión externa.

EEE))) Validar la entrega-recepción de los servicios de supervisión externa e integrar el expediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisión.

111444))) Las demás que le correspondan conforme a las Normas de Construcción de la

Administración Pública del Distrito Federal. 1.4 alcances del supervisor De acuerdo al Artículo 62 del R.L.O.P.D.F.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades establecerán anticipadamente al inicio de las obras, de los proyectos integrales y en su caso de aquellos servicios que requieran supervisión, la residencia de supervisión, que será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, inspección control, revisión y valuación de los trabajos efectuados por la contratista de la obra pública de que se trate.

Para los efectos del párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, a través del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico Operativo responsable de ejecutar la obra pública de que se trate, designará por escrito, al servidor público que será responsable de la residencia de supervisión interna; o bien, la contratista de supervisión designará de su personal al responsable, lo notificará por escrito a la contratista de obra y lo anotará en la bitácora correspondiente.

La residencia de supervisión interna o externa, representará en los términos previstos en las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, directamente a la Administración Pública ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en donde se ejecuten las obras o trabajos a supervisar.

La residencia de supervisión tendrá a su cargo:

FFF))) Verificar que el sitio de los trabajos presente congruencia con el proyecto a ejecutar, solicitando en su caso las aclaraciones a la residencia de obra.

GGG))) Recabar y revisar de manera periódica toda la información relativa al contrato a supervisar constatando la vigencia de dicha información para que le permita desarrollar correctamente sus funciones.

..

...

HHH))) Verificar detalladamente que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a lo acordado por las partes según dispone el artículo 53 de la Ley o a los convenios, o a las órdenes de la residencia de obra mediante la bitácora o a los oficios notificados, atendiendo siempre a los alcances establecidos en los términos de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la residencia de obra de la Administración Pública.

III ))) Vigilar en el caso de obras, que los planos y especificaciones de los trabajos, cuando sucedan cambios durante la ejecución de los mismos, estén debidamente actualizados y autorizados y consten en los expedientes respectivos.

JJJ))) Vigilar que el contratista cumpla con las condiciones de seguridad e higiene en la obra.

KKK))) Llevar la bitácora del contratista de obra pública en los términos indicados en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Esta bitácora deberá permanecer bajo su custodia.

LLL))) Registrar en la bitácora los conceptos de trabajos extraordinarios que surjan durante el desarrollo de los trabajos y en los casos previstos en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, registrar los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria.

MMM))) Transmitir al contratista de obra pública por medio de la bitácora, las instrucciones recibidas del residente de obra.

NNN))) Revisar, avalar, aprobar y firmar las estimaciones de los trabajos ejecutados y presentarlas al residente de obra para su autorización y trámite de pago, y en caso que surjan diferencias, conciliarlas con el contratista de obra pública, llevando su control de fechas.

OOO))) Verificar que las estimaciones cuenten con los números generadores y demás elementos de soporte para su pago correspondiente, cotejándolos con el proyecto ejecutivo y alcances de los conceptos de trabajo del catálogo respectivo.

PPP))) Organizar, integrar y custodiar el archivo de la obra pública hasta su entrega a la residencia de obra.

QQQ))) Rendir informes a la residencia de obra con la periodicidad que ésta le determine, respecto del cumplimiento del contratista, en los aspectos legales, técnicos, económicos, de programación, financieros y administrativos o cuando sea necesario, por eventos excepcionales.

RRR))) Constatar la terminación de las etapas intermedias y final de los trabajos.

SSS))) Presentar a la residencia de obra, al término del contrato de la obra pública supervisada o del contrato de supervisión, según corresponda, un informe final sobre los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos, así como de cumplimiento de programas, calidad de los trabajos ejecutados y situaciones en general importantes surgidas durante la realización de los mismos.

..

...

TTT))) Participar en la entrega-recepción del contratista de la obra pública e integración del expediente de finiquito.

UUU))) Cuando la supervisión se realice por contrato, ésta tendrá además las funciones que en el mismo se determinen.

VVV))) Las demás que le correspondan conforme a las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal.

1.5 Residencia de Supervisión Interna

Auxiliar del residente de obra, que tiene a su cargo directamente la vigilancia, inspección y verificación de la ejecución de una obra pública, integrada con personal de la estructura interna de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante.

1.6 Residencia de Supervisión Externa

Persona física o moral contratada por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, que tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de una obra pública.

El residente de supervisión es el encargado de revisar las partes que forman el contrato de obra, así como vigilar el correcto desarrollo de la obra hasta su terminación física y administrativa. Conoce y aplica la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las normas de construcción del Distrito Federal, el reglamento de construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas complementarias en la ejecución de la obra. 1.7 Inicio de obra De acuerdo al Artículo 51 de la L.O.P.D.F.- La obra pública deberá iniciarse en la fecha pactada; para este efecto, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante pondrá oportunamente a disposición del contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogará en igual plazo:

AAA))) En el caso de obra, el inicio y la terminación de la obra pública. BBB))) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si es un inmueble donde deba llevarse a cabo el servicio, el inicio y la terminación del servicio, de lo contrario el servicio deberá iniciarse en el plazo pactado. CCC))) En el caso de proyecto integral, se aplicará lo señalado en la fracción I de este artículo.

..

...

TEMA II

ACTIVIDADES DE SUPERVISION

..

...

TEMA II. ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Es la formulación de fases o conceptos de pago en los trabajos de supervisión de obras, se debe considerar como referencia de universo enunciativo no limitativo, del cual la Dependencia, entidad u órgano desconcentrado, tomara los que sean necesarios contratar, según el requerimiento especifico del trabajo, así como asignar los porcentajes por actividad previstos, los cuales son sugerencias y en cada caso, según la importancia de cada trabajo, se establecen fases, conceptos y porcentajes que correspondan, así como la distribución adecuada, mismos que una vez determinados, servirán para presupuestar y contratar y luego medir avances y realizar los pagos a las contratistas de la supervisión. Las actividades de la supervisión de obra, son base para definir los conceptos a supervisar, los que se integran por fases, pudiéndose formar según las consideraciones siguientes:

2.1 Fase 01 procuraciones previas Esta fase vale 5% del monto contratado en las participaciones por concepto que se señalan a continuación:

Revisión del contrato, alcances y anexos

Revisión del proyecto ejecutivo

Revisión conceptual del procedimiento constructivo

Revisar las propuestas de referencia del g. d. f. y contratista

Determinación de las relaciones material, mano de obra y equipo.

Revisión general de los programas

Revisión de avances de permisos oficiales o particulares u otras autorizaciones.

2.2 Fase 02 actividades inmersas Esta fase vale 20% del monto contratado en las participaciones por concepto que se señalan a continuación:

Recepción física del área de obras, referencias, trazos, bancos de nivel y demás relativos.

Detección física de instalaciones subterráneas.

Aportación de apoyo técnico para interpretar documentos.

Solucionar problemas constructivos de orden técnico (no cambio de proyecto).

Asistencia a juntas de trabajo programadas

Verificación y tramitación de estimaciones (pago).

Actualización del archivo

Verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad.

..

...

2.3 Fase 03 cumplimiento de calidad Esta fase vale 30% del monto contratado en las participaciones por concepto que se señalan a continuación:

Verificar las calidades de materia prima, producto en proceso y producto final establecidas en planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del área contratante y normas de construcción del G.D.F.

Entrega del programa de suministros con: ingeniería básica, procedencia de suministros,

requisiciones, periodos de pruebas y recepción, periodos de inspección y aceptación o rechazo.

Implementación del programa de verificación y conseguir su aprobación por parte del G.

D. F.

Llevar a cabo las pruebas para dicha verificación.

Definir e informar por escrito la aceptación o rechazo de la verificación con descripción expresa de motivos.

Constatar la instalación de equipos y dispositivos que formen parte de la obra y que

cumplan con los requisitos establecidos.

Verificar pruebas y puesta en servicio de equipos y dispositivos, según indiquen los manuales de operación.

Constatar que la contratista entregue planos auxiliares para verificación durante los

trabajos.

Clasificar el subsuelo en excavaciones, según sus características y profundidad, con registros fotográficos y equipos apropiados.

Notificar por escrito la aprobación o desaprobación de los bancos de materiales.

Inspección y notificación del estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en el

manejo de los mismos.

Realizar en obra los levantamientos de detalle conjuntamente con la contratista.

Constatar y hacer cumplir el estado de limpieza de la obra, protecciones y medidas para mejorar el ambiente de acuerdo con lo establecido en los alcances de las normas de construcción.

Actualizar los planos de la obra, tomando en cuenta la construcción e instalación

definitivas, conforme al apartado IV del artículo 47 del reglamento de la abrogada ley de obras públicas.

..

...

2.4 Fase 04 control de programas

Esta fase vale 25% del monto contratado en las participaciones por concepto que se señalan a continuación:

Verificar que el contratista entregue en el plazo fijado por el Gobierno del Distrito Federal:

Los programas de construcción por frente de trabajo.

Programas integrales de estos.

Concordancia entre el programa integrado y el programa maestro del gobierno del

distrito federal.

Programa de coordinación con el contratista.

Programa de evaluación de los trabajos y pago al contratista.

Subprograma de suministro de materiales y equipos que formen parte de la obra.

Subprograma de recursos humanos calificando al personal según su categoría y especialidad.

Subprograma de montos, derivados del presupuesto de obra.

Comprobar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes

con los recursos y rendimientos considerados, así como con las cantidades de obra.

Analizar los programas presentados por la contratista ó proveedor y emitir opinión.

Implementar estos programas corregidos en su caso en la obra.

Verificar que se cumplan estos programas en la obra.

Reportar periódicamente la situación de avance y resultado, destacando las desviaciones.

Aislar actividades críticas que ocasionan atrasos, para darles seguimiento especial.

Proponer reprogramación por atrasos, en cambios de proyecto.

2.5 Fase 05 control presupuestal

Esta fase vale 10% del monto contratado en las participaciones por concepto que se señalan a continuación:

En caso de adjudicación por licitación:

Revisar que el presupuesto del licitante contratado, tenga toda la información necesaria (catalogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios por concepto y su congruencia con los análisis de precios, costos básicos, costos de insumos, parciales y total).

..

...

En caso de adjudicaciones directas:

Solicitar del contratista la entrega dentro del plazo establecido, el presupuesto por partidas y global de la obrar revisar con la contratista los presupuestos por partida con apoyo de números generadores.

Para ambos casos:

Actualizar los presupuestos junto con la contratista con la periodicidad que le fije la dependencia (cambio de proyecto, trabajos extraordinarios, ajuste de costos, correcciones, reclamaciones procedentes).

Modificar programas de consecuencia elaborar tabla comparativa de montos ejecutados

y montos programados y reprogramados.

Notificar al gobierno del distrito federal sobre variaciones para elaborar los convenios correspondientes. Integrar los índices de costos al final de la obra.

Cuantificar la obra ejecutada y conciliar con la contratista con la periodicidad fijada por el

gobierno del distrito federal y reportar destacando las desviaciones.

Presentar mensualmente a la residencia el concentrado de las cantidades de obra conciliadas.

Verificar o elaborar en su caso, las estimaciones de pago a la contratista de la obra,

recabando las firmas correspondientes.

Descontar de las estimaciones y liquidaciones al contratista de obra los insumos que el gobierno del distrito federal haya proporcionado y las penalizaciones según contrato.

Elaborar un anexo a la estimación que señale obra ejecutada no pagada o hecha con

atraso al programa.

Proponer a tiempo conceptos, unidades de medición, alcances y precios extraordinarios.

Exigir al contratista la entrega de precios de conceptos extraordinarios.

Conciliar diariamente la obra ejecutada en casos de conceptos que deben valuarse por

observaciones directas para conceptos extraordinarios.

Analizar las reclamaciones de la contratista de obra, evaluar y emitir opinión.

2.6 Fase 06 entrega –recepción, liquidación y finiquito de obra. Esta fase vale 10% del monto contratado en las participaciones por concepto que se señalan a continuación:

Constatar la terminación de los trabajos

Participar en la realización de entrega recepción.

..

...

Recabar relación de estimaciones y elaborar la última para liquidación.

Cerrar contable y administrativamente la obra, así como cerrar la o las bitácoras y entregarlas a la dependencia debidamente requisitadas.

Verificar la reintegración a la dependencia de lo que a esta corresponda.

Recabar las garantías y fianzas de calidad de equipo y obra, manuales de operación,

mantenimiento e instructivos.

Entregar los planos de la obra según construcción e instalaciones definitivas.

Participar en el finiquito e integración de expediente.

..

...

TEMA III

CONTRATO

..

...

TEMA III. CONTRATO Documento suscrito entre el Gobierno del Distrito Federal y la contratista, para la ejecución de una obra o servicio, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes; los contratos pueden ser de obras y/o servicios, los cuales están regidos por la ley de obras publicas del distrito federal, su reglamento, políticas administrativas, bases y lineamientos. Contratación proceso establecido por la ley de obras publicas del distrito federal, su reglamento y las disposiciones para que la dependencia, entidad u órgano desconcentrado encomiende la ejecución de una obra publica, a una persona física o moral, mediante estipulaciones escritas que implican derechos y obligaciones para ambas partes. 3.1 Adjudicación

De acuerdo al Artículo 24 de la L.O.P.D.F.- La obra Publica por regla general se adjudicara a través de licitaciones publicas mediante convocatoria publica para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Publica del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Publica del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Publica del Distrito Federal, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y en su Reglamento, podrán contratar bajo su responsabilidad, obra publica mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

AAA))) Por licitación publica BBB))) Por invitación restringida, la que comprenderá.

CCC))) La adjudicación directa.

Las etapas de contratación, que comprenden las convocatorias; el concurso, el registro y clasificación de los interesados, la visita al sitio de la obra, la presentación y apertura de propuestas, el fallo y la firma del contrato, deben estar sujetas a las disposiciones y requisitos fijados por la ley de obras públicas del distrito federal y su reglamento. El área contratante debe proporcionar al concursante por escrito y/o gráficamente, la información tanto técnica como financiera y legal que se requiera para elaborar la propuesta. Así mismo las bases del concurso y aclarar al participante las dudas que pudieran surgir de su interpretación. En el texto del contrato deben indicarse los cargos adicionales que se aplican y sus porcentajes. Los actos de apertura de propuestas y de fallo deben iniciarse con toda puntualidad y desarrollarse con las formalidades que señala la ley de obras públicas del distrito federal y su reglamento.

..

...

3.2 Selección De acuerdo al Artículo 47 del R.L.O.P.D.F.- Para llevar a cabo la selección de un participante, una vez hecha la evaluación técnica se procederá a hacer la evaluación económica con la propuesta o propuestas que existan; se podrá continuar con el procedimiento, siempre y cuando exista una que sea económicamente conveniente y asegure el cumplimiento del objetivo del concurso; lo que se realizará bajo la responsabilidad del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación, entidad o unidad administrativa que lleve a cabo el concurso, salvo en el caso de procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres participantes, en cuyo caso se requerirá de la existencia de tres propuestas económicas para llevar a cabo la selección. No serán objeto de evaluación por parte de la convocante, aquellas condiciones establecidas que tengan por objeto facilitar la presentación de las propuestas, así como agilizar los actos de la licitación; tampoco lo será cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo no afecte la condición legal, técnica, económica, administrativa y financiera de las propuestas. La inobservancia por parte de los concursantes respecto de dichas condiciones o requisitos, no será motivo para desechar las propuestas para la selección del contratista. Invariablemente debe llevarse a cabo el procedimiento y la evaluación señalados en los artículos 40 y 41 de la Ley; tomando en cuenta lo siguiente: Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, se estudiarán por una parte: Para el caso de supervisión de obras: se deberá verificar la estrategia para llevarla a cabo, sobre todo en la parte para calificar la calidad de la obra a supervisar y que debe ejecutar el contratista, tomando en cuenta su plan de verificación de calidad en función a las normas y especificaciones del proyecto, el que deberá estar de acuerdo a la normatividad sobre los planes de calidad total y de administración integral de la calidad, analizando su propuesta para el muestreo de materiales en cuanto a su calidad de acuerdo con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y otras referencias, calificando en especial la capacidad del supervisor para determinar la relación de tamaños de muestra estadísticos para evaluar la calidad de la obra por supervisar y los niveles De confianza elegidos para los errores en las predicciones de dicha calidad, el de aplicación de las fuerzas de trabajo para la ejecución racional de los trabajos del contratista y el del uso de los equipos y maquinaria sugeridos por el contratista para llevar a cabo los trabajos. Así mismo se evaluará a las empresas supervisoras respecto de su organización interna y capacidad administrativa por lo que hace a la normatividad que permita evaluarla. 3.3 Estructura De acuerdo a la L.O.P.D.F artículo 46.- Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las declaraciones y cláusulas referentes a: 111))) El oficio de autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato.

222))) El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

333))) las fechas de inicio y de terminación de los trabajos; en el caso de proyecto integral, las

fechas de inicio y terminación de: los estudios que hayan de realizarse, el proyecto, la obra, las pruebas de equipos e instalaciones y las fechas especificas del inicio de operaciones y la entrega.

444))) El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de los trabajos,

y para compra o producción de los materiales.

..

...

555))) La forma y terminación de garantizar la correcta inversión del, o de los anticipos, y el

cumplimiento del contrato.

666))) los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, así como de los ajustes de costos, en su caso.

777))) El establecimiento de penas convencionales.

888))) La forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que de cualquier

manera recibido en exceso.

999))) Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser determinados desde las bases del concurso por la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, los cuales regirán durante la vigencia del contrato, excepto si se trata de precio alzado.

111000))) La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar,

como parte integrante del contrato:

AAA))) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes.

BBB))) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si se trata de coordinación de supervisión, gerencia de obra y supervisión de obras, los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos de la obra a supervisar, además de los programas y presupuestos del servicio mismo; si se trata de otro tipo de servicios, las referencias respecto a normas y especificaciones para realizar los estudios o proyectos, así como las leyes, normas técnicas y reglamentos aplicables, los programas de desarrollo y de uso del suelo en su caso.

CCC))) En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de estudios, proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son también parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la supervisión propia del contratista en la ejecución del proyecto integral, independientemente de la que establezca la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad.

111111))) El señalamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la bitácora de los

trabajos, son instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones.

111222))) Los plazos para la verificación de terminación y recepción de obra publica.

111333))) Los procedimientos mediante los cuales las partes entre si resolverán controversias futuras que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo.

3.3.1 Datos de contrato 111))) Numero de contrato 222))) Fecha de contrato 333))) Tipo de adjudicación 444))) Numero de concurso

..

...

555))) Numero de caso 666))) Importe del contrato 777))) IVA 888))) Importe total 999))) Partida presupuestal

111000))) Inversión autorizada según oficio, número y fecha 111111))) Fecha de inicio de la obra 111222))) Fecha de terminación 111333))) Dependencia ó unidad administrativa 111444))) Dirección de área 111555))) Dirección 111666))) Contratista 111777))) Descripción de la obra 111888))) Representante de la dependencia y la contratista 111999))) Declaración dependencia 222000))) Declaración contratista

3.3.2 Cláusulas 111))) Objeto del contrato 222))) Monto del contrato 333))) Plazo de ejecución 444))) Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 555))) Anticipos 666))) Representantes de las partes en la obra 777))) Forma de pago 888))) Garantías 999))) Ajuste de costos

111000))) Interés por demora o reintegro de pagos 111111))) Responsabilidades del contratista 111222))) Verificación y recepción de los trabajos 111333))) Liquidación y obra 111444))) Relaciones laborales 111555))) Subcontratación 111666))) Penas convencionales 111777))) Suspensión temporal del contrato 111888))) Rescisión administrativa del contrato 111999))) Terminación anticipada del contrato. 222000))) Resolución de posibles controversias 222111))) Deducciones específicas 222222))) Obligaciones 222333))) Jurisdicción (firmas)

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública por Unidad de Concepto de Servicio Realizado, que celebran por una parte “La Administración Pública del Distrito Federal en la Delegación Iztapalapa” a quien en lo sucesivo se denominará “La Delegación” representada en este acto por el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRASY DESARROLLO URBANO y por la otra parte la empresa denominada CONCOAR, S.A. DE C.V. representada en este acto por el (la) C. JOSE QUEVEDO CRUZ, en su carácter de APODERADO LEGAL a quien en lo sucesivo y para efectos de la celebración del presente contrato se le denominará “La Contratista”; de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- “LA DELEGACIÓN” DECLARA:

A) “Que es una entidad federativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el titular de la Administración del Gobierno del Distrito Federal, es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con los Artículos 1, 2, 8 fracción II, 67 fracciones XXIV y XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 1, 3 fracción II, 5 y 10 fracción IX y 11 párrafo noveno de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 1 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y Artículo 1 párrafo primero y 5 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal”.

B) “Que entre sus unidades administrativas y órganos desconcentrados, se encuentra la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en

Iztapalapa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción II, 87 Y 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2 y 3 fracción II, 10 fracción IX, 36, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 1, 2, 3 fracción III, 120,

CONTRATO No. : IZT-DGODU-LP-132-07 FECHA DE CONTRATO: 07 DE MAYO DE 2007 TIPO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DE CONCURSO: 3000-1116-046-07 No. DE CASO 095 IMPORTE DEL CONTRATO: $ 14, 931,762.57

IVA. : $ 2, 239,764.39 IMPORTE TOTAL: $ 17, 171,526.96 PARTIDA PRESUPUESTAL: __ __ __ ____ __ __

INVERSIÓN AUTORIZADA SEGÚN OFICIO NUMERO Y FECHA:

SE/__/200_ _

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 09 DE MAYO DE 2007

FECHA DE TERMINACIÓN: 09 DE OCTUBRE DE 2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN IZTAPALAPA DIRECCIÓN DE AREA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS CONTRATISTA: CONCOAR, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAÑ CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

C) 121, 122 fracción III, 122 bis fracción IX inciso c), 123 y 126 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y el Acuerdo Delegatorio publicado el la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 16 de marzo del 2004” .

D) “Que dentro de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, como órgano desconcentrado del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se encuentran las de celebrar contratos de Obra Pública, con empresas particulares, dentro de los lineamientos establecidos en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, las Normas Generales de Construcción del Distrito Federal, las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.”

E) “Que su representante el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, esta facultado para firmar el presente contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el acuerdo por el que se delegan en los Directores Generales de Administración y de Obras y Desarrollo Urbano la facultad para celebrar y suscribir convenios y contratos correspondiente al Órgano Político Administrativo en Iztapalapa publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 16 de marzo del 2004 y el Articulo 1 Párrafo primero de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal”.

F) “Que el presente contrato se asigno a CONCOAR, S.A. DE CV., a través del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, el cual se llevo a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 24 APARTADO B FRACCIÓN II de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal con clave de concurso No.3000-1116-046-07 de fecha 29 DE MARZO DE 2007 y con fallo de fecha 02 DE MAYO DE 2007, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones: Técnicas, Económicas y Administrativas, para la ejecución de la Obra Pública, objeto del presente contrato.”

G) “El procedimiento de contratación fue autorizado como caso Nº 32 en la 3ª SESIÒN EXTRAORDINARIA del subcomité de obras, realizada el día 20 DE MARZO DE 2007.”

H) “Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, autorizó la inversión correspondiente al servicio anteriormente descrito, mediante el oficio No. SE/0368/07 de fecha 31 DE ENERO DE 2007. Y que cuenta con suficiencia presupuestal en la partida: 6100, lo anterior con base a las disposiciones, que establece el artículo 5 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.”

I) “Que tiene establecido su domicilio en Ayuntamiento esquina con Aldama Nº 63, col. Barrio San Lucas, Delegación Iztapalapa, C. P. 09000, México, D. F. mismo se que señala para los fines y efectos legales derivados del presente contrato.”

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: A) “Que acredita la existencia legal de su sociedad con la escritura pública número 8,156 de fecha 11 DE JULIO DE 1978, otorgada ante

la fe del notario público No. 90, LIC. ALFONSO SALAZAR ROVIROSA, con sede en MÉXICO, D. F., e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio con folio mercantil 62083 de fecha 20 DE OCTUBRE DE 1978, cuyo objeto social es: LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EDIFICACIÓN, VIVIENDA, SUPERVISIÓN DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, DE EDIFICACIÓN, DE VIVIENDA; OTRAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. ”

B) “Que el (la) C. JOSE QUEVEDO CRUZ, acredita su personalidad como APODERADO LEGAL de la empresa CONCOAR, S.A. DE C.V.,

con el testimonio de la escritura pública No 31,074 de fecha 13 DE FEBRERO DE 2002 otorgada ante la fe del notario público No. 173 LIC. FRANCISCO JAVIER ARREDONDO GALVÁN, con sede en MÉXICO, D. F., e inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio de folio mercantil 26787 de fecha 10 DE MARZO DE 2003.

C) “Acredita su identidad y firma con CREDENCIAL DE ELECTOR vigente, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL a

nombre de JOSE QUEVEDO CRUZ, con No. de folio 70650624” D) “Asimismo “La Contratista” declara que la sociedad se encuentra constituida conforme a las Leyes mexicanas y que no se encuentra

dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conviene, que para el caso de cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a la celebración y cumplimiento de este contrato se refiere y a no invocar la protección de algún gobierno extranjero, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la nación mexicana.”

E) “Que su representada cuenta con los siguientes registros:

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: CON 780711 9ª9 Registro de Concursantes ante el G.D.F. No. GDF-SOS-3733 Registro ante Instituto Mexicano del Seguro: B07 13909 10 6 Registro ante Infonavit: B 07 13909 10 6

F) “Que su representada tiene capacidad jurídica y profesional para obligarse en términos de este contrato y reúne las condiciones financieras, técnicas, económicas y administrativas para obligarse a la ejecución del servicio de supervisión, objeto de este contrato, tanto en monto, tiempo y calidad.”

G) Que conoce y ha inspeccionado el sitio en donde se llevarán a cabo los servicios de supervisión objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. H) “Que conoce y se obliga al cumplimiento del contenido y alcance jurídicos que establece la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal,

el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, las Normas de Construcción del Distrito Federal, las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

I) “Que conoce y se obliga al cumplimiento del contenido y alcance de todos y cada uno de los anexos, relacionados que se describen al

final de este instrumento y los cuales constan de 2 (dos) hojas, y que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato”.

J) “Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas físicas que integran la sociedad de la empresa desempeña

empleo, cargo o comisión en e l S e rv i c i o Púb l i co d e l Go b ie rn o del Distrito Federal y que no se encuentran en ninguno de los supuestos que contempla el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso contrario, el contrato será nulo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el artículo 1795 fracción I y demás relativos aplicables del Código Civil para el Distrito Federal.”

K) Que tiene establecido su domicilio en el Distrito Federal, para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal, el

ubicado en AV. SAN JERONIMO No. 120, PISO 7, COL. LA OTRA BANDA, DELEGACIÓN COYOACAN, MÉXICO DF., C.P. 04500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato, de conformidad a los Artículos 33 y 34 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, por lo que para el caso de incumplimiento en la ejecución de los l servicio de supervisión objeto de este contrato, tanto en monto, tiempo y calidad, las subsecuentes notificaciones se realizarán en el domicilio antes señalado y mediante el procedimiento previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos Para el Distrito Federal, así como lo no previsto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, en cuanto a procedimiento, se aplicará supletoriamente dicha Ley.

De conformidad con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Delegación” encomienda a “La Contratista” la realización de los servicios de supervisión consistentes en: -----------. y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en el inciso H de la segunda declaración, así como de conformidad con el contenido y alcances de los anexos señalados en el inciso I de la segunda declaración y que se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra y que forman parte integrante de este contrato. Así mismo la bitácora de dirección forma parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato asciende a la cantidad de $ 14,931,762.57 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 57/100 MN.) más la cantidad de $ 2,239,764.39 ( DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 39/100 MN.) que corresponde al 15% del impuesto al valor agregado, dando un importe total de $ 17,171,526.96 (DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 MN.)

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

“La Contratista” se obliga a iniciar los servicios de supervisión objeto de este contrato el día 09 DE MAYO DE 2007 y terminarlos el día 09 DE OCTUBRE DE 2007 de conformidad con el programa de ejecución de los servicios de supervisión, aprobado previamente.

El plazo de ejecución del servicio de supervisión es de 154 días naturales.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“La Delegación” se obliga a poner a disposición de “La Contratista”, él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los servicios de supervisión materia de este contrato, así como los documentos que se requieren para su realización, en forma oportuna, en términos del Artículo 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio del servicio objeto del presente contrato, “La Delegación” NO otorgará anticipo. SEXTA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN EL SERVICIO

“La Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación del servicio y en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como su superintendente de supervisión, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Así como avalar con su firma la adecuada ejecución del servicio objeto del mismo.

“La Delegación” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. A su vez de conformidad con el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, “La Delegación” establecerá la residencia de supervisión con anterioridad al inicio del servicio, quien será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de las actividades, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista y asimismo, la representante directa ante él o las contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución del servicio de supervisión o derivados de ellos en el lugar donde se ejecutará el servicio de supervisión.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen, que los servicios objeto del presente contrato, se pagarán mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados quincenalmente, “La Contratista” deberá entregar a la residencia de supervisión interna, mediante bitácora de dirección la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte, que se efectuará los días 15 y ultimo de cada mes, dicha residencia de supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso aprobar la estimación, con fundamento en el Articulo 59 del reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal en el supuesto de que surjan diferencias numéricas o de servicios de supervisión contarán con dos días hábiles para conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliación de diferencias, estas serán eliminadas y consideradas para las siguientes estimaciones.

La forma de pago será a través del sistema electrónico depósito en cuenta de cheques vía transferencia electrónica de acuerdo a la circular folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, previo registro en la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la misma Secretaría.

“La Delegación” pagará las estimaciones a “La Contratista” dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha, en que las hubiere autorizado la residencia de supervisión interna.

“La Contratista” deberá de presentar las estimaciones respetando las fechas de corte fijadas anteriormente, de no hacerlo se le aplicarán las penas que se establecen en la cláusula décima sexta del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, “La Contratista” deberá entregar a “La Delegación”, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya recibido copia del fallo de adjudicación, póliza de fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de conformidad con lo estipulado en los artículos 35 fracción III y 36 de

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y los artículos 403 y 404 del Código Financiero del Distrito Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado, y que se sujetarán a lo señalado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La vigencia de esta garantía será desde el momento de presentación y sustitución de la garantía de seriedad de su proposición hasta el momento en que sea sustituido por la garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad, esta fianza se cancelará al ser recibido el servicio objeto de este contrato, previa aprobación que por escrito otorgue “La Delegación” y que a su satisfacción se hayan cumplido plenamente todas y cada de las obligaciones que se deriven del presente contrato y quede constituida la fianza que se cita en el siguiente párrafo de esta cláusula.

Para responder por defectos que resultaren del servicio realizado y que contengan vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad, “La Contratista” deberá entregar desde los quince días hábiles previos a la recepción total del servicio o como máximo hasta la fecha límite aquella en que se realice la verificación de la terminación del servicios de supervisión y sean aceptados por “La Delegación”, una póliza de fianza a favor de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del servicio ejecutado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 58 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con importe originalmente contratado, importe por convenios modificatorios, el especial, y en su caso el de liquidación y el importe por ajuste de costos, misma que deberá incluir el impuesto al valor agregado, la cual estará vigente durante un plazo de 12 meses a partir de la entrega-recepción definitiva del servicio o en su caso, la vigencia se prorrogará hasta que “La Contratista” corrija los defectos y solvente las responsabilidades plenamente a satisfacción de “La Delegación”. El monto será cuantificado por la supervisión interna y verificado por la “La Delegación”, bajo responsabilidad de ambos y será la base para determinar el importe de esta garantía. En caso de que “La Contratista” no entregue la fianza en los términos y condiciones establecidas en el párrafo que antecede, y en consecuencia la Entrega-Recepción del servicio objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “La Delegación” considerará el servicio terminado por “La Contratista” como no entregados y se penalizará a éste la prolongación de la entrega del servicio, en términos de la cláusula décima sexta de este contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Las partes acuerdan, que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, se efectuará cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos del servicio aún no ejecutado de acuerdo al programa de ejecución vigente, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, el ajuste de costos procederá exclusivamente para el servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado de conformidad con el procedimiento señalado en los Arts. 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, para el efecto se revisará un grupo de precios unitarios de conceptos de trabajo pendientes de ejecutar de acuerdo al programa de ejecución del servicio de que se trate, según sea el caso conforme al párrafo anterior, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato, a precios originales. La fecha de origen de los precios que deberán considerarse para el efecto de los ajustes de costos será la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán según las variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaría de la Función Pública o en su defecto con base en los publicados por el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y “La Delegación” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México Las partes acuerdan, que durante la vigencia de este contrato los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación del servicio de supervisión y su ajuste se aplicará únicamente a los costos directos. “La Contratista” conservará constantes los porcentajes de indirectos, y su utilidad original y cargos adicionales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que haya considerado en su propuesta. “La Delegación” previa solicitud por escrito de “La Contratista”, cubrirá el ajuste de costos que corresponda al servicio de supervisión ejecutado conforme a las estimaciones aprobadas dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

de la fecha en que “La Delegación” resuelva por escrito el incremento o decremento respectivo. En el caso de ajuste por decremento el descuento se hará directamente en la estimación inmediata siguiente.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva; si es a la baja, será la “La Delegación” quien lo realice. Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “La Delegación”, transcurrido dicho plazo, prescribe el derecho del contratista para reclamar el pago.

Las estimaciones serán pagadas a través del sistema electrónico depósito en cuenta de cheques vía transferencia electrónica de acuerdo a la circular folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

DÉCIMA.- INTERÉS POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS

En observancia al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, “La Delegación”, a solicitud por escrito de “La Contratista”, deberá pagar gastos financieros, conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de ingresos del Distrito Federal, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.

Si “La Contratista” recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la señalada en el párrafo anterior y los cargos se calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectúo el pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente los pagos a disposición de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal; de acuerdo al artículo 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en caso de incumplimiento a esta disposición “La Delegación” se reserva el derecho de realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, según lo amerite el caso, hasta el monto total de la misma.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“La Contratista” se obliga a acatar y cumplir con las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, demás Leyes aplicables a la materia, así mismo se compromete a vigilar que el contratista ejecutor cumpla con las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento, demás Leyes aplicables a la materia y las Especificaciones Particulares del Servicio, que forman parte de este contrato, y la realización de todas y cada una de las actividades de dicho servicio se efectúen a satisfacción de “La Delegación”, así como a responder por cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Delegación” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimento del contrato o la de vicios ocultos, hasta por el monto total de la misma, en atención a lo dispuesto en la cláusula Octava de este contrato.

Igualmente se obliga “La Contratista” a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por conceptos ejecutados que ampara este contrato, previa aprobación expresa y por escrito de “La Delegación”, por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para ello, en términos de Ley, tendrá como consecuencia la rescisión administrativa del contrato y se harán efectivas las garantías otorgadas por “La Contratista” hasta su monto total, con independencia de la denuncia del ilícito penal que se cometa.

DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para la recepción del servicio, ya sea total o parcial, “La Contratista” comunicará por escrito a “La Delegación” la terminación de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y esta verificará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación antes citada, que el servicio de supervisión esté debidamente concluido, de conformidad a lo establecido en el presupuesto y programa de servicios pactados en el contrato.

En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente.

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Una vez recibida la garantía de vicios ocultos, prevista en la cláusula octava del presente contrato, la recepción se efectuará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que “La Delegación” haya verificado y aceptado por escrito el servicio terminado. Al concluir el plazo señalado sin que “La Delegación” haya recibido el servicio de supervisión, estos se tendrán por recibidos.

DÉCIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO

La liquidación del servicio, se efectuará en un término no mayor a 100 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del servicio de supervisión, debiendo “La Delegación” notificarla por escrito a “La Contratista” con la debida anticipación. En caso de que las partes no lleguen a una liquidación acordada, “La Delegación” procederá a realizarla unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 57 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. El finiquito del servicio se realizará a más tardar a los veinte días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si al expirar este término, “La Contratista” no se ha presentado a finiquitar, “La Delegación” deberá requerir por escrito a “La Contratista” que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente “La Contratista”, tendrá veinte días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo “La Delegación” finiquitará el servicio de supervisión unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 57 párrafo sexto y séptimo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“La Contratista” se constituye como patrón del personal cuyos servicios llegare a ocupar para dar cumplimiento al presente contrato y será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y demás prestaciones laborables; por lo mismo tanto “La Contratista” exime a “La Delegación” de cualquier responsabilidad, así mismo “La Contratista” conviene en responder de todas y cada una de las demandas y reclamaciones que sus trabajadores le llegaren a presentar en su contra o en contra de “La Delegación” y en relación con la prestación de servicios laborables que se generen por la celebración de este contrato.

DÉCIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN

“La Contratista” deberá ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podrán encomendar la ejecución del servicio de supervisión parcial o totalmente a otro contratista, sea persona física o moral excepto previa autorización de “La Delegación” por escrito, sin embargo, la ejecución de los mismos queda bajo total responsabilidad de “La Contratista”, de conformidad con el artículo 47 párrafo quinto y 59 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Las penas convencionales se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en la sección 4 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública; “La Delegación” tendrá la facultad de verificar si las actividades del servicio de supervisión objeto de este contrato, se están ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con el programa de actividades autorizado para lo cual “La Delegación” comparará periódicamente el avance.

Si como consecuencia de la verificación se observa que el importe del servicio realmente ejecutado es menor que el importe de lo que debió realizarse, “La Delegación” retendrá el 2 al millar de la diferencia de dichos importes en las estimaciones del periodo de evaluación; quincena a quincena se hará la verificación y en dichas estimaciones se agregarán los importes correspondientes a los adelantos o atrasos relativos con respecto de la evaluación de la quincena inmediata anterior; este procedimiento se aplicará hasta el término del plazo de ejecución del servicio de supervisión objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificación de plazo por causas imputables a “La Delegación”.

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “La Contratista” en la entrega del servició encomendado y pactado en la cláusula tercera, la pena que se aplicará a éste será del 1 al millar por cada día natural de atraso en la entrega y terminación total del servicio, calculado sobre el monto total del contrato.

Al elaborar el finiquito del servicio de supervisión, todas las retenciones se abonarán al contratista, haciendo los cargos que correspondan por el atraso en la entrega del servicio.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de sanción si a la fecha dada de terminación de los servicios, estos no se han concluido.

“La Delegación” es la encargada de verificar los avances del servicio de supervisión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Articulo 62 del Reglamento de Ley de Obras Públicas del Distrito Federal así como de retener los montos pagados por actividades no realizados o no estimados, la penalización de estos se aplicara de acuerdo a lo señalado en el Articulo 46 fracción VII de la Ley de Obras del Distrito Federal, así como a lo establecido en el libro 09 A parte 01 sección 01 capitulo 006, inciso “C” penalizaciones referente a Normas de Construcción del Distrito Federal. Si “El Contratista” de supervisión, omite realizar una actividad o la realiza deficientemente, y con ésta ocasiona daños al Gobierno del Distrito Federal, se aplicara una pena cuyo monto se calcula multiplicando el monto del daño ocasionado, por un factor igual a dos veces la relación del monto del contrato de supervisión entre el monto del contrato de obra. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el libro 09 A parte 01 sección 01 capitulo 006 “C” penalizaciones referente a Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.

Estas sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “La Contratista” y su monto se descontará administrativamente de las liquidaciones por estimaciones que se formulen. El incumplimiento es total cuando el monto de la pena convencional sin incluir retenciones a cargo del contratista, iguala al de la garantía del contrato. En este caso, sin perjuicio del derecho que tiene “La Delegación” de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo y a la ejecución de la garantía correspondiente para ello se observarán las siguientes reglas:

1. Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos, para que dentro del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer.

3. La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al afectado.

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “La Contratista” en la presentación de estimaciones en la fecha fijada de corte y pactada en la cláusula séptima del presente contrato, la pena que se aplicará a este como sanción, será del 2% por entrega extemporánea de la estimación, calculado sobre el importe bruto de la estimación presentada y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto a los artículos 27 párrafo 3º de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 71 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal “La Delegación” en cualquier momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte el proyecto contratado por causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva, debiendo emitir un dictamen que funde y motive las causas de la suspensión temporal y lo comunicará por escrito a “La Contratista”; En consecuencia, se suspenderán los efectos del contrato.

De igual forma procederá la suspensión temporal del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de las obligaciones Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 464 del Código Financiero del Distrito Federal” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003.

Cuando la suspensión sea temporal y una vez desaparecidas las causas de la suspensión, las partes podrán celebrar convenio a fin de reprogramar el proyecto en caso de que proceda conforme a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guarda el proyecto hasta esa fecha. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

“La Contratista”, una vez que se encuentre notificado de la suspensión temporal, solicitará por escrito a “La Delegación” el pago de los conceptos del proyecto ejecutados y terminados.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 27 párrafo 1º de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 71 Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, “La Delegación“ podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas justificadas de incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, a cargo de “La Contratista”, se

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Suspenda o abandone injustificadamente el proyecto o cualquier otra causa plenamente justificada que imposibilite la ejecución de la misma entonces se elaborará levantamiento de acta circunstanciada del estado en que se encuentra ésta, en el lugar de realización del proyecto objeto de este contrato. “La Delegación” dictaminara lo procedente previo procedimiento de Ley, el que iniciará posteriormente a la expiración del termino concedido a “La Contratista” para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Se tendrá por aceptada, en sus términos, la rescisión del presente contrato por “La Contratista”, si “La Delegación” no recibe contestación en el plazo antes señalado, da derecho a la rescisión inmediata del contrato, sin responsabilidad para “La Delegación”.

Si la rescisión del contrato se efectúa para estos casos, procederá además a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los conceptos ejecutados aun no pagados, quedarán sin liquidar hasta que se integre la liquidación correspondiente, que será dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. “La Contratista” pagará a “La Delegación” los sobrecostos correspondientes al servicio faltante por ejecutar, con precios actualizados, como lo prevé Artículo 71 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal que correspondan hasta la fecha de la nueva contratación del servicio por ejecutar. En dicho finiquito deberá tomarse en cuenta los faltantes por amortizar de anticipos, así como lo relativo a la recuperación de equipos que en su caso, le hayan sido entregados.

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

De acuerdo al artículo 27 párrafo 2º de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 71° fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, cuando la terminación del contrato sea por causas de interés general caso fortuito, o fuerza mayor y cuando “La Delegación” lo considere conveniente a sus intereses, éste notificará por escrito las causas legales de su proceder a “La Contratista” a fin de que interrumpa el proyecto y acuda a finiquitar el contrato respectivo. “La Delegación” pagará a “La Contratista”, las actividades ejecutadas y los gastos no recuperables plenamente comprobados, que se relacionen estrictamente con este contrato, para ello “La Contratista” deberá presentar a “La Delegación” un estudio que justifique su solicitud en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la notificación por escrito de la terminación anticipada del proyecto. “La Delegación”, dentro de un mismo plazo a partir de la recepción por escrito del estudio que elabore “La Contratista”, deberá dictaminar si procede, para lo cual las partes se sujetarán a la cláusula décima tercera de este contrato. De igual forma procederá la terminación anticipada del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de las obligaciones Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 464 del Código Financiero del Distrito Federal” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003.

VIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN DE POSIBLES CONTROVERSIAS

Para resolver posibles controversias entre “La Delegación” y “La Contratista” por problemas que surjan de carácter técnico o administrativo se procederá para este caso de acuerdo a lo estipulado en la Sección 8 de las Políticas Administrativas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, las cuales, no afecten de manera substancial el objeto de este contrato, y tengan por objeto resolver problemas específicos no previstos en el mismo, lo anterior en términos de los Artículos 8 y 46 fracción XIII de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 último párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES ESPECÍFICAS

“La Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones: 2% (dos por ciento) para Servicios de Auditoria de los Contratos de Obras Públicas-Contraloría General (SACOP-CG), ambas por parte del Gobierno del Distrito Federal ; y el 2 al millar cuando procedan para el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico ( I.M.D.T.).

VIGÉSIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del servicio de supervisión objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y sus anexos, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normas jurídicas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del Distrito Federal, por lo tanto “La Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en cuatro tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ___________.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

____________________________________

CONTRATISTA CONCOAR, S.A. DE C.V.

----------------------------------------------------------------------- APODERADO LEGAL

A N E X O

Relación de documentos que forman parte integrante del contrato No. IZT-DGODU-LP-132-07 que celebran por una parte La Delegación Iztapalapa representada por el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO y por la otra parte la empresa denominada CONCOAR, S.A. DE CV. Representada por el (la) C. JOSE QUEVEDO CRUZ, en su carácter de APODERADO LEGAL con fecha 02 DE MAYO DE 2007,, para la realización del servicio de supervisión consistentes en REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAÑ CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. PRESUPUESTO DETALLADO, CON IMPORTES PARCIALES Y TOTAL DE LA OBRA RELACIÓN DE MATERIALES, QUE INTERVENGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. RELACIÓN DE EQUIPO, QUE INTERVENGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. RELACIÓN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

RELACIÓN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO POR CONCEPTO Y PARTIDA SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES.

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO POR CONCEPTOS O ACTIVIDADES Y PARTIDAS, CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES. RELACIÓN DE SALARIOS NOMINALES AFECTADOS POR EL FACTOR DE PRESTACIONES Y SALARIOS REALES. ANÁLISIS DEL FACTOR DE PRESTACIONES POR CATEGORÍA. ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS. ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS A COSTO DIRECTO (CUADRILLAS DE TRABAJO.) ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO. CARGO POR UTILIDAD. ANÁLISIS DEL INDIRECTO INTEGRADO. CARGOS ADICIONALES. ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Ó PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS SEÑALADOS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES. PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO POR CONCEPTOS Y PARTIDAS CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. BASES DE CONCURSO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EN SU CASO) PLANOS (EN SU CASO) TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL SERVICIO. BITÁCORA DE DIRECCIÓN.

3.3.3 Ejemplo de contrato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

____________________________________

CONTRATISTA CONCOAR, S.A. DE C.V.

----------------------------------------------------------------------- APODERADO LEGAL

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública por Unidad de Concepto de Servicio Realizado, que celebran por una parte “LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA” por conducto de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, a quien en lo sucesivo se denominará “La Delegación” representada en este acto por el C. ING JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO y por la otra parte la empresa denominada CIRCULO ARQUITECRURA INTEGRAL S.A. DE CV. Representada en este acto por el (la) C. LUIS CARLOS LÓPEZ ROJAS, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO a quien en lo sucesivo y para efectos de la celebración del presente contrato se le denominará “La Contratista”; de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- “LA DELEGACIÓN” DECLARA:

A) “Que es una entidad federativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el titular de la Administración del Gobierno del Distrito Federal, es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con los Artículos 1, 2, 8 fracción II, 67 fracciones XXIV y XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 1, 3 fracción II, 5 y 10 fracción IX y 11 párrafo noveno de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 1 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y Artículo 1 párrafo primero y 5 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal”.

B) “Que entre sus unidades administrativas y órganos desconcentrados, se encuentra la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en

Iztapalapa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción II, 87 Y 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2 y 3 fracción II, 10 fracción IX, 36, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 1, 2, 3 fracción III, 120,

CONTRATO No. : IZT-DGODU-IR-087-07__ FECHA DE CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2007-10-11 TIPO DE ADJUDICACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA No. DE CONCURSO: IR-044-07 No. DE CASO 096 IMPORTE DEL CONTRATO: $ 885,814.22 IVA. : $ 132,872.13 IMPORTE TOTAL: $ 1,018,686.35 PARTIDA PRESUPUESTAL: __ __ __ ____ __ __

INVERSIÓN AUTORIZADA SEGÚN OFICIO NUMERO Y FECHA:

SE/0368/07 31 DE ENERO DE 2007

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: 02 DE MAYO DE 2007

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIÓN IZTAPALAPA DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS CONTRATISTA: CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

121, 122 fracción III, 122 bis fracción IX inciso c), 123 y 126 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y el Acuerdo Delegatorio publicado el la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 16 de marzo del 2004” .

C) “Que dentro de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, como órgano desconcentrado del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se encuentran las de celebrar contratos de Obra Pública, con empresas particulares, dentro de los lineamientos establecidos en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, las Normas Generales de Construcción del Distrito Federal, las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.”

D) “Que su representante el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, esta facultado para firmar el presente contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el acuerdo por el que se delegan en los Directores Generales de Administración y de Obras y Desarrollo Urbano la facultad para celebrar y suscribir convenios y contratos correspondiente al Órgano Político Administrativo en Iztapalapa publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 16 de marzo del 2004 y el Articulo 1 Párrafo primero de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal”.

E) “Que el presente contrato se asigno a CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V., a través del procedimiento de “INVITACIÓN RESTRINGIDA, el cual se llevo a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 24 APARTADO B FRACCIÓN II de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal con clave de concurso No. IR-044-07 de fecha 30 DE MARZO DE 2007 y con fallo de fecha 27 DE ABRIL DE 2007, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones: Técnicas, Económicas y Administrativas, para la ejecución de la Obra Pública, objeto del presente contrato.”

F) “El procedimiento de contratación fue autorizado como caso Nº 32 en la 3ª SESIÒN EXTRAORDINARIA del subcomité de obras, realizada el día 20 DE MARZO DE 2007.”

G) “Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, autorizó la inversión correspondiente al servicio anteriormente descrito, mediante el oficio No. SE/0368/07 de fecha 31 DE ENERO DE 2007. Y que cuenta con suficiencia presupuestal en la partida 6100, lo anterior con base a las disposiciones, que establece el artículo 5 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.”

H) “Que tiene establecido su domicilio en Ayuntamiento esquina con Aldama Nº 63, col. Barrio San Lucas, Delegación Iztapalapa, C. P. 09000, México, D. F. mismo se que señala para los fines y efectos legales derivados del presente contrato.”

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: A) “Que acredita la existencia legal de su sociedad con la escritura pública número 15,824 de fecha 02 DE JUNIO DE 1999, otorgada ante

la fe del notario público No. 144, LIC. ALFREDO G. MIRANDA SOLANO con sede en MÉXICO, D. F., e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio con folio mercantil 253618 de fecha 06 DE AGOSTO DE 1999, cuyo objeto social es: “LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EDIFICACIÓN, VIVIENDA, SUPERVISIÓN DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, DE EDIFICACIÓN, DE VIVIENDA; OTRAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. ”

B) “Que el (la) C. LUIS CARLOS LÓPEZ ROJAS, acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO de la empresa CIRCULO

ARQUITECTURA INTEGRAL, con el testimonio de la escritura pública No 15,824 de fecha 02 DE JUNIO DE 1999 otorgada ante la fe del notario público No. 144, LIC. ALFREDO G. MIRANDA SOLANO con sede en MÉXICO, D. F., e inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio de folio mercantil 253618 de fecha 06 DE AGOSTO DE 1999.

C) “Acredita su identidad y firma con CREDENCIAL DE ELECTOR vigente, expedida por: EL INSTUTUTO FEDERAL ELECTORAL a

nombre de: LUIS CARLOS LÓPEZ ROJAS, con No. de folio: 0000048606407”. D) “Asimismo “La Contratista” declara que la sociedad se encuentra constituida conforme a las Leyes mexicanas y que no se encuentra

dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conviene, que para el caso de cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a la celebración y cumplimiento de este contrato se refiere y a no invocar la protección de algún gobierno extranjero, bajo pena de perder todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la nación mexicana.”

E) “Que su representada cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: CAI 990602 CFA

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Registro de Concursantes ante el G.D.F. No. GDF-SOS-3647 Registro ante Instituto Mexicano del Seguro: Y 68 61968 10 2 Registro ante Infonavit: Y 68 61968 10 2

F) “Que su representada tiene capacidad jurídica y profesional para obligarse en términos de este contrato y reúne las condiciones financieras, técnicas, económicas y administrativas para obligarse a la ejecución del servicio de supervisión, objeto de este contrato, tanto en monto, tiempo y calidad.”

G) Que conoce y ha inspeccionado el sitio en donde se llevarán a cabo los servicios de supervisión objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. H) “Que conoce y se obliga al cumplimiento del contenido y alcance jurídicos que establece la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal,

el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, las Normas de Construcción del Distrito Federal, las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

I) “Que conoce y se obliga al cumplimiento del contenido y alcance de todos y cada uno de los anexos, relacionados que se describen al

final de este instrumento y los cuales constan de 2 (dos) hojas, y que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato”.

J) “Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas físicas que integran la sociedad de la empresa desempeña

empleo, cargo o comisión en e l S e rv i c i o Púb l i co d e l Go b ie rn o del Distrito Federal y que no se encuentran en ninguno de los supuestos que contempla el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso contrario, el contrato será nulo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el artículo 1795 fracción I y demás relativos aplicables del Código Civil para el Distrito Federal.”

K) Que tiene establecido su domicilio en el Distrito Federal, para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal, el

ubicado en: BELLAVISTA No. 520, EDIF. A-5, INT. 101, COL. SAN JUAN XALPA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MEXICO, D.F., C.P. 09860 .,mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato, de conformidad a los Artículos 33 y 34 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, por lo que para el caso de incumplimiento en la ejecución de los l servicio de supervisión objeto de este contrato, tanto en monto, tiempo y calidad, las subsecuentes notificaciones se realizarán en el domicilio antes señalado y mediante el procedimiento previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos Para el Distrito Federal, así como lo no previsto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, en cuanto a procedimiento, se aplicará supletoriamente dicha Ley.

De conformidad con las declaraciones anteriores, las partes contratantes se someten al tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Delegación” encomienda a “La Contratista” la realización de los servicios de supervisión consistentes en: -----------. y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en el inciso H de la segunda declaración, así como de conformidad con el contenido y alcances de los anexos señalados en el inciso I de la segunda declaración y que se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra y que forman parte integrante de este contrato. Así mismo la bitácora de dirección forma parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato asciende a la cantidad de $ 885, 814.22 ( OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 22/100 MN.) más la cantidad de $ 132,872.13 ( CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 MN.) que corresponde al 15% del impuesto al valor agregado, dando un importe total de $ 1,018,686.35( UN MILLONDIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 MN.)

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

“La Contratista” se obliga a iniciar los servicios de supervisión objeto de este contrato el día 02 DE MAYO DE 2007 y terminarlos el día 16 DE OCTUBRE DE 2007 de conformidad con el programa de ejecución de los servicios de supervisión, aprobado previamente.

El plazo de ejecución del servicio de supervisión es de 168 días naturales.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“La Delegación” se obliga a poner a disposición de “La Contratista”, él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los servicios de supervisión materia de este contrato, así como los documentos que se requieren para su realización, en forma oportuna, en términos del Artículo 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio del servicio objeto del presente contrato, “La Delegación” NO otorgará anticipo. SEXTA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN EL SERVICIO

“La Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación del servicio y en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como su superintendente de supervisión, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Así como avalar con su firma la adecuada ejecución del servicio objeto del mismo.

“La Delegación” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. A su vez de conformidad con el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, “La Delegación” establecerá la residencia de supervisión con anterioridad al inicio del servicio, quien será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de las actividades, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista y asimismo, la representante directa ante él o las contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución del servicio de supervisión o derivados de ellos en el lugar donde se ejecutará el servicio de supervisión.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen, que los servicios objeto del presente contrato, se pagarán mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados quincenalmente, “La Contratista” deberá entregar a la residencia de supervisión interna, mediante bitácora de dirección la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte, que se efectuará los días 15 y ultimo de cada mes, dicha residencia de supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso aprobar la estimación, con fundamento en el Articulo 59 del reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal en el supuesto de que surjan diferencias numéricas o de servicios de supervisión contarán con dos días hábiles para conciliar dichas diferencias, de no ser posible la conciliación de diferencias, estas serán eliminadas y consideradas para las siguientes estimaciones.

La forma de pago será a través del sistema electrónico depósito en cuenta de cheques vía transferencia electrónica de acuerdo a la circular folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, previo registro en la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la misma Secretaría.

“La Delegación” pagará las estimaciones a “La Contratista” dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha, en que las hubiere autorizado la residencia de supervisión interna.

“La Contratista” deberá de presentar las estimaciones respetando las fechas de corte fijadas anteriormente, de no hacerlo se le aplicarán las penas que se establecen en la cláusula décima sexta del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, “La Contratista” deberá entregar a “La Delegación”, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya recibido copia del fallo de adjudicación, póliza de fianza

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de conformidad con lo estipulado en los artículos 35 fracción III y 36 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y los artículos 403 y 404 del Código Financiero del Distrito Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de este contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado, y que se sujetarán a lo señalado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La vigencia de esta garantía será desde el momento de presentación y sustitución de la garantía de seriedad de su proposición hasta el momento en que sea sustituido por la garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad, esta fianza se cancelará al ser recibido el servicio objeto de este contrato, previa aprobación que por escrito otorgue “La Delegación” y que a su satisfacción se hayan cumplido plenamente todas y cada de las obligaciones que se deriven del presente contrato y quede constituida la fianza que se cita en el siguiente párrafo de esta cláusula.

Para responder por defectos que resultaren del servicio realizado y que contengan vicios ocultos y/o cualquier otra responsabilidad, “La Contratista” deberá entregar desde los quince días hábiles previos a la recepción total del servicio o como máximo hasta la fecha límite aquella en que se realice la verificación de la terminación del servicios de supervisión y sean aceptados por “La Delegación”, una póliza de fianza a favor de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, expedida por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del servicio ejecutado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 58 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con importe originalmente contratado, importe por convenios modificatorios, el especial, y en su caso el de liquidación y el importe por ajuste de costos, misma que deberá incluir el impuesto al valor agregado, la cual estará vigente durante un plazo de 12 meses a partir de la entrega-recepción definitiva del servicio o en su caso, la vigencia se prorrogará hasta que “La Contratista” corrija los defectos y solvente las responsabilidades plenamente a satisfacción de “La Delegación”. El monto será cuantificado por la supervisión interna y verificado por la “La Delegación”, bajo responsabilidad de ambos y será la base para determinar el importe de esta garantía. En caso de que “La Contratista” no entregue la fianza en los términos y condiciones establecidas en el párrafo que antecede, y en consecuencia la Entrega-Recepción del servicio objeto de este contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “La Delegación” considerará el servicio terminado por “La Contratista” como no entregados y se penalizará a éste la prolongación de la entrega del servicio, en términos de la cláusula décima sexta de este contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Las partes acuerdan, que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, se efectuará cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos del servicio aún no ejecutado de acuerdo al programa de ejecución vigente, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, el ajuste de costos procederá exclusivamente para el servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado de conformidad con el procedimiento señalado en los Arts. 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, para el efecto se revisará un grupo de precios unitarios de conceptos de trabajo pendientes de ejecutar de acuerdo al programa de ejecución del servicio de que se trate, según sea el caso conforme al párrafo anterior, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato, a precios originales. La fecha de origen de los precios que deberán considerarse para el efecto de los ajustes de costos será la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán según las variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaría de la Función Pública o en su defecto con base en los publicados por el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y “La Delegación” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México Las partes acuerdan, que durante la vigencia de este contrato los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación del servicio de supervisión y su ajuste se aplicará únicamente a los costos directos. “La Contratista” conservará constantes los porcentajes de indirectos, y su utilidad original y cargos adicionales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que haya considerado en su propuesta.

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

“La Delegación” previa solicitud por escrito de “La Contratista”, cubrirá el ajuste de costos que corresponda al servicio de supervisión ejecutado conforme a las estimaciones aprobadas dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que “La Delegación” resuelva por escrito el incremento o decremento respectivo. En el caso de ajuste por decremento el descuento se hará directamente en la estimación inmediata siguiente.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva; si es a la baja, será la “La Delegación” quien lo realice. Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “La Delegación”, transcurrido dicho plazo, prescribe el derecho del contratista para reclamar el pago.

Las estimaciones serán pagadas a través del sistema electrónico depósito en cuenta de cheques vía transferencia electrónica de acuerdo a la circular folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

DÉCIMA.- INTERÉS POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS

En observancia al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, “La Delegación”, a solicitud por escrito de “La Contratista”, deberá pagar gastos financieros, conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de ingresos del Distrito Federal, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.

Si “La Contratista” recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la señalada en el párrafo anterior y los cargos se calcularán por días calendario desde la fecha en que se efectúo el pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente los pagos a disposición de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal; de acuerdo al artículo 55 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en caso de incumplimiento a esta disposición “La Delegación” se reserva el derecho de realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, según lo amerite el caso, hasta el monto total de la misma.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“La Contratista” se obliga a acatar y cumplir con las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, demás Leyes aplicables a la materia, así mismo se compromete a vigilar que el contratista ejecutor cumpla con las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento, demás Leyes aplicables a la materia y las Especificaciones Particulares del Servicio, que forman parte de este contrato, y la realización de todas y cada una de las actividades de dicho servicio se efectúen a satisfacción de “La Delegación”, así como a responder por cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Delegación” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimento del contrato o la de vicios ocultos, hasta por el monto total de la misma, en atención a lo dispuesto en la cláusula Octava de este contrato.

Igualmente se obliga “La Contratista” a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por conceptos ejecutados que ampara este contrato, previa aprobación expresa y por escrito de “La Delegación”, por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para ello, en términos de Ley, tendrá como consecuencia la rescisión administrativa del contrato y se harán efectivas las garantías otorgadas por “La Contratista” hasta su monto total, con independencia de la denuncia del ilícito penal que se cometa.

DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para la recepción del servicio, ya sea total o parcial, “La Contratista” comunicará por escrito a “La Delegación” la terminación de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y esta verificará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación antes citada, que el servicio de supervisión esté debidamente concluido, de conformidad a lo establecido en el presupuesto y programa de servicios pactados en el contrato.

En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente.

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Una vez recibida la garantía de vicios ocultos, prevista en la cláusula octava del presente contrato, la recepción se efectuará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que “La Delegación” haya verificado y aceptado por escrito el servicio terminado. Al concluir el plazo señalado sin que “La Delegación” haya recibido el servicio de supervisión, estos se tendrán por recibidos.

DÉCIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO

La liquidación del servicio, se efectuará en un término no mayor a 100 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del servicio de supervisión, debiendo “La Delegación” notificarla por escrito a “La Contratista” con la debida anticipación. En caso de que las partes no lleguen a una liquidación acordada, “La Delegación” procederá a realizarla unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 57 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. El finiquito del servicio se realizará a más tardar a los veinte días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si al expirar este término, “La Contratista” no se ha presentado a finiquitar, “La Delegación” deberá requerir por escrito a “La Contratista” que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente “La Contratista”, tendrá veinte días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo “La Delegación” finiquitará el servicio de supervisión unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 57 párrafo sexto y séptimo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

“La Contratista” se constituye como patrón del personal cuyos servicios llegare a ocupar para dar cumplimiento al presente contrato y será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y demás prestaciones laborables; por lo mismo tanto “La Contratista” exime a “La Delegación” de cualquier responsabilidad, así mismo “La Contratista” conviene en responder de todas y cada una de las demandas y reclamaciones que sus trabajadores le llegaren a presentar en su contra o en contra de “La Delegación” y en relación con la prestación de servicios laborables que se generen por la celebración de este contrato.

DÉCIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN

“La Contratista” deberá ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podrán encomendar la ejecución del servicio de supervisión parcial o totalmente a otro contratista, sea persona física o moral excepto previa autorización de “La Delegación” por escrito, sin embargo, la ejecución de los mismos queda bajo total responsabilidad de “La Contratista”, de conformidad con el artículo 47 párrafo quinto y 59 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Las penas convencionales se aplicarán de acuerdo a lo estipulado en la sección 4 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública; “La Delegación” tendrá la facultad de verificar si las actividades del servicio de supervisión objeto de este contrato, se están ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con el programa de actividades autorizado para lo cual “La Delegación” comparará periódicamente el avance.

Si como consecuencia de la verificación se observa que el importe del servicio realmente ejecutado es menor que el importe de lo que debió realizarse, “La Delegación” retendrá el 2 al millar de la diferencia de dichos importes en las estimaciones del periodo de evaluación; quincena a quincena se hará la verificación y en dichas estimaciones se agregarán los importes correspondientes a los adelantos o atrasos relativos con respecto de la evaluación de la quincena inmediata anterior; este procedimiento se aplicará hasta el término del plazo de ejecución del servicio de supervisión objeto de este contrato o en su caso, en el convenio de modificación de plazo por causas imputables a “La Delegación”.

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “La Contratista” en la entrega del servició encomendado y pactado en la cláusula tercera, la pena que se aplicará a éste será del 1 al millar por cada día natural de atraso en la entrega y terminación total del servicio, calculado sobre el monto total del contrato.

Al elaborar el finiquito del servicio de supervisión, todas las retenciones se abonarán al contratista, haciendo los cargos que correspondan por el atraso en la entrega del servicio.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de sanción si a la fecha dada de terminación de los servicios, estos no se han concluido.

“La Delegación” es la encargada de verificar los avances del servicio de supervisión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Articulo 62 del Reglamento de Ley de Obras Públicas del Distrito Federal así como de retener los montos pagados por actividades no realizados o no estimados, la penalización de estos se aplicara de acuerdo a lo señalado en el Articulo 46 fracción VII de la Ley de Obras del Distrito Federal, así como a lo establecido en el libro 09 A parte 01 sección 01 capitulo 006, inciso “C” penalizaciones referente a Normas de Construcción del Distrito Federal. Si “El Contratista” de supervisión, omite realizar una actividad o la realiza deficientemente, y con ésta ocasiona daños al Gobierno del Distrito Federal, se aplicara una pena cuyo monto se calcula multiplicando el monto del daño ocasionado, por un factor igual a dos veces la relación del monto del contrato de supervisión entre el monto del contrato de obra. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el libro 09 A parte 01 sección 01 capitulo 006 “C” penalizaciones referente a Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.

Estas sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “La Contratista” y su monto se descontará administrativamente de las liquidaciones por estimaciones que se formulen. El incumplimiento es total cuando el monto de la pena convencional sin incluir retenciones a cargo del contratista, iguala al de la garantía del contrato. En este caso, sin perjuicio del derecho que tiene “La Delegación” de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo y a la ejecución de la garantía correspondiente para ello se observarán las siguientes reglas:

1. Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos, para que dentro del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer.

3. La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al afectado.

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “La Contratista” en la presentación de estimaciones en la fecha fijada de corte y pactada en la cláusula séptima del presente contrato, la pena que se aplicará a este como sanción, será del 2% por entrega extemporánea de la estimación, calculado sobre el importe bruto de la estimación presentada y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto a los artículos 27 párrafo 3º de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 71 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal “La Delegación” en cualquier momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte el proyecto contratado por causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva, debiendo emitir un dictamen que funde y motive las causas de la suspensión temporal y lo comunicará por escrito a “La Contratista”; En consecuencia, se suspenderán los efectos del contrato.

De igual forma procederá la suspensión temporal del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de las obligaciones Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 464 del Código Financiero del Distrito Federal” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003.

Cuando la suspensión sea temporal y una vez desaparecidas las causas de la suspensión, las partes podrán celebrar convenio a fin de reprogramar el proyecto en caso de que proceda conforme a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guarda el proyecto hasta esa fecha. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

“La Contratista”, una vez que se encuentre notificado de la suspensión temporal, solicitará por escrito a “La Delegación” el pago de los conceptos del proyecto ejecutados y terminados.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 27 párrafo 1º de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 71 Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, “La Delegación“ podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas justificadas de incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, a cargo de “La Contratista”, se

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

suspenda o abandone injustificadamente el proyecto o cualquier otra causa plenamente justificada que imposibilite la ejecución de la misma entonces se elaborará levantamiento de acta circunstanciada del estado en que se encuentra ésta, en el lugar de realización del proyecto objeto de este contrato. “La Delegación” dictaminara lo procedente previo procedimiento de Ley, el que iniciará posteriormente a la expiración del termino concedido a “La Contratista” para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Se tendrá por aceptada, en sus términos, la rescisión del presente contrato por “La Contratista”, si “La Delegación” no recibe contestación en el plazo antes señalado, da derecho a la rescisión inmediata del contrato, sin responsabilidad para “La Delegación”.

Si la rescisión del contrato se efectúa para estos casos, procederá además a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los conceptos ejecutados aun no pagados, quedarán sin liquidar hasta que se integre la liquidación correspondiente, que será dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. “La Contratista” pagará a “La Delegación” los sobrecostos correspondientes al servicio faltante por ejecutar, con precios actualizados, como lo prevé Artículo 71 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal que correspondan hasta la fecha de la nueva contratación del servicio por ejecutar. En dicho finiquito deberá tomarse en cuenta los faltantes por amortizar de anticipos, así como lo relativo a la recuperación de equipos que en su caso, le hayan sido entregados.

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

De acuerdo al artículo 27 párrafo 2º de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 71° fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, cuando la terminación del contrato sea por causas de interés general caso fortuito, o fuerza mayor y cuando “La Delegación” lo considere conveniente a sus intereses, éste notificará por escrito las causas legales de su proceder a “La Contratista” a fin de que interrumpa el proyecto y acuda a finiquitar el contrato respectivo. “La Delegación” pagará a “La Contratista”, las actividades ejecutadas y los gastos no recuperables plenamente comprobados, que se relacionen estrictamente con este contrato, para ello “La Contratista” deberá presentar a “La Delegación” un estudio que justifique su solicitud en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la notificación por escrito de la terminación anticipada del proyecto. “La Delegación”, dentro de un mismo plazo a partir de la recepción por escrito del estudio que elabore “La Contratista”, deberá dictaminar si procede, para lo cual las partes se sujetarán a la cláusula décima tercera de este contrato. De igual forma procederá la terminación anticipada del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de las obligaciones Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 464 del Código Financiero del Distrito Federal” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003.

VIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN DE POSIBLES CONTROVERSIAS

Para resolver posibles controversias entre “La Delegación” y “La Contratista” por problemas que surjan de carácter técnico o administrativo se procederá para este caso de acuerdo a lo estipulado en la Sección 8 de las Políticas Administrativas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, las cuales, no afecten de manera substancial el objeto de este contrato, y tengan por objeto resolver problemas específicos no previstos en el mismo, lo anterior en términos de los Artículos 8 y 46 fracción XIII de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 último párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES ESPECÍFICAS

“La Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones: 2% (dos por ciento) para Servicios de Auditoria de los Contratos de Obras Públicas-Contraloría General (SACOP-CG), ambas por parte del Gobierno del Distrito Federal ; y el 2 al millar cuando procedan para el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico ( I.M.D.T.).

VIGÉSIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del servicio de supervisión objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y sus anexos, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normas jurídicas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del Distrito Federal, por lo tanto “La Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en cuatro tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ___________.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

____________________________________

CONTRATISTA CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

----------------------------------------------------------------------- ADMINISTRADOR UNICO.

A N E X O

Relación de documentos que forman parte integrante del contrato No. IZT-DGODU-IR-087-07, que celebran por una parte La Delegación Iztapalapa representada por el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO y por la otra parte la empresa denominada CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE CV. Representada por el (la) C. LUIS CARLOS LÓPEZ ROJAS, en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO con fecha 27 DE ABRIL DE 2007, para la realización del servicio de supervisión consistentes en: SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. PRESUPUESTO DETALLADO, CON IMPORTES PARCIALES Y TOTAL DE LA OBRA RELACIÓN DE MATERIALES, QUE INTERVENGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. RELACIÓN DE EQUIPO, QUE INTERVENGA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. RELACIÓN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

RELACIÓN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO POR CONCEPTO Y PARTIDA SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES. PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLÚMENES SEMANALES.

3.3.4 Ejemplo de contrato de supervisión

IZT-DGODU-IR-087-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO POR CONCEPTOS O ACTIVIDADES Y PARTIDAS, CON UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES. RELACIÓN DE SALARIOS NOMINALES AFECTADOS POR EL FACTOR DE PRESTACIONES Y SALARIOS REALES. ANÁLISIS DEL FACTOR DE PRESTACIONES POR CATEGORÍA. ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS. ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS A COSTO DIRECTO (CUADRILLAS DE TRABAJO.) ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO. CARGO POR UTILIDAD. ANÁLISIS DEL INDIRECTO INTEGRADO. CARGOS ADICIONALES. ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS Ó PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS SEÑALADOS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES. PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO POR CONCEPTOS Y PARTIDAS CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES. BASES DE CONCURSO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EN SU CASO) PLANOS (EN SU CASO) TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL SERVICIO. BITÁCORA DE DIRECCIÓN.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

____________________________________

CONTRATISTA CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

----------------------------------------------------------------------- ADMINISTRADOR UNICO.

_____________ ____________.

----------------------------------------------------------------------- ____________

_____________________

..

...

3.4 Documentos que forman parte integral del contrato 111))) Presupuesto detallado con importes parciales y totales de la obra.

222))) Relación de materiales

333))) Relación de maquinaria y equipo de construcción.

444))) Relación personal directivo, profesional, administrativo, técnico y de apoyo encargado

directamente de la ejecución de los trabajos.

555))) Relación personal directivo, profesional, administrativo técnico de apoyo y de servicios encargado de las dirección, supervisión y administración de los trabajos.

666))) Programa calendarizado de ejecución de los trabajos por partida con montos quincenales

777))) Integración de Grupos de Trabajo y cuadrillas

888))) Análisis básicos de materiales

999))) Explosión de insumos de mano de obra

111000))) Costos indirectos

111111))) Bases de concurso

111222))) Análisis de factor salario real por categoría.

111333))) Costos horarios de maquinaria y equipo

111444))) Determinación del porcentaje de financiamiento (importe total de obra)

111555))) Cargo por utilidad.

111666))) Cargos adicionales.

111777))) Análisis detallado de precios unitarios de los conceptos de trabajo

111888))) Programa de utilización del personal directivo, profesional, administrativo, técnico y de

apoyo encargado directamente de la ejecución de los trabajos

3.4.1 Ejemplo de documentos1) PRESUPUESTO DETALLADO CON IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DE LA OBRA

UNIDAD CANTIDAD CON NUMERO IMPORTE CON LETRA

Trazo y nivelación para desplante de obras de edificación, con equipo detopografía, Incluye: materiales para señalamiento. m² 184.96 $2.50 ( DOS PESOS 50/100 M.N. ) $462.40 0.0683%

Excavación por medios mecánicos zona "B", clase II de 2.01 a 4.00 m deprofundidad. m³ 554.88 $32.36 ( TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. ) $17,955.92 2.6538%

Demolición de pavimento de concreto hidráulico, simple o reforzado, conretroexcavadora y martillo hidráulico, en cualquier zona. m³ 36.99 $76.47 ( SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. ) $2,828.63 0.4181%

carga mecánica en camión, de material fino o granular, al primer kilómetro,volumen medido en banco. m³ 554.88 $94.17 ( NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ) $52,253.05 7.7228%

Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante integral Festegral, enproporción de 1.50 kg por cada 50 kg de cemento. Kg 1,823.00 $20.12 ( VEINTE PESOS 12/100 M.N. ) $36,678.76 5.4210%

acarreo en camión, de material fino granular, kilómetros subsecuentes,zona urbana. m³-km 12,207.36 $4.92 ( CUATRO PESOS 92/100 M.N. ) $60,060.21 8.8767%

Carga mecánica y acarreo en camión, de material de demolición deconcreto, al primer kilómetro, volumen medido colocado. m³ 36.99 $16.86 ( DIECISÉIS PESOS 86/100 M.N. ) $623.65 0.0922%

acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetrossubsecuentes, zona urbana. m³-km 813.78 $5.13 ( CINCO PESOS 13/100 M.N. ) $4,174.69 0.6170%

Relleno de zanjas con material producto de excavación, compactado al85% proctor, con rodillo vibratorio, incluye. Acarreo libre hasta 20 m.incorporación de agua, medido compacto. m³ 31.20 $64.06 ( SESENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. ) $1,998.67 0.2954%

Cimbra común y descimbra en losas y trabes, hasta una altura máxima de4.00 m. m² 793.00 $154.47 ( CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. ) $122,494.71 18.1042%

Plantilla de 8 cm de espesor, concreto r.n fc=100 kg/cm², agregadomáximo de 20 mm, incluye. Preparación del fondo de la excavación,nivelación y compactación. m² 184.96 $108.41 ( CIENTO OCHO PESOS 41/100 M.N. ) $20,051.51 2.9635%

Suministro y colocación de concreto hidráulico de resistencia normalf'c=250kg/cm2, fabricado en planta por proveedor, bombeable, paraelementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contratrabes) m³ 121.55 $1,987.57 ( UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. ) $241,589.13 35.7059%

Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5mm (3/8") de diámetro. ton. 6.02 $19,175.45 ( DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. ) $115,436.21 17.0610%

TOTAL $676,607.54 100.00%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESAESTA HOJA

SUMA$676,607.54

HOJA ANTERIOR

APODERADO LEGAL ACUMULADO $676,607.54

PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO

EMPRESA: CONCOAR, S.A. DE C.V.

IMPORTE

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2007LICITACIÓN PUBLICA No.: 3000-1116-046-07

%

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN IVA (CON NUMERO Y LETRA)

$676,607.54( SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N. )SIN

I.V.A.

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "MACROPLAZA" UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE

ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

META

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE TORMENTA

PRECIO UNITARIO

ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERALDELEGACIÓN IZTAPALAPADIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN DE OBRAS

3.4.1 Ejemplo de documentos2) Relación de materiales

DELEGACION IZTAPALAPACoordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimacionesDOCUMENTO

OBRA CONCURSO 3000-1116-073-08PRESENTACION 04-Jul-08INICIO 23-Jul-08TERMINO 19-Dic-08DURACION DIAS 150

N°DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DEL MATERIAL

UNIDAD COSTOVOLUMEN A

UTILIZARIMPORTE

INS-001 abrazadera de uña af-1 domex 13mm pza 0.65 1,022.00 664.300

INS-008 aceite para motor lt 45.35 66.52 3,016.460

INS-009 aceite requemado lt 13.48 180.69 2,435.730

INS-010 acero de refuerzo grado 42 de 12.7 mm 1/2 de diam ton 13478.26 1.30 17,455.950

INS-012 acero de refuerzo grado 42 de 19 mm 3/4" de diam ton 13478.26 1.76 23,736.450

INS-013 acero de refuerzo grado 42 de 32.7 mm 1 1/4" de diam ton 13478.26 1.53 20,582.100

INS-014 acero de refuerzo grado 42 de 6.3 mm de 1/4" de diam ton 16650.00 0.20 3,313.710

INS-016 acero de refuerzo grado 42 de 9.5 mm de 3/8 de diam ton 12850.00 7.44 95,636.890

INS-017 acero estructral a-36 perfiles laminados comerciales ton 19130.43 0.47 8,909.600

INS-018 acero estructural a-36.comerciales prolamsa ton 19130.43 2.06 39,485.220

INS-019 acero estructural a-36 perfiles tubulares comerciales prolamsa ton 19130.43 2.58 49,300.090

INS-024 aero uniplas sbs 3.5 vg m2 55.25 75.60 4,176.900

INS-026 agua m3 10.00 1,560.86 15,608.630

INS-030 alambre de cobre desnudo calibre no. 12. m 3.15 612.00 1,927.800

INS-035 alambre galvanizado cal. 18 ml 5.15 949.50 4,889.930

INS-037 alambre recocido cal 18 kg 18.54 493.15 9,142.950

INS-039 albañal con tubo de concreto de 30 cm de diámetro. m 112.25 2.00 224.500

INS-042 aluminio bolsa 2000 de 2" x 1 1/4" anodizado natural ml 32.25 1,423.01 45,892.120

INS-044 andamios dia 25.35 589.31 14,938.990

INS-054 arena m3 160.00 234.96 37,593.770

INS-055 asiento largo, con tapa para retrete, edomex. pza 98.15 31.00 3,042.650

INS-071 cabezal de lujo (694) ml 38.60 1,546.40 59,691.100

INS-076 cable de cobre tipo thw-ls-thhw-ls con aislamiento vinanel calibre no. 10.m 8.75 4,841.00 42,358.750

INS-077 cable de cobre tipo thw con aislamiento vinanel calibre no. 12. m 7.15 3,254.80 23,271.820

INS-078 cable de cobre tipo thw con aislamiento vinanel calibre no. 8. m 12.50 4,212.70 52,658.750

INS-079 cable de cobre tipo thw con aislamiento vinanel cal 1/0 mcm m 72.15 1,358.00 97,979.700

INS-085 caja condulet tipo "t" para 13 mm (1/2") de diámetro. pza 35.00 89.00 3,115.000

INS-087 caja condulets tipo "ll" para 13 mm (1/2") de diametro. pza 35.00 59.00 2,065.000

INS-090 caja cuadrada de lamina galv. para ducto de 13 mm (1/2") de diampza 5.50 245.00 1,347.500

INS-091 caja cuadrada de lamina galvanizada para ducto de 19 mm (3/4") de diametro.pza 7.50 41.00 307.500

INS-092 cal ton 960.00 5.00 4,801.200

INS-094 canal de amarre de 0.95 kgp m. 48.65 594.00 28,898.100

INS-097 carrete de teflon pza 9.45 33.98 321.060

INS-098 carretilla para puerta corrediza aluminio (5)2 pza 10.00 1,038.51 10,385.100

INS-100 cemento blanco ton 3900.00 1.68 6,549.890

INS-101 cemento gris ton 1690.00 94.34 159,427.370

INS-102 cemento para pvc bote 42.00 65.48 2,750.160

LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURALY DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LACOLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓNIZTAPALAPA”

3.4.1 Ejemplo de documentos2) Relación de materiales

DELEGACION IZTAPALAPACoordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimacionesDOCUMENTO

OBRA CONCURSO 3000-1116-073-08PRESENTACION 04-Jul-08INICIO 23-Jul-08TERMINO 19-Dic-08DURACION DIAS 150

N°DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DEL MATERIAL

UNIDAD COSTOVOLUMEN A

UTILIZARIMPORTE

LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURALY DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LACOLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓNIZTAPALAPA”

INS-103 cemento plastico (impermeabilizante) lata 275.25 0.72 198.180

INS-110 cerco liso anodizado natural ml 31.15 822.20 25,611.430

INS-122 cespol de plomo para fregadero pza 80.00 6.00 480.000

INS-124 chalupa de lamina galv. 13mm pza 4.01 179.00 717.790

INS-127 cinta de aislar plastica rollo 10.05 628.90 6,320.450

INS-130 clavo kg 18.15 321.18 5,829.380

INS-140 codo de 90° de cobre a fo. rosca exterior. de 13 mm (1/2") pza 15.25 75.00 1,143.750

INS-144 codo de 90° de cobre interior a cobre interior de 25 mm ( 1" ) de diámetro.pza 38.15 2.00 76.300

INS-146 codo de 90° de cobre interior a cobre interior de 32 mm (1 1/4") de diámetro.pza 53.00 2.00 106.000

INS-147 codo de 90° de cobre interior a cobre interior de 38 mm (1 1/2") de diámetro.pza 69.00 2.00 138.000

INS-150 codo de 90º de cobre interior a cobre interior de 19 mm (3/4") de diametro. m 10.15 9.00 91.350

INS-166 coladera helvex 24 pza 108.83 8.00 870.640

INS-167 coladera modelo para piso mod 262 helvex. pza 64.25 2.00 128.500

INS-177 contracanasta para fregadero pza 145.00 6.00 870.000

INS-181 cople de cobre a cobre interior de 32 mm (1 1/4") de diam pza 25.30 6.00 151.800

INS-182 cople de cobre a cobre interior de 38 mm (1 1/2") de diámetro. pza 25.30 6.00 151.800

INS-190 cristal claro de 6 m de espesor m2 325.10 524.18 170,410.270

INS-194 curacreto lt 27.84 27.86 775.620

INS-197 diesel lt 5.30 5,049.56 26,762.690

INS-201 empaque de neopreno de 13 mm (1/2") de diametro, gask/471n pza 5.15 158.00 813.700

INS-204 escalonado anodizado natural ml 41.25 791.58 32,652.630

INS-210 estopa kg 35.00 8.14 284.900

INS-211 felpa f-20 m 3.50 3,625.79 12,690.250

INS-215 fijo bolsa anodizado natural (225) ml 42.58 1,423.01 60,591.830

INS-220 gasolina lt 6.23 435.97 2,716.100

INS-223 grava m3 160.00 101.78 16,284.620

INS-225 herramienta menor % 3.00 2,622,120.60 78,663.620

INS-227 impermeabilizante integral sika lt 25.15 10.50 264.080

INS-244 jabonera metalica modelo 103 helvex. pza 252.15 49.00 12,355.350

INS-246 jaladera de gancho pza 21.50 567.83 12,208.300

INS-247 jamba anodizado natual ml 45.15 1,647.92 74,403.660

INS-249 junquillo aluminio (223) ml 28.35 791.58 22,441.260

INS-250 junta de celotex alquitranado de 1/2" x 14 cm ml 15.25 1,095.20 16,701.800

INS-251 junta proell pza 12.50 30.00 375.000

INS-265 lamina galvanizada porcelanizada cal 24 pza 2436.41 37.78 92,052.890

INS-266 lamina homeycomb de 3/4 x 1.2 x 2.4 pza 853.45 18.34 15,650.090

INS-276 llantas para camion volteo jgo 8550.00 0.12 1,003.930

3.4.1 Ejemplo de documentos3) Relación de maquinaria y equipo de construcción.

DELEGACION IZTAPALAPACoordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimacionesDOCUMENTO

OBRA CONCURSO 3000-1116-073-08PRESENTACION 04-Jul-08INICIO 23-Jul-08TERMINO 19-Dic-08DURACION DIAS 150

CLAVE

EQ-001EQ-002EQ-003EQ-004EQ-005EQ-006EQ-007EQ-008EQ-009

EQ-010EQ-011EQ-012 ROMPEDORA MANUAL ELECTRICA

COMPACTADOR RODILLOS LISOS BN-177-PDHPULIDORA DE PISO

RETROEXCAVADORA MANO DE CHANGORODILLO VIBRATORIO S/OPERACIÓNCORTADORA DE PISOCAMION GRUA HEAB DE 5 TON

REVOLVEDORA DE 1 SACOVIBRADORPLANTA DE SOLDAREQUIPO DE TRANSITO Y NIVEL K-E

LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIOSOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DEÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LADELEGACIÓN IZTAPALAPA”

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZAR

CAMION VOLTEO DE 7 M3

3.4.1 Ejemplo de documentos

PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO Duracion de la Obra (en dias) 45

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

GASTOS TECNICOS Monto TotaL Porcentaje

Y $169,800.00 2.2238%

ADMINISTRATIVOS CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Técnico SUPERINTENDENTE 1.00 15,000.00$ 22,500.00$

Incluye Prestaciones RESIDENTE GENERAL 1.00 6,000.00$ 9,000.00$

AUXILIAR DE RESIDENTE 1.00 4,000.00$ 6,000.00$

ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.00 10,000.00$ 15,000.00$

AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.00 7,000.00$ 10,500.00$

ING. TOPOGRAFO 1.00 10,000.00$ 15,000.00$

CADENERO 1.00 3,500.00$ 5,250.00$

ING. DE LABORATORIO 1.00 10,000.00$ 15,000.00$

AUXILIAR DE LABORATORIO 1.00 4,000.00$ 6,000.00$

Personal Administrativo ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 8,000.00$ 12,000.00$

Incluye Prestaciones AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.00 6,000.00$ 9,000.00$

ALMACENISTA GENERAL 1.00 4,000.00$ 6,000.00$

AUXILIAR ALMACENISTA 1.00 3,000.00$ 4,500.00$

ELECTRICISTA 1.00 4,000.00$ 6,000.00$

MECANICO 1.00 4,000.00$ 6,000.00$

BODEGUERO 1.00 3,000.00$ 4,500.00$

VELADOR 1.00 2,900.00$ 4,350.00$

CHOFER 1.00 3,500.00$ 5,250.00$

SECRETARIA 1.00 2,800.00$ 4,200.00$

AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.00 2,500.00$ 3,750.00$

4) Relación personal directivo, profesional, administrativo, técnico y de apoyoencargado directamente de la ejecución de los trabajos.

3.4.1 Ejemplo de documentos

GASTOS DIRECTIVOS PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

TECNICOS Y MONTO TOTAL PORCENTAJE

ADMINISTRATIVOS $321,150.00 4.2060%

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Directivo DIRECTOR GENERAL 1.00 15,000.00$ 22,500.00$

Incluye Prestaciones GERENTE GENERAL 1.00 12,000.00$ 18,000.00$

GERENTE DE CONTROL 1.00 12,000.00$ 18,000.00$

GERENTE DE CONSTRUCCION 1.00 12,000.00$ 18,000.00$

GERENTE DE CONSTRUCCION 1.00 12,000.00$ 18,000.00$

GERENTE DE PLANEACION 1.00 12,000.00$ 18,000.00$

Personal Técnico JEFE DPTO. DE COSTOS 1.00 10,000.00$ 15,000.00$

Incluye Prestaciones ANALISTA DE COSTOS 1.00 8,000.00$ 12,000.00$

JEFE DEPTO. PLANEACION 1.00 10,000.00$ 15,000.00$

AUXILIAR DEPTO. PLANEACION 1.00 8,000.00$ 12,000.00$

JEFE DEPTO. DE CONTROL 1.00 10,000.00$ 15,000.00$

AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL 1.00 8,000.00$ 12,000.00$

SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS 1.00 15,000.00$ 22,500.00$

CAPTURISTA DE DATOS 1.00 6,000.00$ 9,000.00$

Personal Administrativo CONTADOR 1.00 8,000.00$ 12,000.00$

Incluye Prestaciones AUXILIAR DE CONTADOR 1.00 5,000.00$ 7,500.00$

JEFE DEPTO. FACTURACION 1.00 7,000.00$ 10,500.00$

AUXILIAR DEPTO. FACTURACION 1.00 5,000.00$ 7,500.00$

JEFE DEPTO. COMPRAS 1.00 7,000.00$ 10,500.00$

AUXILIAR DEPTO. COMPRAS 1.00 5,000.00$ 7,500.00$

ALMACENISTA GENERAL 1.00 3,500.00$ 5,250.00$

AUXILIAR ALMACENISTA 1.00 3,000.00$ 4,500.00$

MECANICO 1.00 4,000.00$ 6,000.00$

SECRETARIA 1.00 3,000.00$ 4,500.00$

RECEPCIONISTA 1.00 2,800.00$ 4,200.00$

VELADOR 1.00 2,500.00$ 3,750.00$

MENSAJERO 1.00 2,500.00$ 3,750.00$

CHOFER 1.00 3,500.00$ 5,250.00$

AUXILIAR DE LIMPIEZA 1.00 2,300.00$ 3,450.00$

NOTA: del renglón 63 al 117 se encuentran ocultos. Son las categorias de personal de campo y oficina central.

5) Relación personal directivo, profesional, administrativo técnico de apoyo yde servicios encargado de las dirección, supervisión y administración de lostrabajos.

3.4.1 Ejemplo de documentos6) Programa calendarizado de ejecución de los trabajos por partida con montos quincenales

CONCOAR, S.A. DE C.V.Dependencia: DELEGACIÓN IZTAPALAPA

Coordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones

Concurso No. 3000-1116-046-07

Obra: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL

QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "MACROPLAZA" Fecha: 19-Abr-07

Fecha de Inicio : 09-May-07

Lugar: C. ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ Fecha de Terminanción : 09-Oct-07

DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

Ciudad:MÉXICO, D.F. Duración Total del la Obra: 154 DIAS CALENDARIO

Código Descripción Importe 9-May-2007 16-May-2007 1-Jun-2007 16-Jun-2007 1-Jul-2007 16-Jul-2007 1-Ago-2007 16-Ago-2007 1-Sep-2007 16-Sep-2007 1-Oct-2007 TotalA REJILLA A BASE DE PERFILES

HERRERIA65,527.80$ $15,287.64 $34,945.98 $15,294.18 $65,527.80

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

B AREA DE EMPEDRADO 1,241,575.51$ $152,713.79 $152,713.79 $152,713.79 $162,770.55 $152,713.79 $162,770.55 $152,713.79 $152,465.46 $1,241,575.51■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

C FABRICACION DE CANALON PARADESAGÜE PLUV

587,093.46$ $95,696.23 $102,095.55 $95,696.23 $102,095.55 $95,696.23 $95,813.67 $587,093.46

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

D CONSTRUCCION DE TANQUE DETORMENTA

676,607.54$ $8,660.58 $138,772.21 $130,111.63 $130,111.63 $130,111.63 $138,839.86 $676,607.54

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

E RED INSTALACION HIDRAULICA 449,856.08$ $21,728.05 $49,619.13 $46,515.12 $46,515.12 $46,515.12 $49,619.13 $46,515.12 $49,619.13 $46,515.12 $46,695.04 $449,856.08 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

F CONSTRUCCION DE ARENERO 135,659.90$ $11,300.47 $36,180.50 $33,914.98 $33,914.98 $20,348.97 $135,659.90 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

G CUARTO DE DE MAQUINAS 99,447.77$ $16,209.99 $16,209.99 $16,209.99 $17,293.97 $16,209.99 $17,313.84 $99,447.77■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

H RED DE DISTRIBUCION DE AGUATRATADA

64,027.63$ $16,006.91 $17,076.17 $16,006.91 $14,937.64 $64,027.63

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I CISTERNA DE AGUA POTABLE 240,130.83$ $58,087.65 $61,977.77 $58,087.65 $61,977.76 $240,130.83■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

J RED DE DRENAJE 540,156.23$ $44,995.01 $102,899.76 $96,471.90 $96,471.90 $96,471.90 $102,845.76 $540,156.23 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

K INSTALACION ELECTRICA 77,674.69$ $16,645.69 $17,756.43 $16,645.69 $16,645.69 $9,981.19 $77,674.69■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

L INSTALACION ELECTRICAMACROPLAZA

1,316,037.76$ $195,431.61 $208,460.38 $195,431.61 $208,460.38 $195,431.61 $195,431.61 $117,390.56 $1,316,037.76

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

M SISTEMA CONTRA INCENDIO 308,407.76$ $50,270.46 $50,270.46 $50,270.46 $53,632.11 $50,270.46 $53,693.81 $308,407.76■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

N ESTAMPADO EN GLIFOS 456,847.07$ $74,466.07 $79,445.71 $74,466.07 $79,445.71 $74,466.07 $74,557.44 $456,847.07■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

O ESTAMPADO PLAZA 4,910,867.86$ $41,742.38 $629,573.26 $629,573.26 $671,806.72 $629,573.26 $671,806.72 $629,573.26 $629,573.26 $377,645.74 $4,910,867.86 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

P ESTAMPADO ALDAMA 2,507,546.85$ $21,314.15 $321,467.51 $321,467.51 $343,032.41 $321,467.51 $343,032.41 $321,467.51 $321,467.51 $192,830.33 $2,507,546.85 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Q ESTAMPADO EXPLANADA DE LASEDE DELEGACIO

1,254,297.83$ $10,661.53 $160,800.98 $160,800.98 $171,587.94 $160,800.98 $171,587.94 $160,800.98 $160,800.98 $96,455.52 $1,254,297.83

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TOTAL DEL PERIODO $90,671.28 $326,237.08 $581,305.13 $1,604,134.64 $2,043,823.11 $2,180,484.03 $1,845,185.74 $1,990,678.37 $1,727,225.24 $1,727,365.64 $814,652.31

ACUMULADO $90,671.28 $416,908.36 $998,213.49 $2,602,348.13 $4,646,171.24 $6,826,655.27 $8,671,841.01 $10,662,519.38 $12,389,744.62 $14,117,110.26 $14,931,762.57

PORCENTAJE PERIODO 0.61% 2.18% 3.90% 10.74% 13.69% 14.60% 12.36% 13.33% 11.57% 11.56% 5.46%

PORCENTAJE ACUMULADO 0.61% 2.79% 6.69% 17.43% 31.12% 45.72% 58.08% 71.41% 82.98% 94.54% 100.00%

3.4.1 Ejemplo de documentos

DELEGACION IZTAPALAPACoordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimaciones

OBRA 3000-1116-073-0804-Jul-0823-Jul-0819-Dic-08150

BASICOSCLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

CUA-02 CUADRILLA 02 (OF ALBAÑIL + 1 PEON) JOR 778.60

Clave Mano de Obra Unidad Costo cantidad Importe

MO-001 CABO JORNAL 621.97 0.1 62.20

MO-002 OFICIAL ALBAÑIL JORNAL 418.03 1 418.03

MO-019 PEON JORNAL 158.59 1 158.59

sub total 638.82

Clave Equipo y Herramienta Unidad Costo cantidad Importe

INS-225 herramienta menor % 3.00 638.82 19.16

sub total 19.16

Costo Directo 657.98

CUA-04 CUADRILLA 04 (OF ALBAÑIL + 5 PEONES) JOR 29.50

Clave Mano de Obra Unidad Costo cantidad Importe

MO-001 CABO JORNAL 621.97 0.1 62.20

MO-002 OFICIAL ALBAÑIL JORNAL 418.03 1 418.03

MO-019 PEON JORNAL 158.59 5 792.95

sub total 1,273.18

Clave Equipo y Herramienta Unidad Costo cantidad Importe

INS-225 herramienta menor % 3.00 1,273.18 38.20

sub total 38.20

Costo Directo 1,311.38

CUA-06 CUADRILLA 06 (OF. CARPINTERO OBRANEGRA + AYUD DE OFICIAL)

JOR 172.84

Clave Mano de Obra Unidad Costo cantidad Importe

MO-001 CABO JORNAL 621.97 0.1 62.20

MO-004 OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA JORNAL 418.03 1 418.03

MO-017 AYUDANTE DE OFICIAL JORNAL 177.37 1 177.37

sub total 657.60

Clave Equipo y Herramienta Unidad Costo cantidad Importe

INS-225 herramienta menor % 3.00 657.60 19.73

sub total 19.73

Costo Directo 677.33

CONCURSOPRESENTACIONINICIO

7) Integración de Grupos de Trabajo y cuadrillas

TERMINODURACION DIAS

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTOEJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADOEN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DELA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIALCABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA”

3.4.1 Ejemplo de documentos8) Análisis básicos de materiales

DELEGACION IZTAPALAPACoordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimaciones

DOCUMENTO3000-1116-073-0804-Jul-0823-Jul-0819-Dic-08

150

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDADBAS-01 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 49.88

Clave Materiales Unidad Costo cantidad Importe

INS-101 cemento gris ton 1690.00 0.4150 701.35

INS-054 arena m3 160.00 1.2150 194.40

INS-026 agua m3 10.00 0.2680 2.68

sub total 898.43

Clave Mano de Obra Unidad Costo cantidad Importe

CUA-19 CUADRILLA 19 (2 PEONES) JOR 390.76 0.6750 263.76

sub total 263.76

Clave Equipo y Herramienta Unidad Costo cantidad Importe

sub total 0.00

Costo Directo 1,162.19

BAS-03 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M3 12.07

Clave Materiales Unidad Costo cantidad Importe

INS-101 cemento gris ton 1690.00 0.355 599.95

INS-054 arena m3 160.00 1.203 192.48

INS-026 agua m3 10.00 0.243 2.43

sub total 794.86

Clave Mano de Obra Unidad Costo cantidad Importe

CUA-19 CUADRILLA 19 (2 PEONES) JOR 390.76 0.675 263.76

sub total 263.76

Clave Equipo y Herramienta Unidad Costo cantidad Importe

sub total 0.00

Costo Directo 1,058.62

DURACION DIAS

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DEUN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA,CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTEGUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LADELEGACIÓN IZTAPALAPA”

CONCURSOPRESENTACIONINICIOTERMINO

3.4.1 Ejemplo de documentos

9) Explosión de insumos de mano de obra

DELEGACION IZTAPALAPACoordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimaciones

OBRA

CLAVE DESCRIPCIONUNIDAD

(JORNADAS)

SALARIO BASE

FASARSALARIO

REALCANTIDAD

TOTALIMPORTE

30

MO-001 CABO JORNAL 428.57 1.451253 621.97 445.12 276,851.29

MO-002 OFICIAL ALBAÑIL JORNAL 285.71 1.463116 418.03 808.10 337,810.04

MO-003 ING. TOPOGRAFO JORNAL 285.71 1.463116 418.03 0.48 200.65

MO-004 OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA JORNAL 285.71 1.463116 418.03 172.84 72,252.31

MO-005 OFICIAL FIERRERO JORNAL 285.71 1.463116 418.03 147.51 61,663.61

MO-006 OFICIAL PLOMERO JORNAL 285.71 1.463116 418.03 105.59 44,139.79

MO-007 OFICIAL HERRERO JORNAL 285.71 1.463116 418.03 191.82 80,186.51

MO-008 OPERADOR DE MAQ. PESADA JORNAL 300.00 1.461421 438.43 745.80 326,981.09

MO-009 OFICIAL ALUMINIERO JORNAL 285.71 1.463116 418.03 712.88 298,005.23

MO-010 OFICIAL ELECTRICO JORNAL 285.71 1.463116 418.03 542.89 226,944.31

MO-011 TEC. ELECTROMECANICO JORNAL 400.00 1.452948 581.18 45.00 26,153.10

MO-012 OFICIAL PINTOR JORNAL 285.71 1.463116 418.03 20.63 8,623.96

MO-013 OFICIAL IMPERMEABILIZANTE JORNAL 285.71 1.463116 418.03 15.27 6,383.32

MO-017 AYUDANTE DE OFICIAL JORNAL 116.67 1.520284 177.37 2,799.00 496,458.63

MO-018 AYUDANTE GENERAL JORNAL 106.67 1.530765 163.28 350.61 57,247.60

MO-019 PEON JORNAL 103.33 1.53471 158.59 1,968.80 312,231.99

MO-020 CHOFER JORNAL 140.00 1.501647 210.23 51.37 10,799.52

SUMA EXPLOSION DE MANO DE OBRA 2,622,101.44NOTA

04-Jul-0823-Jul-0819-Dic-08

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIOSOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DEÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LADELEGACIÓN IZTAPALAPA” 150

LA MANO DE OBRA DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS CUALES SE INDIQUE EN SU COSTO HORARIOCORRESPONDIENTE, ESTAN INCLUIDOS EN LOS COSTOS DE EXPLOSION DE EQUIPO,AQUÍ SOLO SON INDICATIVOS

EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA

DURACION DIAS

CONCURSOPRESENTACIONINICIOTERMINO

3000-1116-073-08

3.4.1 Ejemplo de documentos10) Costos indirectos

ALFHER PORCEWOL, S.A. DE C.V. Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. OPCD-ED-078-08 FECHA: 12-Nov-08 Obra: PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DOCUMENTO

ART. 27 A.V rlop ART. 181 y 182 rlop

Lugar: , AZCAPOTZALCO, MEXICO, D.F.INICIO: 17-Nov-08 TERMINACION: 31-Dic-08 PLAZO: 45 DIAS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOSMONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 7,635,522.88

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO

MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONESa. Personal directivo incluye: Prestaciones 112,500.00 1.4734%b. Personal técnico incluye: Prestaciones 112,500.00 1.4734% 104,250.00 1.3653%c. Personal administrativo incluye: Prestaciones 96,150.00 1.2592% 65,550.00 0.8585%d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)f. Pasajes y viáticos (consideradas)

g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.SUBTOTALES 321,150.00 169,800.00

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTASa. Edificios y Locales 15,271.05 0.2000% 7,635.52 0.1000%b. Locales de Mantenimiento y Guarda 7,635.52 0.1000% 11,453.28 0.1500%c. Bodegas 5,726.64 0.0750% 11,453.28 0.1500%d. Instalaciones Generales 6,108.42 0.0800% 7,635.52 0.1000%e. Muebles y enseres 3,435.99 0.0450% 3,817.76 0.0500%f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos 4,581.31 0.0600% 11,453.28 0.1500%

g. Campamentos 7,635.52 0.1000%SUBTOTALES 42,758.93 61,084.18

III. SERVICIOSa. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios 15,271.05 0.2000%b. Estudios e Investigación 15,271.05 0.2000% 11,453.28 0.1500%

SUBTOTALES 15,271.05 26,724.33IV. FLETES Y ACARREOS

a. De Campamentos 5,726.64 0.0750%b. De Equipo de Construcciónc. De Plantas y elementos para Instalacionesd. De mobiliario 19,088.81 0.2500%

SUBTOTALES 24,815.45V. GASTOS OFICINA

a. Papelería y útiles de escritorio 7,635.52 0.1000%b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 1,527.10 0.0200%c. equipo de computaciónd. Situación de fondose. Copias y duplicados 1,908.88 0.0250%f. Luz, gas y otros consumos 3,435.99 0.0450% 763.55 0.0100%

g. Gastos de la licitación 6,490.19 0.0850%SUBTOTALES 11,835.06 9,926.18

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 6,490.19 0.0850% 763.55 0.0100%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE 6,490.19 0.0850% 763.55 0.0100%

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

a. Primas por Seguro 22,906.57 0.3000%b. Primas por Fianzas 11,453.28 0.1500% 37,077.85 0.4856%

SUBTOTALES 34,359.85 37,077.85

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESa. Construcción y conservación de caminos de acceso 19,088.81 0.2500%b. Montaje y desmantelamiento de equipo 15,271.05 0.2000%c. Construcción de Instalaciones generales

1. De Campamentos 5,726.64 0.0750%2. De equipo de construcción 5,726.64 0.0750%3. De plantas y elementos para instalaciones 5,726.64 0.0750%

4. Letrero nominativo de obra 5,726.64 0.0750%SUBTOTALES 57,266.42

T O T A L E S 438,355.28 5.7410% 388,221.51 5.0844%

ALFHER PORCEWOL, S.A. DE C.V.

TOTALES 826,576.79$ % INDIRECTO 10.8254%

3.4.1 Ejemplo de documentos12) Análisis de factor salario real por categoría.

IR-110-08 FECHA INICIO 8 de Julio de 2008 PERIODO EN DIAS CALENDARIO 165.00

FECHA TERMINO 19 de Diciembre de 2008 PERIODO EN MESES 5.50SERVICIO

1.2708

No Concepto/Categoría Unidad Cantidad

Elementos (A)

Participacion % (B) * Salario Base (C) ** Salario con factor de prestaciones (1.2674 x

C) = (D)

Salario con factor de prestaciones en participacion (

AxBxD)= (E)

Factor de Integracion *** Salario con factor integrado

1.00 Gerente de Supervisión "A" MES 85.41% $15,890.40 $20,193.52 $17,248.17 1.619601 $27,935.15

1.00 Jefe de Supervisión "A" (Residente) MES 100.00% $12,678.00 $16,111.20 $16,111.20 1.624562 $26,173.64

3.33 Supervisor de Obra "A" MES 100.00% $9,469.20 $12,033.46 $40,085.40 1.633000 $65,459.46

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CALOS E.GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

3.33 Supervisor de Obra "A" MES 100.00% $9,469.20 $12,033.46 $40,085.40 1.633000 $65,459.46

2.39 Auxiliar de Supervision (Tecnico "A") MES 100.00% $6,579.90 $8,361.74 $19,997.96 1.647791 $32,952.46

1.00 Topografo MES 65.13% $8,506.50 $10,810.06 $7,041.13 1.636889 $11,525.55

1.00 Ayudante General MES 85.41% $4,967.70 $6,312.95 $5,392.17 1.663385 $8,969.25

Subtotal 173,015.51$

Cargos Adicionales % 3,530.90$

Subtotal Mensual 176,546.41$

Duracion del Servicio ( 5.5 ) 971,005.26$

I:V.A. 145,650.79$

Total 1,116,656.05$

MONTO DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.

*SALARIO BASE DE ACUERDO A LA CIRCULAR GDF-SOS/06-004 EMITIDA POR LA SECRETRIA DE OBRAS Y SERVICIOS**FACTOR DE PRESTACIONES DE ACUERDO AL ANEXO A LA CIRCULAR GDF-SOS/CT/07-004 EMITIDA POR LA SECRETRIA DE OBRAS Y SERVICIOS***FACTOR INTEGRADO DE ACUERDO A LA CIRCULAR GDF-SOS/CT/07-006 EMITIDA POR LA SECRETRIA DE OBRAS Y SERVICIOS

3.4.1 Ejemplo de documentos13) Costos horarios de maquinaria y equipo

DELEGACION IZTAPALAPACoordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y estimacionesDOCUMENTO

OBRA CONCURSO 3000-1116-073-08PRESENTACION 04-Jul-08INICIO 23-Jul-08TERMINO 19-Dic-08DURACION DIAS 150

CLAVEDESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA DELA MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCION A UTILIZAR

UNIDAD DE HORAS

EFECTIVAS

COSTO HORARIO

CANTIDAD TOTAL IMPORTE

EQ-001 CAMION VOLTEO DE 7 M3 HORA 173.72 410.96 71,391.81EQ-002 REVOLVEDORA DE 1 SACO HORA 8.08 394.06 3,182.11EQ-003 VIBRADOR HORA 23.25 198.51 4,616.26EQ-004 PLANTA DE SOLDAR HORA 6.89 881.43 6,074.35EQ-005 EQUIPO DE TRANSITO Y NIVEL K-E HORA 15.63 3.86 60.35EQ-006 RETROEXCAVADORA MANO DE CHANGO HORA 266.59 0.00 0.00EQ-007 RODILLO VIBRATORIO S/OPERACIÓN HORA 34.00 34.56 1,175.05EQ-008 CORTADORA DE PISO HORA 15.29 0.00 0.00EQ-009 CAMION GRUA HEAB DE 5 TON HORA 357.63 30.00 10,728.82

EQ-010 COMPACTADOR RODILLOS LISOS BN-177-PDH HORA 772.91 0.00 0.00EQ-011 PULIDORA DE PISO HORA 19.09 0.00 0.00EQ-012 ROMPEDORA MANUAL ELECTRICA HORA 5.84 0.00 0.00

RESUMEN EXPLOSION 97,228.75

COSTO TOTAL DE INSUMOS DE MATERIALES 13,037,205.53

COSTO TOTAL DE INSUMOS DE MANO DE OBRA 2,622,101.44

COSTO TOTAL DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 97,228.75

IMPORTE TOTAL DE COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA 15,756,535.72

LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIOSOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DEÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LADELEGACIÓN IZTAPALAPA”

3.4.1 Ejemplo de documentos

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LICITACION OPCD-ED-078-08 QUE SE CELEBRARA EN

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS LUGAR DE CELEBRACION MEXICO, D.F.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA:

OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

DIRECCION DE EDIFICACION DOCUMENTO

ART. 27 A.VI rlop

LUGAR: AZCAPOTZALCO, MEXICO, D.F. ART. 183 y 185 rlop

ALFHER PORCEWOL, S.A. DE C.V.

Razón Social delLicitante FIRMA

Inicio: 17-Nov-08 Terminacion: 31-Dic-08 Duracion: 45 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 7,635,522.88 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 20.0000% % APLICABLE AL PERIODO

INDIRECTO DE OBRA: 10.8254% + PUNTOS DEL BANCO= 4.0000% 2.6959% COSTO DIRECTO +INDIRECTO: 8,462,099.67 TASA DE INTERES DIARIA = 0.0658% LOP ART. 54 P. 1 y 2

MONTO TOTAL DE LA OBRA: 9,707,185.69DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41

ANTICIPOS MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO

1a. ASIGNACION 2a. ASIGNACION 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO CETES

25.00% 0.00% 9,707,185.69 0.00 2,426,796.42 0.00

%Am1= AMORTIZACION Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION

1er Ejercicio 0.00 2do Ejercicio

%Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio

25.0000% Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00 0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2

PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS GASTOS DE OBRA

(CD+I)

ANTICIPO PROVEEDORE

S *DIFERENCIA

DIFERENCIA ACUMULADA

FINANCIAMIENTO

0 2,426,796.42 0.00 2,426,796.42 0.00 0.00 2,426,796.42 2,426,796.42 0.00

Noviembre 0.00 1,296,560.46 0.00 0.00 1,130,257.95 0.00 -1,130,257.95 1,296,538.47 0.00

Diciembre 0.00 8,410,625.23 324,140.12 972,420.35 7,331,841.72 0.00 -6,359,421.37 -5,062,882.90 -136,489.77

0.00 0.00 2,102,656.31 6,307,968.92 0.00 0.00 6,307,968.92 1,245,086.02 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,245,086.02 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 2,426,796.42 9,707,185.69 9,707,185.69 8,462,099.67 0.00 -136,489.77

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR 136,489.77 %= 1.6130%

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) 8,462,099.67

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

INGRESOS EGRESOS IMPORTES

14) Determinación del porcentaje de financiamiento (importe total de obra)

Noviembre 12, 2008

3.4.1 Ejemplo de documentos

ALFHER PORCEWOL, S.A. DE C.V.Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. OPCD-ED-078-08 12-Nov-08

Obra: PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DOCUMENTO

ART. 27 A.VII rlop

ART. 188, 189 rlop

Lugar : , AZCAPOTZALCO, MEXICO, D.F.

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %

CD COSTO DIRECTO 7,635,522.88

CI I.-INDIRECTO 826,576.79 10.8254%

CF II.-FINANCIAMIENTO 136,489.77 1.6130%

Up% UTILIDAD PROPUESTAPTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 10.00%ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 28.00%

%U UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ] %U =0 % / [ 1- (10%+ 28% ) ]

CU CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta ) ($ 7,635,522.88 + $ 826,576.79 + $ 136,489.77) x 0% =

TOTAL UTILIDAD

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) ) [$ 0.00 / ($ 7,635,522.88 + $ 826,576.79 + $ 136,489.77)] * 100%

15) Cargo por utilidad.

3.4.1 Ejemplo de documentos

16) Cargos adicionales.ALFHER PORCEWOL, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. OPCD-ED-078-08 12-Nov-08

Obra: PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DOCUMENTO

ART. 27 A.VII rlop

ART. 188, 189 rlop

Lugar : , AZCAPOTZALCO, MEXICO, D.F.

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %

CD COSTO DIRECTO 7,635,522.88

CI I.-INDIRECTO 826,576.79 10.8254%

CF II.-FINANCIAMIENTO 136,489.77 1.6130%

UT III.- UTILIDAD TOTAL

Subtotal 8,598,589.44

CARGOS ADICIONALESCSFP IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y

SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LASECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DEDERECHOS.

( CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal) ) $ 8,598,589.44 / (1- 0 .005 ) - $ 8,598,589.44 43,208.99 0.5025%

TOTAL DE CARGOS ADICIONALES 43,208.99 0.5025%

3.4.1 Ejemplo de documentos

Dependencia : DELEGACIÓN IZTAPALAPA

Coordinación Técnica

Unidad Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones

Concurso No. 3000-1116-046-07

Obra: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN

LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "MACROPLAZA" UBICADA EN EL CUADRANTE

DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ

Lugar: DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA,MÉXICO,D.F.

Análisis de Precio Unitario

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 003 Unidad: M2

Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques primeros 10 000 m para bancas de

zona de empedrado.

MATERIALES Duela de Pino 3a de 3/4"x 4"x 8' PZA $18.00 0.003333 $0.06 3.00%

Cal Hidratada TON $956.52 0.000100 $0.10 5.00%

Subtotal: MATERIALES $0.16 8.00%

MANO DE OBRA GRUPO 611 (1 Topografo y 2 Cadeneros) JOR $1,030.03 0.001615 $1.66 83.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $1.66 83.00%

EQUIPO Y HERRAMIENTA *TRANSITO ELECTRONICO HR $7.76 0.013333 $0.10 5.00%

*NIVEL AUTOMÁTICO HR $2.56 0.013333 $0.03 1.50%

Herramienta Menor % $1.66 0.030000 $0.05 2.50%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.18 9.00%

Costo directo $2.00

Costo Indirecto integrado 20.625% $0.41

Subtotal: $2.41

Cargos adicionales: 3.6269% $0.09

Precio Unitario: $2.50

(* DOS PESOS 50/100 M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 68.23 Importe: 170.58

17) Análisis detallado de precios unitarios de los conceptos de trabajo

3.4.1 Ejemplo de documentos

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. OPCD-ED-078-08 Fecha: 12-Nov-08 Obra: PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

DOCUMENTO Inicio Terminacion Duracion (dias) ART. 27 A.XI.d rlop

Lugar: , AZCAPOTZALCO, MEXICO, D.F. 17-Nov-08 31-Dic-08 45

ALFHER PORCEWOL, S.A. DE C.V.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS EN JORNALES

SALARIO AÑO 2008 2008AREA DE TRABAJO CATEGORIA DIARIO IMPORTE Noviembre Diciembre

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

Personal técnico incluye: Prestaciones

SUPERINTENDENTE 500.00 22,500.00 7,000.00 15,500.00

RESIDENTE GENERAL 200.00 9,000.00 2,800.00 6,200.00

AUXILIAR DE RESIDENTE 133.33 6,000.00 1,866.67 4,133.33

ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL 333.33 15,000.00 4,666.67 10,333.33

25AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 233.33 10,500.00 3,266.67 7,233.33

ING. TOPOGRAFO 333.33 15,000.00 4,666.67 10,333.33

CADENERO 116.67 5,250.00 1,633.33 3,616.67

ING. DE LABORATORIO 333.33 15,000.00 4,666.67 10,333.33

AUXILIAR DE LABORATORIO 133.33 6,000.00 1,866.67 4,133.33

Subtotal 104,250.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones

ADMINISTRADOR DE OBRA 266.67 12,000.00 3,733.33 8,266.67

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200.00 9,000.00 2,800.00 6,200.00

ALMACENISTA GENERAL 133.33 6,000.00 1,866.67 4,133.33

AUXILIAR ALMACENISTA 100.00 4,500.00 1,400.00 3,100.00

ELECTRICISTA 133.33 6,000.00 1,866.67 4,133.33

MECANICO 133.33 6,000.00 1,866.67 4,133.33

BODEGUERO 100.00 4,500.00 1,400.00 3,100.00

VELADOR 96.67 4,350.00 1,353.33 2,996.67

CHOFER 116.67 5,250.00 1,633.33 3,616.67

SECRETARIA 93.33 4,200.00 1,306.67 2,893.33

AUXILIAR DE LIMPIEZA 83.33 3,750.00 1,166.67 2,583.33

Subtotal 65,550.00

PERSONAL DE OFICINA CENTRALPersonal directivo incluye: Prestaciones

DIRECTOR GENERAL 500.00 22,500.00 7,000.00 15,500.00

GERENTE GENERAL 400.00 18,000.00 5,600.00 12,400.00

GERENTE DE CONTROL 400.00 18,000.00 5,600.00 12,400.00

GERENTE DE CONSTRUCCION 400.00 18,000.00 5,600.00 12,400.00

GERENTE DE CONSTRUCCION 400.00 18,000.00 5,600.00 12,400.00

GERENTE DE PLANEACION 400.00 18,000.00 5,600.00 12,400.00

Subtotal 112,500.00

Personal técnico incluye: Prestaciones

JEFE DPTO. DE COSTOS 333.33 15,000.00 4,666.67 10,333.33

ANALISTA DE COSTOS 266.67 12,000.00 3,733.33 8,266.67

JEFE DEPTO. PLANEACION 333.33 15,000.00 4,666.67 10,333.33

AUXILIAR DEPTO. PLANEACION 266.67 12,000.00 3,733.33 8,266.67

JEFE DEPTO. DE CONTROL 333.33 15,000.00 4,666.67 10,333.33

AUXILIAR DEPTO. DE CONTROL 266.67 12,000.00 3,733.33 8,266.67

SUPTE. GRAL. OBRAS FORANEAS 500.00 22,500.00 7,000.00 15,500.00

CAPTURISTA DE DATOS 200.00 9,000.00 2,800.00 6,200.00

Subtotal 112,500.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones

CONTADOR 266.67 12,000.00 3,733.33 8,266.67

AUXILIAR DE CONTADOR 166.67 7,500.00 2,333.33 5,166.67

JEFE DEPTO. FACTURACION 233.33 10,500.00 3,266.67 7,233.33

AUXILIAR DEPTO. FACTURACION 166.67 7,500.00 2,333.33 5,166.67

JEFE DEPTO. COMPRAS 233.33 10,500.00 3,266.67 7,233.33

AUXILIAR DEPTO. COMPRAS 166.67 7,500.00 2,333.33 5,166.67

ALMACENISTA GENERAL 116.67 5,250.00 1,633.33 3,616.67

AUXILIAR ALMACENISTA 100.00 4,500.00 1,400.00 3,100.00

MECANICO 133.33 6,000.00 1,866.67 4,133.33

SECRETARIA 100.00 4,500.00 1,400.00 3,100.00

RECEPCIONISTA 93.33 4,200.00 1,306.67 2,893.33

VELADOR 83.33 3,750.00 1,166.67 2,583.33

MENSAJERO 83.33 3,750.00 1,166.67 2,583.33

CHOFER 116.67 5,250.00 1,633.33 3,616.67

AUXILIAR DE LIMPIEZA 76.67 3,450.00 1,073.33 2,376.67

Subtotal 96,150.00

Subtotal por periodo 490,950.00 152,740.00 338,210.00Subtotal acumulado 152,740.00 490,950.00

18) Programa de utilización del personal directivo, profesional, administrativo, técnico y de apoyo encargado directamente de la ejecución de los trabajos

..

...

3.5 Anticipo

De acuerdo al Artículo 49 de la L.O.P.D.F.- El otorgamiento de los anticipos se deberán pactar en los contratos conforme lo siguiente:

Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir:

AAA))) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá iniciarla según la fecha de inicio programada, por su voluntad y riesgo. BBB))) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá iniciar los servicios en la fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios en que se ajustara al programa de obra a supervisar y, si por este motivo incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante, los cuales señalaran el procedimiento para la cobertura del pago.

CCC))) En el caso de proyecto integral, se aplicara lo señalado en el inciso “a” de esta fracción.

Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el artículo 35, no procederá el diferimiento por tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Los concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que tienen los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor de la Administración Publica del Distrito Federal.

Se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisición de materiales en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate, en casos especiales, y después de la justificación adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podrá ser mayor, siempre que el jefe de Gobierno lo autorice específicamente. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, en efecto o en especie, según para lo que haya sido asignados estos, en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al contratista. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en esta fracción, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de calculo establecidos en el segundo párrafo del articulo 55. 3.5.1 Amortización de anticipo

De acuerdo al Artículo 38 del R.L.O.P.D.F.- Para efectos de la amortización de los anticipos otorgados, se tomará en cuenta lo siguiente:

..

...

111))) La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, atendiendo dicha proporcionalidad a lo señalado en las siguientes fracciones, debiéndose liquidar, si fuera necesario, el faltante por amortizar en la estimación final de los trabajos o en la última de cada ejercicio si es el caso.

222))) Para los anticipos otorgados por concepto de inicio de los trabajos, se tomará en cuenta lo

siguiente:

AAA))) Si se trata de trabajos para realizar en un solo ejercicio, el porcentaje de amortización será igual al porcentaje del anticipo otorgado. BBB))) Si se trata de trabajos para realizar en varios ejercicios con un solo anticipo para inicio en un porcentaje determinado sobre el monto asignado en el primer ejercicio, el porcentaje de amortización en las estimaciones de toda la obra, será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de los trabajos comprometidos. CCC))) Si se trata de trabajos para realizar en varios ejercicios con un solo anticipo para inicio en un porcentaje determinado sobre el monto total de la obra de todos los ejercicios, el porcentaje de amortización en todas las estimaciones de la obra será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de los trabajos. DDD))) Si se trata de trabajos para realizar en varios ejercicios con varios anticipos para inicio otorgados en el primero y otros ejercicios, la amortización del anticipo en el primero de ellos se cuantificará con un porcentaje igual al resultado de dividir el monto del primer anticipo otorgado entre el importe total de los trabajos. Para los anticipos de ejercicio subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades adicionales recibidas por concepto de anticipo entre el importe de los trabajos aún no ejecutados, considerando las operaciones precisamente en la fecha en que los anticipos sean entregados al contratista. EEE))) En los casos previstos en los Incisos c) y d) de este artículo, los anticipos para inicio no quedarán amortizados al final de los ejercicios, pero si hubiera atrasos en la ejecución de los trabajos imputables a la contratista, deberá procederse a completar la amortización que debiera ser según programa comprometido, en la última estimación de cada ejercicio.

333))) Para el caso del anticipo para compra o fabricación de materiales o adquisición de equipos

para instalarse permanentemente en obras o proyectos integrales, la amortización deberá realizarse en una proporción con un porcentaje igual en cada estimación al del anticipo otorgado. En caso de atrasos imputables al contratista respecto del programa, por ejercicios, los anticipos deberán quedar totalmente amortizados al final de cada ejercicio, por lo que las diferencias deberán igualarse en la última estimación del ejercicio correspondiente; en los supuestos señalados en las fracciones II y III de este artículo y para los efectos de la aplicación de los artículos 49 y 54 de la Ley, los porcentajes o factores de los ajustes resultantes deberán afectarse con el factor reductor del anticipo para compra de materiales y adquisición de equipos que corresponda, considerando los porcentajes de anticipos concedidos según el ejercicio de que se trate; Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión por causa imputable al contratista, éste reintegrará a la Administración Pública el faltante de amortizar en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión; si la rescisión es por causa imputable a la Administración Pública, como parte de la amortización se le reconocerá al contratista los materiales que tenga en obra aún sin integrar en trabajo,

..

...

concepto de obra o actividad alguna, aquéllos que estén en proceso de fabricación o se encuentren en tránsito de adquisición, todo con ello con la debida comprobación mediante la exhibición correspondiente, así como instalaciones existentes en la parte no amortizada; la cuantificación monetaria se realizará conforme a los datos básicos de precios del concurso, siempre y cuando sean de calidad establecida, estén dentro de los requeridos en el contrato, no resulten sobrantes y el contratista se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos. En caso de que el saldo por amortizar se regrese en dinero, este será actualizado a la fecha de reintegro con los intereses que correspondan según se ha establecido en el artículo 55 de la Ley.

444))) En los contratos respectivos se deberá pactar que en caso de que el contratista no reintegre

el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal, en los casos de prórroga para que el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de la contratante. Se considerará también saldo por amortizar en anticipos, aquél en cuya última estimación de un ejercicio no se pueda recuperar en ese ejercicio la amortización debida, en cuyo caso, deberá el contratista regresar el saldo en efectivo.

555))) Deberá elaborarse por parte de la Administración Pública la contabilidad expresa de la

cantidad amortizada de los anticipos así como tener previsto el presupuesto de lo que debiera tenerse amortizado para conocer en cada movimiento el saldo real pendiente de amortizar y el que debiera tenerse amortizado para en su diferencia aplicar lo señalado en la fracción anterior.

666))) Cuando en trabajos de varios ejercicios, el contratista demuestre que tiene invertidos los

anticipos, podrá no amortizarse el que debiera de acuerdo a lo establecido en las fracciones anteriores, siempre y cuando la Contraloría realice una inspección al respecto y la contratista justifique el hecho con documentación fehaciente.

Las amortizaciones consideradas en las fracciones II y III de este artículo, deberán calcularse por separado pero agregarse para deducírselas a la estimación correspondiente.

..

...

TEMA IV

DOCUMENTOS

..

...

TEMA IV. DOCUMENTOS En el proceso de los servicios contratados, deberá existir comunicación entre la dependencia entidad y órgano desconcentrado, la empresa de obra y la residencia de supervisión. 4.1 Oficio de aviso de inicio de obra

Disposición del inmueble e inicio de obra de acuerdo a la L.O.P.D.F Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en la fecha pactada: para este efecto, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante pondrá oportunamente a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogara en igual plazo:

En el caso de obra, el inicio y la terminación de la obra publica

En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si es un inmueble donde deba llevarse a cabo el servicio, el inicio y la terminación del servicio, de lo contrario el servicio deberá iniciarse en el plazo pactado y

En el caso de proyecto integral, se aplicara lo señalado en la fracción I de este artículo

4.1.1 Ejemplo de oficio de aviso de inicio de obra

MEXICO, D.F. A 09 DE MAYO DEL 2007. ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELIGACIÓN IZTAPALAPA P R E S E N T E POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ESTA EMPRESA CONTRATISTA CONCOAR, S.A DE C.V, COMUNICA A LA DEPENDENCIA, QUE DA INICIO A LOS TRABAJOS REFERENTES A: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. LOS CUALES LOS AMPARA EL CONTRATO N°. IZT-DGODU-LP-132-07. DE ACUERDO AL ARTICULO No. 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SIN MAS POR EL MOMENTO, ESTOY A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

A T E N T A M E N T E.

____________________________________ REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. .- DIRECTOR DE OBRAS. C.C.P. .- COORDINADOR DE CONSTRUCCION. C.C.P. .- SUPERVISION INTERNA.- AUX. DE RESIDENTE DE OBRA C.C.P. .- RESIDENCIA DE SUPERVISION

..

...

4.2 Oficio de aviso de pago de anticipo De acuerdo al Artículo 49 de la L.O.P.D.F.- El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos conforme lo siguiente: 111))) Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con

antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para definir:

AAA))) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá iniciarla según la fecha de inicio programada, por su voluntad y riesgo. BBB))) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá iniciar los servicios en la fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de supervisión en que se ajustará al programa de obra a supervisar y, si por este motivo incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante, los cuales señalarán el procedimiento para la cobertura del pago.

CCC))) En el caso de proyecto integral, se aplicará lo señalado en el inciso a de esta fracción.

Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el artículo 35, no procederá el diferimiento; por tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. Los concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que tienen los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor de la Administración Pública del Distrito Federal. 222))) Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 56 hasta

por el veinte por ciento para compra o adquisición de materiales en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificación adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe de Gobierno lo autorice específicamente.

333))) Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato, el saldo por

amortizar se reintegrará a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, en efectivo o en especie, según para lo que hayan sido asignados éstos, en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al contratista.

4.2.1 Porcentaje de los anticipos y las condiciones de entrega De acuerdo al Artículo 37 del R.L.O.P.D.F.- Se indicarán en la convocatoria, las bases del concurso, invitaciones a cuando menos tres participantes y en los contratos, serán determinados conforme a las siguientes reglas: 111))) El importe o importes del o de los anticipos comprometidos para el primer ejercicio deberán

ser puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha que para inicio de los trabajos en la convocatoria en las bases de la licitación, misma que se estipulará en el contrato respectivo; el atraso en la entrega de ese o esos anticipos será motivo para diferir el inicio de ejecución pactado, sin modificar el plazo, en igual lapso, circunstancia que se

..

...

formalizará mediante convenio, en el que se especificará la nueva fecha de iniciación de los trabajos o en su caso proceder según lo estipulado en el artículo 49 de la Ley. No causará diferimiento el atraso de la entrega de anticipos subsecuentes al del primer ejercicio, sin embargo se pagarán gastos de financiamiento por el diferimiento en la entrega del mismo con relación a lo previsto en el estudio financiero correspondiente.

Tratándose de servicios, solo en el caso de supervisión no se aplicará el diferimiento en la no entrega de anticipos de primeros ejercicios y deberá iniciarse el servicio en la fecha convenida, considerando en su caso el gasto de financiamiento por el diferimiento con relación a lo previsto en el estudio financiero correspondiente. Los concursantes, en su proposición y específicamente en el análisis financiero de los trabajos, deberán consideran el efecto que tiene a favor del Gobierno del Distrito Federal, el otorgamiento de los anticipos en el costo de financiamiento, efecto que deberán reflejar en los precios de los trabajos, los conceptos de obra o las actividades propuestas. 222))) Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de personal, de la maquinaria y equipo de construcción o científico necesario e inicie los trabajos, la Administración Pública podrá otorgar hasta un diez por ciento de la asignación presupuestal aprobada en el primer ejercicio para el contrato.

Cuando los trabajos se vayan a desarrollar en varios ejercicios, se podrá otorgar un porcentaje adicional para el mismo objetivo, el que se cuantificará sobre los montos a ejercer de los siguientes ejercicios y se estudiará la posibilidad de otorgarlo desde el principio de la obra o al inicio de cada ejercicio siempre y cuando el diez por ciento otorgado para el primer ejercicio no resulte suficiente para cubrir el requerimiento de importe para dicho inicio de trabajos. En ambos casos, la Administración Pública deberá evaluar previamente lo que el contratista pudiera requerir para los inicios de los trabajadores de referencia y de allí determinar los porcentajes por este motivo susceptibles de otorgar en el primero y, en su caso, siguientes ejercicios. Cuando la contratante considere conveniente que en lugar de que el contratista incluya el concepto de instalaciones, gastos de inicio para los trabajos, construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y demás a que se refiere esta fracción que en sus indirectos, los considere como un concepto específico de trabajo dentro de su catálogo, este anticipo no aplicará y los trabajadores se pagarán una vez ejecutados de acuerdo con el programa del contratista. 333))) Para la compra y en su caso producción de materiales de construcción, la adquisición de

equipos que se instalen permanentemente en una obra o en un proyecto integral y los demás insumos requeridos para su construcción, se podrá otorgar, además del anticipo para el inicio de los trabajos previos para instalaciones, hasta un veinte por ciento de la asignación aprobada al contrato para cada uno de los ejercicios que abarquen los trabajos; cuando las condiciones de los trabajos a desarrollar lo requieran, el porcentaje podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad, previa la expedición por parte del Jefe de Gobierno, de los acuerdos delegatorios correspondientes. Esta solicitud deberá ir acompañada del dictamen completo que justifique esa necesidad.

En todos los casos, la Administración Pública evaluará previamente a la determinación del porcentaje a otorgar, los importes probables del costo de los materiales y el monto de los trabajos de que se trate, a fin de estimar el porcentaje de referencia, así mismo para el caso de compra

..

...

de equipos de instalación permanente en los que se requiera de un importe con porcentaje mayor, la Administración Pública evaluara el hecho previamente a la autorización mencionada. Las exhibiciones de anticipos para este caso según el porcentaje ofrecido, podrán efectuarse en uno o varios pagos de acuerdo con lo previsto en las bases y lo pactado en el contrato; se considerará fecha de recepción del primer anticipo la que corresponda para efectos del inicio de los trabajos en caso de retraso en la entrega de éste. 444))) Se podrán otorgar anticipos para el o los convenios modificatorios o especiales hasta por un

veinte por ciento de sus montos; en ningún caso se otorgarán para los importes resultantes de los ajustes de costos, debiendo entregar la garantía correspondiente para estos anticipos.

El porcentaje que se determine de conformidad con el párrafo anterior, se aplicará sobre una base de monto que se calculará de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 19 de este Reglamento, para lo cual se ubicará el monto actualizado del convenio referido en el ejercicio de que se trate, valuando con los índices correspondientes a la fecha de inicio del ejercicio.

4.2.2 Ejemplo de oficio de aviso de pago de anticipo

MEXICO, D.F. A 14 DE JUNIO DEL 2007. JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELIGACIÓN IZTAPALAPA P R E S E N T E POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO SE INFORMA A LA DEPENDENCIA QUE CON ESTA FECHA SE RECIBIO EL DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO (SE ANEXA COPIA DEL ESTADO DE CUENTA), DEL CONTRATO N°. IZT-DGODU-LP-132-07. REFERENTES A: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. LO CUAL ES MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJCUCION DE OBRA PACTADO. LO ANTERIOR QUEDARA FORMALIZADO MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ART. 49 FRACCION I INCISO A)DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL D.F. SIN MAS POR EL MOMENTO, ESTOY A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

A T E N T A M E N T E.

____________________________________ REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. .- DIRECTOR DE OBRAS. C.C.P. .- COORDINADOR DE CONSTRUCCION. C.C.P. .- SUPERVISION INTERNA

..

...

4.3 Convenios De acuerdo al Artículo 56 de la L.O.P.D.F.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades, podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. Si los cambios exceden el porcentaje indicado, o varía sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, además y por una sola vez, un convenio especial entre las partes respecto a las nuevas condiciones. No será impedimento el no haber celebrado los convenios señalados en el párrafo anterior para la celebración del convenio especial. Este convenio especial será firmado bajo la responsabilidad del titular de la Unidad Administrativa, o equivalente, si en éstos se ha delegado tal facultad, o por el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad correspondiente. Dichas modificaciones no podrán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra, objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley. No serán aplicables los límites que se establecen en este articulo cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran a la conservación, mantenimiento o restauración de los inmuebles a que se refiere el artículo 5° de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, o en obras de mantenimiento correctivo en los que no sea posible determinar el catálogo de los conceptos, las cantidades de trabajo, especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 4.3.1 Convenio de suspensión

De acuerdo al Artículo 71 del R.L.O.P.D.F.- Los titulares de las entidades, dependencias y órganos desconcentrados, serán los facultados para decretar la suspensión, terminación anticipada y rescisión administrativa de los contratos de obra pública, ajustándose a lo siguiente:

111))) La suspensión sólo podrá darse por causas de interés general, caso fortuito y fuerza mayor, debiéndose emitir un dictamen que la sustente y comunicándola por escrito a los contratistas, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos en ese momento. Como consecuencia de la suspensión, también se suspenderán los efectos del contrato, por el tiempo que dure la misma.

222))) Los contratistas podrán por las mismas causas suspender los trabajos, debiendo dar aviso

por escrito de inmediato a la Administración Pública, a fin de que ésta en un plazo de 20 días hábiles resuelva respecto de la procedencia de la suspensión, avisando por escrito al contratista, y en su caso tratar de solucionar las causas de la suspensión.

4.3.2 Convenio de reinicio

De acuerdo al Artículo 71 del R.L.O.P.D.F; párrafo 4.- Una vez desaparecidas las causas de la suspensión, las partes podrán celebrar convenio a fin de reprogramar los trabajos en caso de que proceda conforme a la Ley, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos hasta esa fecha.

..

...

4.3.3 Convenio en monto y plazo

De acuerdo al Artículo 56 de la L.O.P.D.F; Párrafo 3.- De las autorizaciones en monto y plazo de los convenios especiales a que se refiere este artículo, el titular de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, de manera indelegable, informará a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. En casos necesarios debidamente justificados se elaborará un convenio de liquidación a fin de ajustar números.

4.3.4 Convenio de liquidación De acuerdo al Artículo 69 del R.L.O.P.D.F.- Los convenios de liquidación únicamente podrán ser autorizados por el titular de la dependencia u órgano desconcentrado o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate. El monto de estos convenios en ningún caso podrá ser superior al cinco por ciento del monto total del contrato original. 4.3.5 Convenio de diferimiento De acuerdo al Artículo 50 de la L.O.P.S.R.M; Párrafo I.- El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 4.3.6 Convenio de terminación anticipada al contrato

De acuerdo al Artículo 27 de la L.O.P.D.F; Parrado 2.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán por causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada.

Párrafo 3. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas imputables a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a éste, el contratista pagará a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación y Entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.

De acuerdo al Artículo 71 del R.L.O.P.D.F.- Los titulares de las entidades, dependencias y órganos desconcentrados, serán los facultados para decretar la suspensión, terminación anticipada y rescisión administrativa de los contratos de obra pública, ajustándose a lo siguiente:

111))) La suspensión sólo podrá darse por causas de interés general, caso fortuito y fuerza mayor, debiéndose emitir un dictamen que la sustente y comunicándola por escrito a los contratistas, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos en ese momento.

De acuerdo al Artículo 72 del R.L.O.P.D.F.- En todos los casos de suspensión, terminación anticipada y rescisión administrativa de contratos de obra pública, la Administración Pública deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada señalando las causas que dieron origen a la determinación, debiendo comunicarlo por escrito a los contratistas.

4.3.7 Formato de convenio

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO No._________________QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA DELEGACION_______________REPRESENTADA POR EL ING.______________ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA__________________ REPRESENTADA POR EL ARQ._______________EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

CON FECHA___________________ LA DELEGACION Y EL CONTRATISTA, CELEBRAN EL CONTRATO MENCIONADO POR LOS SERVICIOS______________________, CON UN MONTO DE ________MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA.) DE _____________, DANDO UN TOTAL DE______________, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE___________________ CON FECHA_______________ MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA “LA DELEGACION” Y “LA CONTRATISTA”, ACORDARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS, A PARTIR DE _________________ LA CONTRATISTA RATIFICA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS SERVICION, FECHA FORMA Y ORIGEN DE LOS RECURSOS, PARA QUE SE LE CUBRA ESTE COMPROMISO, DE LO CUAL MANIFIESTA QUE DICHAS CONDICIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA. AMBAS PARTES DECLARAN QUE: CONOCEN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RECONOCEN QUE CON FECHA___________________, MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71 FRACCION I PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL D. F., SE ACORDO LA CELEBRACION DEL CONVENIO DE REINICIO. C A L U S U L A S LAS PARTES CONVIENEN EL REINICIO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO No._____________________, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71 FRACCION I PARRAFO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL D. F, POR LAS SIGUIENTES RAZONES: LA EMPRESA___________________CON No. DE CONTRATO_________________, HA RECIBIDO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DESAPARECEN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS LA CONTRATISTA SE OBLIGA A REINICIAR LOS SERVICIOS MOTIVO DE ESTE CONVENIO EL DIA_______________ Y TERMINAR EL DIA ________________ LAS PARTES EXPRESAN SU ABSOLUTA CONFORMIDAD CON EL REINICIO DE ACTIVIDADES Y BAJO EL TENOR SE INICIARAN, CONTINUARAN Y ENTREGARAN LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS A “LA CONTRATISTA”

4.3.7 Formato de convenio

Gobierno del Distrito Federal

Delegación Iztapalapa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO DE REINICIO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO DE REINICIO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE MEXICO A LOS __ DIAS DEL MES DE ______ DE ____ POR LA DELEGACION IZTAPALAPA POR EL CONTRATISTA ___________________________________________ _____________________________________ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DERASSOLLO URBANO ADMINISTRADOR UNICO

..

...

4.4 Informes físico financiero

Un informe es algo tan simple como el texto a través del cual se da cuenta de los avances realizados en un proyecto en particular. Por lo general, un informe va dirigido a quienes se ocupan de financiar el proyecto o lo dirigen, de este modo, es posible que se le realicen correcciones y modificaciones antes de que éste lleve a su etapa final.

Un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la cantidad de detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por primera vez pueda comprender a cabalidad aquello que se trata a través del proyecto y el estado de avance que este ha alcanzado. Debido a que todo informe hace alusión a un proyecto en particular y va dirigido a las más diversas personas o entidades, es usual que cada uno posea requerimientos específicos. Sin embargo, en términos generales, un buen informe debe contar con ciertos elementos básicos compuestos por una página titular, un abstracto o resumen, un índice o tabla de contenidos, la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones, la bibliografía y los anexos.

Es de gran ayuda, a la hora de elaborar un informe, tener en cuenta que las tablas de datos, las fotos y los diagramas son una herramienta muy efectiva para explicar con mayor claridad los contenidos. Por otra parte, algo fundamental es la redacción, la cual debe ser limpia y ordenada a fin de lograr que cualquier persona que lea el informe lo pueda comprender, del mismo modo, la ortografía toma un papel fundamental, por lo que en muchos casos, es necesario que antes de entregarlo lo revise algún experto en esta materia. Finalmente, es recomendable incluir en el informe toda aquella información a la que se le de la connotación de negativa, ya que es a partir de dichos datos que pueden surgir nuevas propuestas y nuevas interrogantes en torno al tema que permitan a otras personas comenzar nuevos proyectos o investigaciones.

Generalmente, el propósito del informe, como su propio nombre indica, es informar. Sin embargo, los informes pueden incluir elementos persuasivos, tales como recomendaciones, sugerencias u otras conclusiones motivacionales que indican posibles acciones futuras que el lector del informe pudiera adoptar. Los informes pueden ser públicos o privados.

En cuanto a un formato, los informes varían desde un formato más simple con meros títulos que indican los asuntos tratados a formatos más complejos incluyendo diagramas, gráficos, imágenes, tablas de contenido, extractos, resúmenes, apéndices, notas al pie de la página, hipervínculo y referencias; u otro tipo específico, redacción del informe como una sola unidad, donde se muestra la información investigada.

De acuerdo al Artículo 62, del R.L.O.P.D.F.- La Residencia de Supervisión, representará en los términos previstos en las Normas de Supervisión del Gobierno del Distrito Federal, directamente a la Administración Pública ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecuten las obras o trabajos a supervisar. Rendir informes a la residencia de obra de la Administración Pública con una periodicidad mensual del cumplimiento del contratista, en los aspectos legales, técnicos, económicos, de programación, financieros y administrativos o cuando sea necesario, para eventos excepcionales, de acuerdo con lo establecido en el libro 9 de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal y uno al final sobre el cumplimiento del contratista que se supervisó, para dictaminar sobre asuntos de cumplimiento en los aspectos legales, técnicos económicos, financieros y administrativos, así como cumplimiento de programas, calidad de los trabajos ejecutados y situaciones en general importantes surgidas durante la realización de los mismos.

4.4.1 Ejemplo de informe físico financiero

EMPRESA CONSTRUCTORA DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONSTRATISTA CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION O DOMICILIO FISCAL TELEFONO FAX CELULAR

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA

N° DE CONTRATO IZT-DGODU-LP-205-08 FECHA

OBJETO DEL CONTRATO

IMPORTE DEL CONTRATO 17,861,893.10$ I-V.A 2,679,283.97$ CON I.V.A 20,541,177.07$ IMPORTE DEL ANTICIPO 5,358,567.93$ I.V.A. 803,785.19$ CON I.V.A. 6,162,353.12$ IMPORTE DE AMPLIACION EN MONTO 4,195,865.85$ I.V.A. 629,379.88$ CON I.V.A. 4,825,245.73$ FECHA DE ANTICIPO 30-Jul-08 FECHA DE INICIO PROGRAMA 23-Jul-08 FECHA TERMINO PROGRAMA 19-Dic-08

30-Jul-08 FECHA TERMINO PROGRAMA DE DIFERIMIENTO 26-Dic-08

EMPRESA SUPERVISORA DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONSTRATISTA PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

DIRECCION O DOMICILIO FISCAL TELEFONO FAX CELULAR

RESIDENCIA DE SUPERVISION

N° DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-188-08 FECHA

OBJETO DEL CONTRATO

IMPORTE DEL CONTRATO 1,154,383.19$ I-V.A 173,157.48$ CON I.V.A 1,327,540.67$ IMPORTE DEL ANTICIPO 115,438.32$ I.V.A. 17,315.75$ CON I.V.A. 132,754.07$ IMPORTE DE AMPLIACION EN MONTO 267,821.23$ I.V.A. 40,173.18$ CON I.V.A. 307,994.41$ FECHA DE ANTICIPO FECHA DE INICIO PROGRAMA 08-Jul-08 FECHA TERMINO PROGRAMA 19-Dic-08

14-Jul-08 FECHA TERMINO POR SUSPENSION 25-Dic-08

FECHA DE INICIO PROGRAMA 30-Jul-08 FECHA TERMINO PROGRAMA 31-Dic-08

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACION IZTAPALAPA

DIRECCION TELEFONO FAX CELULAR

AV. RIO CHURUBUSCO S/N ESQUINA EJE 6 SUR 56401235

DELEGACION IZTAPALAPA 56401236

AUX. DE RESIDENTE DE OBRA

FECHA DE ENTREGA 26-Dic-08

FECHA DE INICIO REAL POR SUSPENSION

SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL YDEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTEGUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

14 DE JULIO DE 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO,UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DELA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

LAGO ERIE, No. 60 BIS, COL. TACUBA, DELEGACION

MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F, C.P. 11410

LAS FLORES No. 72 EDIFICIO F - 001, COL. SANTA URSULA COAPA,MEXICO D.F.C.P. 04650, DELEGACIÓN

DEL.COYOACAN5633-4084

55-54-18-26-50

FECHA DE INICIO PROGRAMA PORDIFERIMIENTO

23 DE JULIO DE 2008

58-25-98-92

4.4.1 Ejemplo de informe físico financiero

INFORME SEMANAL Nº 24 PERIODO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2008

No. AVANCE PROGRAMADO

DIFERIMIENTO AVANCE REAL%AVANCE FÍSICO FINANCIERO % No. AVANCE

PROGRAMADODIFERIMIENTO AVANCE REAL %

AVANCE FISICO FINANCIERO %

INICIO 23 DE JULIO DE 2008SUSPENSIÓN: 23 AL 29 DE JULIO DE 2008

1 14-Jul-08 AL 18-Jul-08 3.13% 3.13% 0.00% RECIBE ANTICIPO EL 30 DE JULIO DE 20082 19-Jul-08 AL 25-Jul-08 3.20% 5.20% 5.00% 1 30-Jul-08 AL 01-Ago-08 0.78% 0.90% 0.00%3 26-Jul-08 AL 01-Ago-08 1.15% 3.61% 5.14% 5.00% 2 02-Ago-08 AL 08-Ago-08 2.56% 3.60% 0.00%4 02-Ago-08 AL 08-Ago-08 4.61% 6.64% 6.64% 5.00% 3 09-Ago-08 AL 15-Ago-08 5.84% 7.15% 6.95%5 09-Ago-08 AL 15-Ago-08 4.61% 8.51% 11.24% 11.04% 4 16-Ago-08 AL 22-Ago-08 8.57% 9.70% 6.95%6 16-Ago-08 AL 22-Ago-08 4.27% 11.33% 12.50% 11.04% 5 23-Ago-08 AL 29-Ago-08 11.29% 13.63% 6.95%7 23-Ago-08 AL 29-Ago-08 4.27% 13.75% 17.95% 11.04% 6 30-Ago-08 AL 05-Sep-08 14.47% 16.30% 13.63%8 30-Ago-08 AL 05-Sep-08 18.16% 18.16% 18.04% 7 06-Sep-08 AL 12-Sep-08 16.51% 22.17% 13.63%9 06-Sep-08 AL 12-Sep-08 18.47% 24.05% 18.04% 8 13-Sep-08 AL 19-Sep-08 20.15% 24.50% 23.49%

10 13-Sep-08 AL 19-Sep-08 26.31% 26.51% 25.05% 9 20-Sep-08 AL 26-Sep-08 23.82% 35.46% 23.49%11 20-Sep-08 AL 26-Sep-08 26.87% 38.20% 25.05% 10 20-Sep-08 AL 26-Sep-08 22.58% 20.63% 23.49%12 27-Sep-08 AL 03-Oct-08 35.62% 39.80% 39.05% 11 27-Sep-08 AL 03-Oct-08 28.69% 36.80% 35.42%13 04-Oct-08 AL 10-Oct-08 36.09% 43.80% 39.05% 12 04-Oct-08 AL 10-Oct-08 29.91% 51.06% 35.42%14 11-Oct-08 AL 17-Oct-08 46.41% 54.10% 53.05% 13 11-Oct-08 AL 17-Oct-08 37.26% 52.18% 51.06%15 18-Oct-08 AL 24-Oct-08 46.80% 56.50% 53.05% 14 18-Oct-08 AL 24-Oct-08 40.69% 52.72% 51.06%16 25-Oct-08 AL 31-Oct-08 52.85% 67.10% 67.05% 15 25-Oct-08 AL 31-Oct-08 45.35% 63.90% 63.81%

INICIO DE CONVENIO EN MONTO INICIO DE CONVENIO EN MONTO17 01-Nov-08 AL 07-Nov-08 51.13% 54.60% 54.42% 16 01-Nov-08 AL 07-Nov-08 47.72% 52.13% 51.67%18 08-Nov-08 AL 14-Nov-08 59.36% 55.20% 54.42% 17 08-Nov-08 AL 14-Nov-08 49.49% 55.96% 51.67%19 15-Nov-08 AL 21-Nov-08 67.65% 71.00% 70.00% 18 15-Nov-08 AL 21-Nov-08 57.60% 67.34% 66.56%20 22-Nov-08 AL 28-Nov-08 73.76% 73.76% 70.00% 19 22-Nov-08 AL 28-Nov-08 66.72% 77.81% 66.56%

SUPERVISION: PROSUCM, S.A. DE C.V.

PERIODO

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

PERIODO

SUSPENSIÓN: 08 AL 13 DE JULIO DE 2008REINICIO: 14 DE JULIO DE 2008

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALDELEGACION IZTAPALAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORAS Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE AVANCES

20 22-Nov-08 AL 28-Nov-08 73.76% 73.76% 70.00% 19 22-Nov-08 AL 28-Nov-08 66.72% 77.81% 66.56%21 29-Nov-08 AL 05-Dic-08 80.47% 81.00% 76.00% 20 29-Nov-08 AL 05-Dic-08 74.96% 80.15% 80.98%22 06-Dic-08 AL 12-Dic-08 82.14% 82.00% 76.00% 21 06-Dic-08 AL 12-Dic-08 83.99% 88.90% 88.87%23 13-Dic-08 AL 19-Dic-08 85.37% 85.40% 81.17% 22 13-Dic-08 AL 19-Dic-08 94.50% 96.84% 96.41%24 20-Dic-08 AL 26-Dic-08 91.32% 91.00% 90.00% 23 20-Dic-08 AL 26-Dic-08 100.00% 99.70% 96.41%25 27-Dic-08 AL 31-Dic-08 100.00% 100.00%

No. CONTRATO: No. CONTRATO:

IZT-DGODU-LP-205-08IZT-DGODU-IR-188-08

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y

GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE

LA DELEGACION IZTAPALAPA.

SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E.

GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

RESIDENCIA DE SUPERVISION AUX. DE RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.PROSUCM, S.A. DE C.V. SUPERVISION EXTERNA:

4.4.1 Ejemplo de informe físico financiero

INFORME SEMANAL Nº 24 PERIODO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2008 $1,327,540.67

SUPERVISIÓN

No. PERIODO IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO POR % AMORTIZADO AUMULADO POR AMORTIZAR (*) OTRAS

ESTIMACION CON IVA EJERCER ESTIMADO CON IVA CON IVA CON IVA DEDUCCIONES

1 14 AL 22 DE JULIO 66,377.02$ 66,377.02$ $1,261,163.65 4.06% 6,637.70$ 6,637.70$ $126,116.37 1,269.82$

2 30 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 80,209.95$ 146,586.97$ $1,180,953.70 4.90% 8,021.00$ 14,658.70$ $118,095.37 1,534.46$

3 16 AL 31 DE AGOSTO 92,958.54$ 239,545.51$ $1,087,995.16 5.68% 9,295.85$ 23,954.55$ $108,799.52 1,778.34$

4 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 92,958.54$ 332,504.05$ $995,036.62 5.68% 9,295.85$ 33,250.41$ $99,503.67 1,778.34$

5 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 185,855.67$ 518,359.72$ $809,180.95 11.36% 18,585.57$ 51,835.97$ $80,918.10 3,555.50$

6 01 AL15 DE OCTUBRE 185,855.67$ 704,215.39$ $623,325.28 11.36% 18,585.57$ 70,421.54$ $62,332.53 3,555.50$

7 16 AL 31 DE OCTUBRE 185,855.67$ 890,071.06$ $437,469.61 11.36% 18,585.57$ 89,007.11$ $43,746.96 3,555.50$

8 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 179,956.30$ 1,070,027.36$ $565,507.72 11.00% 17,995.63$ 107,002.74$ $25,751.33 3,442.64$

9 DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 74,915.70$ 1,144,943.06$ $490,592.02 4.58% 7,491.57$ 114,494.31$ $18,259.76 1,433.17$

10 DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 98,141.86$ 1,243,084.92$ $392,450.16 6.00% 9,814.19$ 124,308.49$ $8,445.58 1,877.50$

11 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 84,455.75$ 1,327,540.67$ 307,994.41$ 5.16% 8,445.58$ 132,754.07$ 0.00$ 1,615.68$

12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2007 144,440.90$ 1,471,981.57$ 163,553.51$ 8.83% -$ 132,754.07$ 0.00$ 2763.22%

13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2007 34,554.10$ 1,506,535.67$ 178,995.00-$ -$ 132,754.07$ 0.00$

16 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2007 21,264.06$ #¡REF! #¡REF! -$ #¡REF! #¡REF!

ESTIMACIONES ANTICIPO CON IVA

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALDELEGACION IZTAPALAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORAS Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN DE OBRAS

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESUMEN DE ESTIMACIONES

16 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2007 21,264.06$ #¡REF! #¡REF! -$ #¡REF! #¡REF!

CONSTRUCTORA $20,541,177.07

No. PERIODO IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO POR % AMORTIZADO AUMULADO POR AMORTIZAR (*) OTRAS

ESTIMACION CON IVA EJERCER ESTIMADO CON IVA CON IVA CON IVA DEDUCCIONES

1 30 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 1,428,066.27$ 1,428,066.27$ $19,113,110.80 5.63% 428,419.88$ 428,419.88$ 5,733,933.24$ 45,946.48$

2 16 AL 31 DE AGOSTO 1,372,231.99$ 2,800,298.26$ $17,740,878.81 5.41% 411,669.60$ 840,089.48$ 5,322,263.64$ 44,150.07$

3 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEP 1,753,814.53$ 4,554,112.79$ $15,987,064.28 6.91% 526,144.36$ 1,366,233.84$ 4,796,119.28$ 56,427.07$

4 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2,729,588.03$ 7,283,700.82$ $13,257,476.25 10.76% 818,876.41$ 2,185,110.25$ 3,977,242.88$ 87,821.53$

5 01 AL15 DE OCTUBRE 3,204,471.39$ 10,488,172.21$ $10,053,004.86 12.63% 961,341.42$ 3,146,451.66$ 3,015,901.46$ 103,100.38$

6 16 AL 31 DE OCTUBRE 2,618,128.67$ 13,106,300.88$ $7,434,876.19 10.32% 785,438.60$ 3,931,890.26$ 2,230,462.86$ 84,235.44$

7 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2,306,169.44$ 15,412,470.32$ $9,953,952.48 9.09% 691,850.83$ 4,623,741.10$ 1,538,612.03$ 74,198.49$

8 DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 1,470,323.15$ 16,882,793.47$ $8,483,629.33 5.80% 441,096.95$ 5,064,838.04$ 1,097,515.08$ 47,306.05$

9 DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2,285,805.91$ 19,168,599.38$ $6,197,823.42 9.01% 685,741.77$ 5,750,579.81$ 411,773.31$ 73543.32

10 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 1,372,577.69$ 20,541,177.07$ 4,825,245.73$ 5.41% 411,773.31$ 6,162,353.12$ 0.00-$ 44161.19

11 DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE 2,002,881.00$ 22,544,058.07$ 2,822,364.73$ 7.90% -$ 6,162,353.12$ 0.00-$ 64440.51

12 DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 1,911,688.00$ 24,455,746.07$ 910,676.73$ 7.54% -$ 6,162,353.12$ 0.00-$ 61506.48

13 DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 794,994.45$ 25,250,740.52$ 115,682.28$ 3.13% 6,162,353.12$ 0.00-$ 25578.08

ANTICIPO CON IVA

SUPERVISION EXTERNA AUX. DE RESIDENTE DE OBRA

ESTIMACIONES

4.4.1 Ejemplo de informe físico financiero

INFORME SEMANAL Nº 24 PERIODO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2008

PERIODO AVA

AVANCE DIFERIMIENTO AVANCE

REAL

AVANCE

FINANCIERO30-07-01 AL 01-08-08 0.78% 0.90% 0.00%02-08-08 AL 08-08-08 2.56% 3.60% 0.00%09-08-08 AL 15-08-08 5.84% 6.95% 6.95%16-08-08 AL 22-08-08 8.57% 9.70% 6.95%23-08-08 AL 29-08-08 11.29% 13.63% 6.95%30-08-08 AL 05-09-08 14.47% 16.30% 13.63%06-09-08 AL 12-09-08 16.51% 22.17% 13.63%13-09-08 AL 19-09-08 20.15% 24.50% 23.49% 20-09-08 AL 26-09-08 23.82% 35.46% 23.49%27-09-08 AL 03-10-08 28.69% 36.80% 35.42%04-10-08 AL 10-10-08 29.91% 51.06% 35.42%11-10-08 AL 17-10-08 37.26% 52.18% 51.06%18-10-08 AL 24-10-08 40.69% 52.72% 51.06%25-10-08 AL 31-10-08 45.35% 63.90% 63.81%

INICIA CONVENIO EN MONTO 1 AL 7 NOV-08 47.72% 52.13% 51.67%08-11-08 AL 14-11-08 49.49% 55.96% 51.67%

15-11-08 AL 21-11-08 57.60% 67.34% 66.56%22-11-08 AL 28-11-08 66.72% 67.10% 66.56%29-11-08 AL 05-12-08 74.96% 80.15% 80.98%06-12-08 AL 12-12-08 83.99% 88.90% 88.87%13-12-08 AL 19-12-08 94.50% 96.84% 96.41%14-12-08 AL 26-12-08 100.00% 99.70% 96.41%

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALDELEGACION IZTAPALAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORAS Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN DE OBRAS

GRAFICA DE AVANCES DE OBRA

AVANCES

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

TABLA DE AVANCES PROGRAMADO/FISICO/FINANCIERO

FECHA DE INICIO PROGRAMADAFECHA DE TERMINACIÓNFECHA DE INICIO REALINICIO POR DIFERIMIENTOFECHA DE TERMINACIÓNFECHA DE INICIO REPROGRAMACIONFECHA DE INICIO AMPLIACION EN MONTOFECHA DE TERMINACION

COMENTARIOS DEL PERIODO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.NO. DE CONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

23-Jul-0819-Dic-08

RESIDENCIA DE SUPERVISION AUX. DE RESIDENTE DE OBRA

01-Nov-0826-Dic-08

26-Dic-0830-Jul-08

#¡REF!

30-07-01 AL 01-08-08

02-08-08 AL 08-08-08

09-08-08 AL 15-08-08

16-08-08 AL 22-08-08

23-08-08 AL 29-08-08

30-08-08 AL 05-09-08

06-09-08 AL 12-09-08

13-09-08 AL 19-09-08

20-09-08 AL 26-09-08

27-09-08 AL 03-10-08

04-10-08 AL 10-10-08

11-10-08 AL 17-10-08

18-10-08 AL 24-10-08

25-10-08 AL 31-10-08

INICIA CONVENIO EN MONTO 1 AL 7

NOV-08

08-11-08 AL 14-11-08

15-11-08 AL 21-11-08

22-11-08 AL 28-11-08

29-11-08 AL 05-12-08

06-12-08 AL 12-12-08

13-12-08 AL 19-12-08

14-12-08 AL 26-12-08

AVANCE REAL 0.90% 3.60% 6.95% 9.70% 13.63% 16.30% 22.17% 24.50% 35.46% 36.80% 51.06% 52.18% 52.72% 63.90% 52.13% 55.96% 67.34% 67.10% 80.15% 88.90% 96.84% 99.70%

AVANCE FINANCIERO 0.00% 0.00% 6.95% 6.95% 6.95% 13.63% 13.63% 23.49% 23.49% 35.42% 35.42% 51.06% 51.06% 63.81% 51.67% 51.67% 66.56% 66.56% 80.98% 88.87% 96.41% 96.41%

AVANCE DIFERIMIENTO 0.78% 2.56% 5.84% 8.57% 11.29% 14.47% 16.51% 20.15% 23.82% 28.69% 29.91% 37.26% 40.69% 45.35% 47.72% 49.49% 57.60% 66.72% 74.96% 83.99% 94.50% 100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

TABLA DE AVANCES PROGRAMADO/FISICO/FINANCIERO

4.4.1 Ejemplo de informe físico financiero

INFORME SEMANAL Nº 24 PERIODO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2008

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALDELEGACION IZTAPALAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORAS Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN DE OBRAS

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: SUPERVISIÓN PROSUCM, S.A. DE C.V. NO. DE CONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08 No. DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-188-08

SERVICIO:

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

AUX. DE RESIDENTE DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIOSOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DEEBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LADELEGACION IZTAPALAPA.

RESIDENCIA DE SUPERVISION

SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DEUN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E.GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LADIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

FACHADA ORIENTE DE ALBERCA

4.4.1 Ejemplo de informe físico financiero

INFORME SEMANAL Nº 24 PERIODO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2008

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALDELEGACION IZTAPALAPA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORAS Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN DE OBRAS

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: SUPERVISIÓN PROSUCM, S.A. DE C.V. NO. DE CONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08 No. DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-188-08

SERVICIO:

RESIDENCIA DE SUPERVISIONAUX. DE RESIDENTE DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO

SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE

EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA

DELEGACION IZTAPALAPA.

SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE

UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E.

GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA

DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

IMAGEN DE LA ALBERCA, CON EL AZULEJO TERMINADO AL 100%

..

...

4.5 Minutas de comunicación Documento en el cual se describen los acontecimientos durante una reunión, el formato de minuta se compone de un encabezado donde deberá llevar el nombre del organismo, la fecha de la reunión, la hora y el lugar de la reunión, el nombre y cargo de los asistentes.

Generalmente, las minutas comienzan con el nombre de la organización, el lugar, la fecha, la lista de los presentes, el tiempo de duración y la agenda de la reunión. Las minutas entonces registran lo qué sucede en una reunión, en el orden que los eventos suceden, sin prestar mucha importancia a si la reunión sigue (o no hace caso) a la agenda preestablecida.

La función primaria de las minutas es la de registrar las decisiones tomadas, todas las decisiones, sin distingo de su importancia, deben ser incluidas.

Es muy usual incluir en las minutas ciertos aspectos que pudieran ser catalogados de irrelevantes pero que los participantes prefieren adherirse a la máxima de “es mejor que sobren a que falten”: por ejemplo, informes financieros fueron presentados, una cuestión legal (tal como un conflicto del interés potencial) fue diligentemente discutida, un aspecto particular de un punto controvertido fue considerado, o que una persona llegó tarde (o se fue temprano), o tuvo una participación parcial. Muchas minutas terminan con una nota de la hora en que la reunión fue cerrada y la fecha de la próxima reunión si es que la va a haber.

Las minutas en negocios y otras organizaciones privadas generalmente son elaboradas por o a cuenta de un empleado de la organización por lo que generalmente queda registrado el responsable que llevó la minuta.

Si los miembros del comité o del grupo convienen que la minuta escrita refleja lo que sucedió en la reunión, entonces ésta queda aprobada. Si hay errores u omisiones, estos pueden ser corregidos o amentados posteriormente. Los cambios de menor importancia se pueden realizar inmediatamente, y las minutas enmendadas pueden ser aprobadas “según la enmienda prevista.”

4.5.1 Ejemplo de minuta de comunicación

Dirección General de Obras y Des. Urbano Dirección de obras Coordinación De Construcción U.D De Alumbrado Público

Lateral de Río Churubusco y Eje 6 Sur S/N, Col. San José Aculco, C.P. 09410 Tels. 56-40-12-12

MINUTA DE TRABAJO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DIA ___ DEL MES ________________ DEL AÑO ____.

SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA

__________________________________________________________________________ UBICADA EN LA CALLE DE

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

, EN LA DELEGACION

IZTAPALAPA.

CON EL OBJETO DE: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPENDENCIA

SUPERVISION INTERNA

EMPRESA DE SUPERVISION

SUPERVISION EXTERNA

EMPRESA CONSTRUCTORA

4.5.1 Ejemplo de minuta de comunicación

“Espacios Públicos de Concertación Social para Procesos de Desarrollo

Sustentable Local” 2008 -2011

MINUTA DE ACUERDOS.

Minuta que se formula para hacer constar los trabajos desarrollados en la reunión EXTRAORDINARIA del Consejo Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable en el Estado Lugar, Hora y Fecha: Siendo las 09:30 horas del día martes 28 de abril de 2009, reunidos en el la Delegación de SEMARNAT de Zacatecas, Cita en la calle 2da. de Matamoros No. 127 Centro Histórico Participan: _________________________ _________________________ _________________________

_________________________

Orden del día. 1.- Registro de asistencia 2.- informe de las comisiones como resultado de las diferentes visitas 3.-Acuerdo sobre la contingencia de la Influenza porcina y sus consecuencias. 4.- Visita el Director de Relaciones Públicas lic. Sergio Romo Fonseca Desarrollo de los acuerdos: Lectura Orden del Día, aprobada por unanimidad. Se aprueba por unanimidad como relator al: Dr. Hipólito Rivera villa Y como moderador a Lic. Cesar Alejandro Soto Bernal

CCDS/056 ACUERDO:

Se acuerda Comisionar y convocar al comité del museo Interactivo a recibir y acompañar al personal de la Universidad Agraria Antonio Narro de Saltillo en el lugar cede del evento del Cambio Climático para el Desarrollo Sustentable, el día y hora que informe la LIX Legislatura.

Se acuerda que la próxima reunión ordinaria sea el miércoles 06 de mayo de 2009 a las 17:00 horas en la Presidencia Municipal, de Zacatecas. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:30 horas del día 28 de abril de 2009.

..

...

4.6 Acta circunstanciada Documento donde se hace una descripción de las acciones y acuerdos tomados en una reunión y en la misma se incluyen aquellos acuerdos sobre los que el cuerpo constituido toma una acción. Un acta circunstanciada se compone de:

Encabezado

Nombre del organismo

Fecha, hora y lugar de la reunión

Nombre y cargo de los asistentes

Antecedentes

Acuerdos

Conclusiones

Líneas de cierre

Firmas de los involucrados

4.6.1 Ejemplo de acta circunstanciada

ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:

CONTRATO No.:

RESIDENCIA DE OBRA:

ACTA CIRCUNSTANCIADA EN________, ESTADO DE_________, SIENDO LAS___HORAS DEL DÍA___ DEL MES DE ____ DEL AÑO 200__,

LOS QUE SUSCRIBIMOS, CUYOS NOMBRE Y REPRESENTACIONES SE INDICAN A CONTINUACIÓN; POR

PARTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (EN LO SUBSECUENTE PEMEX) LOS CC_______, _______,

EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA, Y RESIDENTE DE OBRA DE _______, MISMOS QUE SE

IDENTIFICAN PARA LOS EFECTOS LEGALES DE LA PRESENTE, CON LAS CREDENCIALES NOS. _______, Y

_______ EMITIDAS POR PEMEX, Y POR PARTE DE _______ (EN LO SUCESIVO CONTRATISTA), LOS CC

._______, Y _______, EN CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y APODERADO LEGAL,

QUIENES SE IDENTIFICAN CON _______, REUNIDOS EN _______ DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE _______,

UBICADA EN _______________________________________, POR ESTE ACTO Y DE CONFORMIDAD CON LOS

ARTÍCULOS 61Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 130

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

PROCEDEN A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

_______________________________________, PACTADOS EN EL CONTRATO Nº _________, (PARA EFECTOS

DEL ACTA EL CONTRATO); ADJUDICADO POR PEMEX AL CONTRATISTA.

MODIFICACIONES

LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS PACTADAS, EN EL CONTRATO, HAN SIDO MODIFICADAS CONFORME A

LOS ALCANCES JURÍDICOS DE LOS CONVENIOS.

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

SOBRE LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE QUEDARON PENDIENTES POR

EJECUTAR DERIVADO DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE HACE LA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LAS

PARTIDAS, LAS CUALES SE ADJUNTAN EN EL ANEXO ÚNICO, EL CUAL CORRE AGREGADO A LA PRESENTE

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SE TIENEN POR AQUÍ REPRODUCIDOS COMO SI

A LA LETRA SE INSERTASEN.

PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN CONFORME A DERECHO, REALIZADA EL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS, SE HACE CONSTAR QUE POR LA EJECUCIÓN DE LOS

MISMOS, SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES ASUNTOS PENDIENTES (COMO SON: AJUSTE DE COSTOS,

ESTIMACIONES, PAGOS EN EXCESO, PENAS CONVENCIONALES POR APLICAR, OBRA PENDIENTE POR

EJECUTAR, MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADO POR EL

CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRA EN EL SITIO DE LA OBRA, Y QUE SERÁN UTILIZADOS

POSTERIORMENTE EN LA CONCLUSIÓN O TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CONCEPTO DE OBRA

EJECUTADOS PARCIALMENTE DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA,

CONCEPTO DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE CATALOGO Y QUE FUERON SOLICITADOS EN EL

PROCESO DE LA OBRA (Y QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE), REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO QUE

GUARDA LA OBRA Y MATERIALES QUE SE LE RECIBEN AL CONTRATISTA COMO SUMINISTRO, CONSTANCIA

4.6.1 Ejemplo de acta circunstanciada

ACTA CIRCUNSTANCIADA No.:

CONTRATO No.:

RESIDENCIA DE OBRA:

DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA QUE LA DEPENDENCIA

O ENTIDAD PUEDA HACERSE CARGO Y, EN SU CASO, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, OTROS (LOS QUE

SE CONSIDEREN NECESARIOS))

ACUERDOS SE ACUERDA ENTRE LAS PARTES CELEBRAR EL DÍA _____ DE __________________ DE ______________ UNA

REUNIÓN DE TRABAJO, EN LAS OFICINAS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE, SITA EN

________ A EFECTO SEÑALAR EL PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO.

---------------------------------------------CIERRE DEL ACTA-------------------------------------------------

SIENDO LAS ____ HORAS CON ____ MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, SE TIENE POR CONCLUIDA LA

PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE POR TRIPLICADO, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR PETRÓLEOS MEXICANOS

Supervisor de Obra Residente de Obra

POR EL CONTRATISTA

Superintendente de Construcción Representante Legal

..

...

4.7 Oficio de aviso de terminación de obra De acuerdo al Artículo 57 de la L.O.P.D.F.- El contratista comunicará por escrito a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se tendrán por recibidos.

La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, comunicará a la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto. En la fecha señalada, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el acta correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y finiquito del contrato.

La liquidación de la obra deberá efectuarse en un período que no excederá de cien días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, para lo cual la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, notificará con la debida anticipación al contratista para los efectos procedentes. De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, procederá a realizarla unilateralmente.

El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado a finiquitar el contratista, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad deberá requerir por escrito al contratista que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendrán veinte días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad finiquitará la obra pública unilateralmente. En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad podrá establecerlo en el contrato de acuerdo con las características particulares de la obra pública a realizar; de no ser especificado en el mismo, se sujetará al plazo señalado en este artículo.

De acuerdo al Artículo 74 del R.L.O.P.D.F.- Los plazos para verificación de los trabajos terminados por parte de la Administración Pública así como para llevar a cabo y documentar la entrega-recepción, se analizará previamente a su establecimiento en el contrato tomando en consideración que la liquidación o el acto de finiquito son acciones que corresponden a etapas diferentes y que en algunos casos según programa de entrega-recepción esta podrá planearse para que sea posterior a la liquidación o en otros, la entrega recepción podrá planearse para que sea realizada previa a la liquidación, dejándose siempre el acto de finiquito para el final. Para tal efecto el aviso de terminación de los trabajos por parte de los contratistas deberá ser dentro de los diez días hábiles anteriores a la fecha de terminación de los mismos, debiendo entregarse con la solicitud para la recepción de obra, la garantía de vicios ocultos, defectos y otras responsabilidades por el monto especificado en cada contrato y convenio.

4.7.1 Ejemplo de oficio de aviso de terminación de obra

MEXICO, D.F. A 01 DE OCTUBRE DEL 2007. ASUNTO: AVISO DE TERMINACION DE OBRA

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELIGACIÓN IZTAPALAPA P R E S E N T E POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ESTA EMPRESA CONTRATISTA CONCOAR, S.A DE C.V, COMUNICA A LA DEPENDENCIA, QUE DA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS, REFERENTES A: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, AMPARADOS BAJO EL CONTRATO N°. IZT-DGODU-LP-132-07. ASI COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO No. 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITO FECHA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA QUE PROCEDA LA RECEPCION DE LOS MISMOS. SIN MAS POR EL MOMENTO, ESTOY A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

A T E N T A M E N T E.

____________________________________ REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. .- DIRECTOR DE OBRAS. C.C.P. .- COORDINADOR DE CONSTRUCCION. C.C.P. .- SUPERVISION INTERNA.- AUX. DE RESIDENTE DE OBRA C.C.P. .- RESIDENCIA DE SUPERVISION

..

...

TEMA V

ESTIMACIONES

..

...

TEMA V. ESTIMACIONES

5.1 Generalidades La valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos. 5.2 Estimaciones de supervisión

De acuerdo al Artículo 50 de la L.O.P.D.F.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades establecerán la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o del proyecto integral, y esta residencia será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, de acuerdo con los alcances específicos del trabajo solicitado.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones presentadas por la supervisión para tramite de pago, deberá ser autorizada por la residencia de la obra de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, previa verificación de la existencia física de la obra o de los servicios contratados, así como de la presentación de la documentación que acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio de las de más funciones que para la residencia de la obra se establezcan en el Reglamento de la Ley.

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

No. DE CONTRATO: IZT - DGODU - LP - 098 - 09 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.:

EMPRESA: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A DE C.V PERÍODO DEL AL

Nº DE ESTIMACIÓN: 2 (DOS)EMPRESA SUPERVISORA: PROSUCM, S.A. DE C.V.

INICIA CONTEO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN.

17-Jun-09

28-Mayo-2009 15-Junio-2009Nº DE CONTRATO DE LA EMPRESA

SUPERVISORA: IZT-DGODU-IR-092-09

16-Junio-2009

16-Jun-09

17-Jun-09

FECHA DE ENTREGA

DE ESTIMACIÓN:

FECHA DE

APROBACIÓN DE

ESTIMACIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE

ESTIMACIÓN:

-

90,673.27$

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE

ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA SUP.

INT.:

APROBÓ SUPERVISIÓN EXTERNA

CONCEPTO

1 2

2

CONTEO EN DÍAS NATURALES

7

REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA POR PARTE

CONTROL DE ESTIMACIONES"OBRA POR CONTRATO DE RECURSOS LOCALES"

5 6 9FECHA DE

AUTORIZACIÓN DE LA

ESTIMACIÓN:

4

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA POR

PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y ENTREGA DE LA MISMA

A LA SUPERVISIÓN INTERNA.

4

REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN POR

PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA.

1 2ELABORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA CONGENERADORES POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y ENTREGA ALA SUPERVISIÓN EXTERNA.

3

5 68

3

1

35

AUTORIZÓ AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

"DELEGACION IZTAPALAPA"DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRASCOORDINACIÓN TÉCNICA

7 84

O B S E R V A C I O N E S "1"

17-Jun-09

UTILIZAR EN

CASO

UTILIZAR EN

CASO DE

UTILIZAR EN CASO

UTILIZAR EN

CASO DE

10 11 12

O B S E R V A C I O N E S "2"

13 14

131210

11

ENVÍO DE LA CLC A LA SECRETARÍA DE FINANZAS1 2 3 94 5 6 7 8

11

10

9

8 9

8

2 6

6VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS POR PARTE DE

LA CONTRALORÍA INTERNA.1 2 3 5

7

5

75 6

7

1

1

1

4

6

6

1 2 3

3

5

4

4

ENVÍO DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA CON GENERADORES

POR PARTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE

ESTIMACIONES), PARA REVISIÓN Y FIRMAS DEL JEFE DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL Y COORDINADOR CORRESPONDIENTES.

REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA POR PARTE

DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE

ESTIMACIONES).

2 3 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR

PARTE DE LA DIR.GRAL.ADMÓN.:

1

REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y ELABORACIÓN DE CLC

POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS

RECABAR FIRMAS DEL J.U.D. DE CONCURSOS,

CONTRATOS Y ESTIMACIONES; DIRECTOR DE OBRAS Y

DIRECTOR GENERAL.

92

72

8

6

COPIADO Y ELABORACIÓN DE ENVÍO A LA

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU

TRAMITE.

7

PAGO DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE LASECRETARÍA DE FINANZAS

3

4

3 4

4

5

5

1 2 3 4 14 198 9 10 11

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR

PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA:

12 13

O B S E R V A C I O N E S "1"

2015 16 17 18

UTILIZAR EN

CASO

UTILIZAR EN

CASO DE

UTILIZAR EN CASO

UTILIZAR EN

CASO DE

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

R.F.C. CLIENTE

FECHA

Part. Cantidad P. Unitario Importe

IMPORTE ESTIMADO $78,846.32MAS 15% DE I.V.A $11,826.95SUBTOTAL $90,673.27

AMORTIZACION DEL ANTICIPO $7,884.6315% I.V.A. ANTICIPO $1,182.70TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $9,067.33

GDF 971205 4NA

17 DE JUNIO DEL 2009

Concepto

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACION IZTAPALAPAPLAZA DE LA CONSTITUCION S/N COL. CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL ENTRE PINO SUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE, y DELEGACION IZTAPALAPA AYUNTAMIENTO ESQ. CON ALDAMA Nº 63, COL. BARRIO SAN LUCASC.P. 09000

RECIBI DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACION IZTAPALAPA LA CANTIDAD DE $90,673.27 (NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) RELATIVO A:SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No IZT-DGODU-IR-092-09.

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $9,067.33

VALOR FACTURADO $70,961.69I.V.A FACTURADO $10,644.25TOTAL $81,605.94DEDUCCIONES

2.0% SACOP-CG $1,576.93APORTACIÓN VOLUNTARIA QUE SE CUBRE AL INSTITUTO MEXICANO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (IMDT) $157.69TOTAL DEDUCCIONES $1,734.62IMPORTE LIQUIDO $79,871.32

BANCO : BBVA / BANCOMERSUCURSAL: 1277 PLAZA 00180 D.F.No DE CUENTA: 012180001423323459

SUB TOTAL 78,846.32

I. V. A. 11,826.95

T O T A L $90,673.27

(SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 32/100 M.N)

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA

(NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N)

DIRECTOR DE OBRASCONTRATISTAPROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACION IZTAPALAPAPLAZA DE LA CONSTITUCION S/N COL. CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL ENTRE PINO SUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE, y DELEGACION IZTAPALAPA AYUNTAMIENTO ESQ. CON ALDAMA Nº 63, COL. BARRIO SAN LUCASC.P. 09000

RECIBI DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACION IZTAPALAPA LA CANTIDAD DE $90,673.27 (NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) RELATIVO A:SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No IZT-DGODU-IR-092-09.

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

ESTIMACIÓN No. FECHA

2 ( DOS ) 16-Jun-09

CONTRATO No. ANTICIPO

IZT-DGODU-IR-092-09 147,783.26$

SUSPENSIÓN

CONVENIO DE REINICIO

ANTERIOR AJUSTE ACTUAL

IMPORTE 1,285,071.75$

I.V.A. 192,760.76$

TOTAL 1,477,832.51$

TOTAL DEL CONTRATO 1,477,832.51$ TOTAL DE AJUSTE DE COSTOS

TIPO FECHA DE FIANZA No. DE FIANZA MONTO

CUMPLIMIENTO 11-Mar-09 1027951 128,507.18$

ANTICIPO 11-Mar-09 1027956 147,783.26$

ANTERIOR ACUMULADO ESTIMACIÓN ACTUAL ANTERIOR ACUMULADO ESTIMACIÓN ACTUAL

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS CONTRATOS Y ESTIMACIONES

Diciembre 16, 2009

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRAS

COORDINACIÓN TÉCNICA

CONTROL DE ESTIMACIONES

Abril 1, 2009 Mayo 27, 2009

Marzo 25, 2009 Octubre 20, 2009

Mayo 28, 2009

UBICACIÓN: AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

REGISTRO G.D.F. GDF-SOS-4615

AL

28-May-09 15-Jun-09

PERIODO DEL

EMPRESA : PROSUCM, S.A. DE C.V.R.F.C. PRO 930421 7Q4

SERVICIO: SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVOSALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DEÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DEJUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

I.M.S.S. C35 25624 10

INFONAVIT C35 25624 10

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO AVANCE FINANCIERO

FIANZAS MONTERREY, S.A.

FIANZAS MONTERREY, S.A.

MONTO DE AJUSTE DE COSTOMONTO DEL CONTRATO MONTO DE CONVENIOS ADICIONALES

AFIANZADORA

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

ANTERIOR ACUMULADO ESTIMACIÓN ACTUAL ANTERIOR ACUMULADO ESTIMACIÓN ACTUAL

$7,389.16 $16,456.49 $9,067.33 $73,891.63 $164,564.90 $90,673.27

90,673.27$

CON LETRA

9,067.33$ 78,846.32$

1,576.93$ 11,826.95$

157.69$ 90,673.27$

10,801.95$

10,801.95$ 79,871.32$

ESTA ESTIMACIÓN IMPORTA LA CANTIDAD DE

DEDUCCIONES RESUMEN

10% DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO IMPORTE DE ESTIMACIÓN

11.14%184

% DE AVANCE REAL

(NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N)

DÍAS FALTANTES PARA TERMINAR LOS SERVICIOS % DE LA OBRA PROGRAMADA

6.71%

15% DE I.V.A.

APORTACIÓN VOLUNTARIA QUE SE CUBRE AL INSTITUTO MEXICANO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (IMDT) TOTAL

2.0% SACOP-CG

DEDUCCIONESOTRAS DEDUCCIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN J.U.D. DE CONCURSOS CONTRATOS Y ESTIMACIONES

TOTAL DE DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: PROSUCM, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

“El Ing. José Luís Navarro Estrada manifiesta que los trabajos ejecutados y soportes documentales que dan sustento al inicio del trámite de pago de la presente estimación, fueron verificados y validados por los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás normatividad aplicable en materia de obra pública, de conformidad con el oficio número 12.200.2566/2006, de fecha 2 de octubre de 2006”

DIRECTOR DE OBRAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ADMINISTRADOR ÚNICO

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

FECHA:

ESTIMACION No. 2 (DOS) PERIODO DEL 28 DE MAYO DE 2009 AL 15 DE JUNIO DEL 2009

CONTRATISTA: PROSUCM, S.A. DE C.V.

SERVICIO:

MONTO DEL CONTRATO S/IVA $1,285,071.75

UBICACIÓN:MONTO DEL CONTRATO C/IVA $1,477,832.51

DELEGACION CLAVE

CONTRATADA ACUMULADA A LA FECHA ESTIMACION ANTERIOR ESTA ESTIMACION IMPORTE DE PROPUESTA

20.0000 2.189940% 2.18994%

7 1.0000 0.250000% 0.000000 0.250000% $1,285,071.75

8 1.5000 1.500000% 0.000000 1.500000% $1,285,071.75

9 2.0000 0.055380% 0.000000 0.055380% $1,285,071.75

10 6.0000 0.161500% 0.000000 0.161500% $1,285,071.75

11 2.0000 0.055380% 0.000000 0.055380% $1,285,071.75

12 3.5000 0.056920% 0.000000 0.056920% $1,285,071.75

13 2.0000 0.055380% 0.000000 0.055380% $1,285,071.75

14 2.0000 0.055380% 0.000000 0.055380% $1,285,071.75

Deteccion fisica de instalaciones subterraneas

solucionar problemas contructivos de orden tecnico (no cambio de proyecto)

Aportacion de apoyo tecnico para interpretar documentos

Asistencia a juntas de trabajo programadas

Verificacion y tramitacion de estimaciones (pago)

Actualizacion de archivos

Verificacion del cumplimiento de requisitos de seguridad

NUMERO DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-092-09

COORDINACION DE CONSTRUCCION

FASE No 2 ACTIVIDADES INMERSAS (20%)

Recepcion fisica del area de obras, referencias, trazos, bancos de nivel y otras.

CLAVE

IMPORTE

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

PARTIDAS/CONCEPTOS.

PORCENTAJES POR ACTIVIDAD

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

16 de Junio de 2009

$711.67

$711.67

$731.46

$2,075.39

$711.67

$711.67

$19,276.08

$3,212.68

14 2.0000 0.055380% 0.000000 0.055380% $1,285,071.75

40.00

PARCIALACUMULADO

CONTRATISTA

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

Verificacion del cumplimiento de requisitos de seguridad

RESIDENTE DE OBRA

$711.67

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

28,142.29$

28,142.29$

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO URBANO

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

FECHA:

ESTIMACION No. 2 (DOS) PERIODO DEL 28 DE MAYO DE 2009 AL 15 DE JUNIO DEL 2009

CONTRATISTA: PROSUCM, S.A. DE C.V.

SERVICIO:

MONTO DEL CONTRATO S/IVA $1,285,071.75

UBICACIÓN:MONTO DEL CONTRATO C/IVA $1,477,832.51

NUMERO DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-092-09

COORDINACION DE CONSTRUCCION

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

16 de Junio de 2009

DELEGACION CLAVE

CONTRATADA ACUMULADA A LA FECHA ESTIMACION ANTERIOR ESTA ESTIMACION IMPORTE DE PROPUESTA

30.0000 1.075298% 1.07530%

15 1.00000.056900% 0.000000 0.056900% $1,285,071.75

16 4.00000.079230% 0.000000 0.079230% $1,285,071.75

17 2.50000.079230% 0.000000 0.079230% $1,285,071.75

18 4.00000.307700% 0.000000 0.307700% $1,285,071.75

19 0.50000.038500% 0.000000 0.038500% $1,285,071.75

20 1.00000.076900% 0.000000 0.076900% $1,285,071.75

22 2.0000

$988.22

Definir e informar por escrito la aceptacion o rechazo según la verificacion con descripcion expresa de los motivos$494.75

Constatar que la la instalación de equipos y dispositivos que formen parte de la obra y que cumplen con los requisitosestablecidos

Llevar a cabo las pruebas para verificacion$3,954.17

Entrega de programas de suministros con: Ingenieria basica, procedencias de suministros, requisiciones, periodo depruebas y recepcion, periodo de inspeccion y aceptacion $1,018.16

FASE No3 CUMPLIMIENTO DE CALIDAD (30 %)

Verificar la calidad de materia prima, producto en proceso y producto final establecidas en los planos , proyecto,especificaciones del area contratante y en su defecto, normas de construccion. $731.21

PORCENTAJES POR ACTIVIDAD

IMPORTE

CLAVE

PARTIDAS/CONCEPTOS.

Implementación del programa de verificación y su aprobación por parte de la Delegación$1,018.16

Constatar que la contratista presente planos auxiliares para verificacion durante los trabajos22 2.00000.053800% 0.000000 0.053800% $1,285,071.75

23 4.00000.250000% 0.000000 0.250000% $1,285,071.75

24 0.50000.038500% 0.000000 0.038500% $1,285,071.75

26 3.00000.015308% 0.000000 0.015308% $1,285,071.75

27 2.50000.079230% 0.000000 0.079230% $1,285,071.75

PARCIALACUMULADO

CONTRATISTA

PROSUCM, S.A. DE C.V.

C. ARQ. JOSE JAIME PEREZ ABARCA

ADMINISTRADOR UNICO

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

C. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA ING. EDMUNDO FIDENCIO CASARREAL OLVERA

$494.75

$196.72

Notificar por escrito la aprobacion o desacuerdo en bancos de materiales

Realizar los levantamientos de detalle en la obra junto con la contratista

Constatar y hacer cumplir el estado de limpieza de la obra, protecciones y medidas para mejorar el ambiente deacuedo con lo establecido en los alcances de las normas de construccion

41,960.64$

EQUIPAMIENTO URBANO

RESIDENTE DE OBRA

13,818.35$

Clasificar el subsuelo en excavaciones, según sus caracteristicas y profundidad, con registros fotograficos y equiposapropiados $3,212.68

$691.37

ING. JOSE CARLOS ALVAREZ ANGULO ING. ARQ. MARCO ANTONIO ROMERO BECERRIL

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

$1,018.16

Constatar que la contratista presente planos auxiliares para verificacion durante los trabajos

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

FECHA:

ESTIMACION No. 2 (DOS) PERIODO DEL 28 DE MAYO DE 2009 AL 15 DE JUNIO DEL 2009

CONTRATISTA: PROSUCM, S.A. DE C.V.

SERVICIO:

MONTO DEL CONTRATO S/IVA $1,285,071.75

UBICACIÓN:MONTO DEL CONTRATO C/IVA $1,477,832.51

NUMERO DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-092-09

COORDINACION DE CONSTRUCCION

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

16 de Junio de 2009

DELEGACION CLAVE

CONTRATADA ACUMULADA A LA FECHA ESTIMACION ANTERIOR ESTA ESTIMACION IMPORTE DE PROPUESTA

25.0000 0.563720% 0.56372%

29 2.00000.107580% 0.000000 0.107580% $1,285,071.75

30 4.00000.070770% 0.000000 0.070770% $1,285,071.75

31 4.00000.070770% 0.000000 0.070770% $1,285,071.75

32 2.00000.051540% 0.000000 0.051540% $1,285,071.75

33 8.00000.051540% 0.000000 0.051540% $1,285,071.75

34 1.00000.051540% 0.000000 0.051540% $1,285,071.75

35 1.0000 0.076900% 0.000000 0.076900% $1,285,071.75Destacar conceptos criticos que ocasionen atrasos para darles seguimiento especial. $988.22

Verificacion del cumplimiento de programas vigente en la obra$662.33

Reporte semanal y mensual sobre avances y resultados de los trabajos, destacando desviaciones y su impacto$662.33

Comprobacion de que tiempos y conceptos programados sean concruentes con los recursos y requerimientos detrabajo asi como las cantidades de obra. $909.45

Analizar las reprogramaciones presentadas por contratistas o proveedores y emitir opinion$909.45

En su caso implemetar los programas corregidos$662.33

Verificar que la contratista entregue en el plazo fijado por la Delegación$1,382.48

FASE No 4 CONTROL DE PROGRAMAS (25%)

CLAVE

PARTIDAS/CONCEPTOS.

PORCENTAJES POR ACTIVIDAD

IMPORTE

35 1.0000 0.076900% 0.000000 0.076900% $1,285,071.75

36 3.0000 0.083080% 0.000000 0.083080% $1,285,071.75

PARCIALACUMULADO

CONTRATISTA

PROSUCM, S.A. DE C.V.

C. ARQ. JOSE JAIME PEREZ ABARCA

ADMINISTRADOR UNICO

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

C. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

Destacar conceptos criticos que ocasionen atrasos para darles seguimiento especial.

Proponer reprogramaciones por atrasos en cambios de proyecto

$988.22

$1,067.64

ING. EDMUNDO FIDENCIO CASARREAL OLVERA

EQUIPAMIENTO URBANO

RESIDENTE DE OBRA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. JOSE CARLOS ALVAREZ ANGULO ING. ARQ. MARCO ANTONIO ROMERO BECERRIL

49,204.87$

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y

7,244.23$

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

FECHA:

ESTIMACION No. 2 (DOS) PERIODO DEL 28 DE MAYO DE 2009 AL 15 DE JUNIO DEL 2009

CONTRATISTA: PROSUCM, S.A. DE C.V.

SERVICIO:

MONTO DEL CONTRATO S/IVA $1,285,071.75

UBICACIÓN:MONTO DEL CONTRATO C/IVA $1,477,832.51

NUMERO DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-092-09

COORDINACION DE CONSTRUCCION

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

16 de Junio de 2009

DELEGACION CLAVE

CONTRATADA ACUMULADA A LA FECHA ESTIMACION ANTERIOR ESTA ESTIMACION IMPORTE DE PROPUESTA

10.0000 2.306600% 2.30660%

37 0.70000.700000% 0.000000 0.700000% $1,285,071.75

38 0.65000.650000% 0.000000 0.650000% $1,285,071.75

39 0.65000.650000% 0.000000 0.650000% $1,285,071.75

40 0.65000.030000% 0.000000 0.030000% $1,285,071.75

41 0.6500Elaborar tabla comparativas entre montos ejecutados y los programados vigentes.

Actualizar los presupuestos junto con la contratista con la periodicidad establecida surgida por cambios deproyecto,trabajos extraordinarios, cantidades adicionales o disminuidas. $385.52

en caso de adjudicacion directa:

Revisar con el Contratista la informacion base, asi como las cantidades de obra $8,352.97

Solicitar del contratista el presupuesto y verificar que los precios correspondan a tabulador con los ajustes que seindiquen. $8,352.97

En caso de adjudicación por licitación:

Revisar que el presupuesto del licitante contratado tenga la informacion completa referente a presupuesto (catalogode conceptos, unidades, cantidades, precios importes correctos o ajustes en su caso, y congruencia con analisis deprecios, costos basicos,

$8,995.50

FASE No 5 CONTROL PRESUPUESTAL (10%)

CLAVE

PARTIDAS/CONCEPTOS.

PORCENTAJES POR ACTIVIDAD

IMPORTE

41 0.65000.030000% 0.000000 0.030000% $1,285,071.75

42 0.65000.030000% 0.000000 0.030000% $1,285,071.75

43 0.70000.032200% 0.000000 0.032200% $1,285,071.75

44 0.65000.030000% 0.000000 0.030000% $1,285,071.75

45 0.70000.032200% 0.000000 0.032200% $1,285,071.75

46 0.65000.030000% 0.000000 0.030000% $1,285,071.75

47 0.65000.030000% 0.000000 0.030000% $1,285,071.75

49 0.6500 0.030000% 0.000000 0.030000% $1,285,071.75

51 0.7000 0.032200% 0.000000 0.032200% $1,285,071.75

PARCIALACUMULADO

PROSUCM, S.A. DE C.V.

C. ARQ. JOSE JAIME PEREZ ABARCA

ADMINISTRADOR UNICO

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

C. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

ING. EDMUNDO FIDENCIO CASARREAL OLVERA

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE CARLOS ALVAREZ ANGULO ING. ARQ. MARCO ANTONIO ROMERO BECERRIL

29,641.45$

78,846.32$

Analizar reclamaciones de la contratista de obra, evaluarlos y emitir opinion y contrapropuesta. $413.79

Elaborar estimaciones por separado por obra ejecutada correspondiente al periodo actual y anteriores.$385.52

Exiigir al contratista la solicitud y analisis de propuesta de precios extraordinarios. $385.52

Presentar con la periodicidad requerida, a la residencia de obra o al responsable de la dependencia, entidad u organodesconcentrado, cantidades de obra ejecutadas, cotejadas con numeros generadores, debidamente conciliados. $385.52

Verificar en su caso elaborar las estimaciones de pago correspondientes, recabando las firmas y entregarlas.$413.79

Denotar las deducciones que deben hacerse al contratista de obra, por descuentos del codigo financiero, aportacionesal ICIC, penalizaciones, retenciones y cualquier otro que sea procedente. $385.52

Verificar numeros generadores en la cuantificacion de trabajo, conciliar con la contratista y reportar a la dependencia,entidad u organo desconcentrados. $413.79

Mantener informada a la dependencia, entidad u organo desconcentrado, sobre variaciones en monto o plazo deejecucion u otra causa, para la formulacion de los convenios correspondientes. $385.52

Elaborar tabla comparativas entre montos ejecutados y los programados vigentes.$385.52

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

FECHA: HOJA 1 DE 1

ESTIMACION No. 2 (DOS) PERIODO DEL 28 DE MAYO DE 2009 AL 15 DE JUNIO DEL 2009

CONTRATISTA: PROSUCM, S.A. DE C.V.

SERVICIO:

MONTO DEL CONTRATO S/IVA $1,285,071.75

UBICACIÓN:MONTO DEL CONTRATO C/IVA $1,477,832.51

DELEGACION CLAVE

UNIDAD CONTRATADA ACUMULADA A LA FECHA ESTIMACION ANTERIOR ESTA ESTIMACION IMPORTE DE PROPUESTA

SERVICIO 1.00 0.111355578 0.05000000 0.061355578 $1,285,071.75

$78,846.32

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

CANTIDADES DE SERVICIO

NUMERO DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-092-09

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

16 de Junio de 2009

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

SUPERVISION PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DEPROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO,UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO,DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZADE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

PARTIDAS/CONCEPTOS.

$78,846.32

COORDINACION DE CONSTRUCCION

CLAVE

IMPORTE

FECHA DE AUTORIZACION: 17 DE JUNIO DE 2009 PARCIALACUMULADO

CONTRATISTA

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

78,846.32$

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

$78,846.32

EQUIPAMIENTO URBANO

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

78,846.32$

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y

5.2.1 Ejemplo de estimacion de supervision

FECHA: HOJA 1 DE 1

ESTIMACION No. 2 (DOS) PERIODO DEL 28 DE MAYO DE 2009 AL 15 DE JUNIO DEL 2009 COORDINACION DE CONSTRUCCION

CONTRATISTA: PROSUCM, S.A. DE C.V. UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

SERVICIOS:

MONTO DEL CONTRATO S/IVA $1,285,071.75

UBICACIÓN: MONTO DEL CONTRATO C/IVA $1,477,832.51

CODIGO CIPUPROGRAMADO ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO A LA FECHA

$1,285,071.75 $64,253.59 $143,099.91

NUMERO DE CONTRATO IZT-DGODU-IR-092-09

IMPORTES DEL SERVICIO

IMPORTE ESTA ESTIMACION

16 de Junio de 2009

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

RESUMEN

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE ÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZA DE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

CLAVE

PARTIDAS/CONCEPTOS.

SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO SALVADORALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE

$78,846.32$1,285,071.75 $64,253.59 $143,099.91

PARCIAL $78,846.32

MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIOS (CON IVA) $1,477,832.51 ACUMULADO $78,846.32

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION $90,673.27 IVA $11,826.95

ESTIMADO ANTERIOR $73,891.63 TOTAL $90,673.27

SALDO POR EJERCER $1,313,267.61

CONTRATISTA

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

ALLENDE, UBICADO EN AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DEÉBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CABEZADE JUÁREZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

RESIDENTE DE OBRA

$78,846.32

..

...

5.3 Estimaciones de obra

De acuerdo al Artículo 52 de la L.O.P.D.F.- Las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaran por el contratista a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad por periodos máximos mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Para este efecto, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades deberán fijar la fecha de corte.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de supervisión de la obra publica que se trate.

Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revisión de una estimación, no resueltas, se incorporaran una vez conciliadas en el periodo de la estimación siguiente o siguientes, haciendo referencia al periodo de su ejecución. Entre tanto, quedara pendiente el pago de los valores en proceso de conciliación.

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra"DELEGACION IZTAPALAPA"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANODIRECCIÓN DE OBRAS

COORDINACIÓN TECNICACONTROL DE ESTIMACIONES

No. DE CONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.:EMPRESA: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V. PERÍODO: ALNº DE ESTIMACIÓN: 04 (CUATRO)

EMPRESA SUPERVISORA: PROSUCM, S.A. DE C.V. IZT-DGODU-IR-188-08

5

8

"OBRA POR CONTRATO DE RECURSOS LOCALES"

Nº DE CONTRATO DE LA EMPRESA

SUPERVISORA

16 de Septiembre de 2008

4 9

UTILIZAR EN CASO

3

CONTEO EN DÍAS HÁBILES

FECHA DE ENTREGA DE ESTIMACIÓN:

4

3 de Octubre de 2008

30 de Septiembre de 2008

FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTIMACIÓN:

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA SUP. INT.:

2,729,588.03$

NOMBRE Y FIRMA

APROBÓ RESIDENCIA DE SUPERVISION

3 de Octubre de 2008

AUTORIZÓ AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA

7 8

FECHA DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN:

CONCEPTO

4

UTILIZAR EN CASO

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y ENTREGA DE LA MISMA A LA SUPERVISIÓN INTERNA.

ELABORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA CON GENERADORES POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y ENTREGA A LA SUPERVISIÓN EXTERNA.

3 4

1 2

1

ENVÍO DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA CON GENERADORES POR

2

2 65 7

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA DIR.GRAL.ADMÓN.:

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN:

INICIA CONTEO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN.

REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA. 2 3

NOMBRE Y FIRMA

3

1 5 6

O B S E R V A C I O N E S " 1 "

1REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE ESTIMACIONES).

ENVÍO DE LA ESTIMACIÓN COMPLETA CON GENERADORES POR PARTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE ESTIMACIONES), PARA REVISIÓN Y FIRMAS DEL JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL Y COORDINADOR CORRESPONDIENTES.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA:

542 3

4

6

6 75

9

2 3

873 5 641 2COPIADO Y ELABORACIÓN DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU TRAMITE.

1

19 20

O B S E R V A C I O N E S " 2 "

16

RECABAR FIRMAS DEL J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES; DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR GENERAL.

1

REVISIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y ELABORACIÓN DE CLC POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS

11

11 13

12

12

18

8

17

109 11

8 9 10

13 14

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA. 1 2 3

71 2

10

8PAGO DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

1ENVÍO DE LA CLC A LA SECRETARÍA DE FINANZAS 2

1 2

9

12119 141310

3

54

4 53

4

4 5

3 15

5

6 7

7

6

76

6 8

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

PARTIDA PRESUPUESTAL 19-00-02-6100-00ESTIMACION No.

04 (CUATRO)

CONTRATO No.

IZT-DGODU-LP-205-08

CONV. DE DIFERIMIENTO

EMPRESA: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S. A. DE C. V.

OBRA:

UBICACIÓN:

IMPORTE 17,861,893.10$ IMPORTE

I.V.A. 2,679,283.97$ I.V.A.

TOTAL. 20,541,177.07$ TOTAL.

TOTAL DEL CONTRATO $20,541,177.07 TOTAL DE AJUSTE DE COSTOS

TIPO FECHA DE FIANZA

CUMPLIMIENTO 16 de Julio de 2008ANTICIPO 16 de Julio de 2008

ANTERIOR ACUMULADO ESTIMACION ACTUAL ANTERIOR

88043182

AVANCE FINANCIERO

MONTO DE CONVENIOS ADICIONALESMONTO DE CONVENIOS ADICIONALESMONTO DE CONTRATO

CHUBB DE MEXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

AFIANZADORACHUBB DE MEXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

No. DE FIANZA

ACUMULADO ESTIMACION ACTUAL

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

I.M.S.S. Y601157810-8

CONTROL DE ESTIMACIONES

PERIODO DEL

FECHA DE INICIO

16 de Septiembre de 2008

AL

30 de Septiembre de 2008

FECHA

FECHA DE TERMINACION

03 de Octubre de 2008

GDF-SOS-510

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

MONTO

880431802,054,117.71$ 6,162,353.12$

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE OBRASCOORDINACION TECNICA

R.F.C. CSU890404-3L7

19 de Diciembre de 2008

26 de Diciembre de 2008

23 de Julio de 2008

30 de Julio de 2008

ANTICIPO

6,162,353.12$

INFONAVIT

REGISTRO G.D.F.

Y601157810-8

ANTERIOR ACUMULADO ESTIMACION ACTUAL ANTERIOR

1,366,233.84$ 2,185,110.25$ 818,876.41$ 4,554,112.79$

ESTA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE

CON LETRA:

N V E

32.30% 3.12% 0.00%

30% AMORTIZACION DE ANTICIPO 818,876.41$ IMPORTE DE ESTIMACION

1.5% SRCOP-DF 35,603.32$ 15 % DE I.V.A.

2.0% SACOP-CG 47,471.10$ TOTAL

DEDUCCIONES

TOTAL DE DEDUCCIONES 906,697.94$ LIQUIDO A PAGAR

26.86

2,729,588.03$

7,283,700.82$ ACUMULADO ESTIMACION ACTUAL

2,729,588.03$

APORTACION VOLUNTARIA AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (I.C.I.C)

4,747.11$

87

DIAS FALTANTES PARA TERMINAR LA OBRA % DE LA OBRA PROGRAMADA

DEDUCCIONES RESUMEN

% DE AVANCE REAL

TOTAL (N+V+E)

35.42%

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S. A. DE C. V.

ADMINISTRADOR UNICO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

COORDINADOR DE CONSTRUCCION J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

DIRECTOR DE OBRAS

2,373,554.81$

1,822,890.09$

356,033.22$

( DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. )

2,729,588.03$ 906,697.94$

EL ING. JOSÉ LUIS NAVARRO ESTRADA MANIFIESTA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SOPORTES DOCUMENTALES QUE DAN SUSTENTO AL INICIO DEL TRAMITE DE PAGO DE LAPRESENTE ESTIMACIÓN, FUERON VERIFICADOS Y VALIDADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DECONFORMIDAD CON EL OFICIO NÚMERO 12.200.2566/2006, DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2006.

%

Página 1 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

I.- CONCEPTOS NORMALES DE CATALOGO14 ALBERCA

Mat-404 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA EN PROPORCION 1-1-6. m2 95.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 76.26 $ 106.30 $ 8,106.44

Mat-153 OK EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 CON ARISTAS VIVAS A CUALQUIER NIVEL. M 120.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 75.20 $ 43.50 $ 3,271.20

Mat-344 ENTORTADO SOBRE RELLENO EN AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:4. M2 752.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 309.760 $ 55.87 $ 17,306.29

Mat-188 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, EN AREAS PLANAS. M2 45.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 38.120 $ 208.82 $ 7,960.22

Mat-929 OK SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO DE 16 MM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 1,125.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 174.27 $ 614.50 $ 107,088.92

Mat-288 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO. TON 4.15 #¡VALOR! #¡VALOR! 0.062 $ 16,741.42 $ 1,037.97

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TON 4.15 #¡VALOR! #¡VALOR! 0.062 $ 16,741.42 $ 1,037.97

Mat-1032 BOMBEO DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO ESTRUCTURAL DE F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 13 MM 3/8" CON BOMBA ESTACIONARIA, HASTA 10 MDE ALTUARA Y MINIMO 25 M3 DE COLADO, ICNLUYE: TENDIDO, ARMADO, AJUSTES Y MANIOBRAS DE LA LINEA DE COLADO, ACARREOSVERTICALES Y HORIZONATALES, ANDAMIOS, RETIRO DE LA LINEA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 94.99 #¡VALOR! #¡VALOR! 11.76 $ 282.30 $ 3,319.85

Mat-1037 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, PARA MUROS DE REFUERZOEN PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, ENDEREZADO, TRAZO, CORTES, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,ANDAMIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION..

TON 0.60 #¡VALOR! #¡VALOR! 0.072 $ 18,364.31 $ 1,322.23

Mat-1067 OK SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON SECCIONES CORREDIZAS A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK EN 3" ,COLOCADOS HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M, INCLUYE: HABILITADO, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES DECONSUMO, ARMADO, CRISTAL FLOTADO DE 6 MM .

M2 457.56 439.28 119.04 320.24 $ 2,161.74 $ 692,275.62

Mat-1070 OK SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE 20 X 10 COLOR BLANCO MOD 00600 MCA GRESS DE ARAGON, EN MUROS Y PISO DE DEALBERCA, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA CRESS PARA PISO DE PORCELANATO, LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA., ,INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ALINEACION, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 1,626.94 #¡VALOR! #¡VALOR! 1,071.39 $ 788.79 $ 845,101.72

PARCIAL $ 1,686,790.46 ACUMULADO $ 1,686,790.46 FECHA DE AUTORIZACION

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 2 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Mat-1086 CONFINAMIENTO DE ZONA DE OBRA, A BASE DE TELA DE PVC NEGRO DE 2.5 M DE ANCHO , COLOCADO EN EL ENRREJADO DEL PERIMETRODE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, HABILITADO, COLOCADO EN SIGSAGEO EN ENRREJADO, ACARREOS, MATERIALESMENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 500.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 238.65 $ 10.31 $ 2,460.48

Mat-1087 CONFINAMIENTO DE ZONA DE OBRA, A BASE DE TELA DE PVC NEGRO DE 2.5 M DE ANCHO CON MATERIAL PROPORCIONADO POR LADEPENDENCIA, COLOCADO EN EL ENRREJADO DEL PERIMETRO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL SUMINISTRADO POR LA DEPENDENCIA,HABILITADO, COLOCADO EN SIGSAGEO DEL ENRREJADO, ACARREOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 400.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 298.54 $ 4.63 $ 1,382.24

Mat-1112 OK SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA LISA COLOR AZUL OSCURO MOD. 00602 MCA GRESS DE ARAGON, EL LINEAS DE ALBERCA(CARRILES) MURO Y PISO, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA CRESS PARA PISO DE PORCELANATO, LECHADEADO CON CEMENTO PARABOQUILLA., , INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ALINEACION, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 675.00 572.62 0.00 572.62 $ 288.85 $ 165,401.29

Mat-1031 OK SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN MUROS DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL,INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA DE CONCTACTO, VENTANA SUPERIOR LONGITUDINAL PARA COLADO, MODULACION, CHAFLANES,ATEZADORES, SEPARADORES MOÑOS, CUÑAS, DESMOLDANTE, REMOCION DE REBABAS, LIMPIEZA, DESAPARICIÓN DE JUNTAS,

m2 531.47 #¡VALOR! #¡VALOR! 117.68 $ 447.48 $ 52,659.45

ATEZADORES, SEPARADORES MOÑOS, CUÑAS, DESMOLDANTE, REMOCION DE REBABAS, LIMPIEZA, DESAPARICIÓN DE JUNTAS,APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO

Mat-1115 OK SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIA CAÑA COLOR BLANCA MOD 00617 MCA GRESS DE ARAGON, EN ARISTAS ENTRE MURO Y PISO DEALBERCA, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA CRESS PARA PISO DE PORCELANATO, LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA., ,INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ALINEACION, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 160.00 99.43 0.00 99.43 $ 482.34 $ 47,959.07

Mat-1116 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOCIA COLOR BLANCA MOD619 MCA GRESS DE ARAGON, EN ALBERCA, ASENTADO CON PASTAADHESIVA CRESS PARA PISO DE PORCELANATO, LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA., , INCLUYE: TRAZO, NIVELACION,ALINEACION, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 4.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 4.00 $ 298.98 $ 1,195.92

Mat-1118 OK FABRICACION Y COLOCACION DE CAJILLO DE DUROCK HASTA 10.00M DE ALTURA, EN ZONA DE ALBERCA Y SQUASH, UNA CARA, , CONREPELLA BASECOAT, INCLUYE: CANAL DE AMARRE DE LAMINA PINTRO, TORNILLERIA, TRAZOS, CORTES, RECORTES, AJUSTES,DESPERDICIOS, MATERIAL MENOR DE CONSUMO, TORRE DE TRABAJO, ELEVACIONES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA YEQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 196.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 52.50 $ 508.57 $ 26,699.93

PARCIAL $ 297,758.38 ACUMULADO $ 1,984,548.84

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 3 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Mat-864 OK CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK ARMADO CON PERFIL DE 4" CON CRISTAL FLOTADO DE 9 MM DE ESPESOR INCLUYEMATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 79.65 38.41 0.00 38.41 $ 1,877.90 $ 72,130.14

PARCIAL $ 72,130.14 ACUMULADO $ 2,056,678.98

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 4 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

3 CUARTO DE SUBESTACION

Mat-301 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE: MATERIALES PARASEÑALAMIENTO.

m2 193.03 #¡VALOR! #¡VALOR! 86.92 $ 3.05 $ 265.11

Mat-263 CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, T.M.A. 40 MM. R.N., PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. m3 15.96 #¡VALOR! #¡VALOR! 13.43 $ 1,262.13 $ 16,950.41 Mat-076 CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN (ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, ). M2 115.80 #¡VALOR! #¡VALOR! 87.83 $ 162.00 $ 14,228.46 Mat-264 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL F´C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA, PARA DE

SUPERESTRUCTURA, (COLUMNAS TRABES, LOSAS MACIZAS Y RETICULARES, MUROS FALDONES Y PRETILESDESPERDICIO Y EQUIPO.M3 2.50 #¡VALOR! #¡VALOR! 2.50 $ 1,253.62 $ 3,134.05

PARCIAL $ 34,578.03 ACUMULADO $ 2,091,257.01

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 5 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

5 CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS DE LA ALBERCA OLIMPICA

Mat-350 RELLENO CON TEZONTLE EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE M3 87.20 #¡VALOR! #¡VALOR! 87.20 $ 216.42 $ 18,871.82

Mat-1031 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN MUROS DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL,INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA DE CONCTACTO, VENTANA SUPERIOR LONGITUDINAL PARA COLADO, MODULACION, CHAFLANES,ATEZADORES, SEPARADORES MOÑOS, CUÑAS, DESMOLDANTE, REMOCION DE REBABAS, LIMPIEZA, DESAPARICIÓN DE JUNTAS,APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2 531.47 531.47 530.34 1.13 $ 447.48 $ 505.65

Mat-1032 BOMBEO DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO ESTRUCTURAL DE F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 13 MM 3/8" CON BOMBA ESTACIONARIA, HASTA 10 MDE ALTUARA Y MINIMO 25 M3 DE COLADO, ICNLUYE: TENDIDO, ARMADO, AJUSTES Y MANIOBRAS DE LA LINEA DE COLADO, ACARREOSVERTICALES Y HORIZONATALES, ANDAMIOS, RETIRO DE LA LINEA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

M3 94.99 94.99 94.80 0.19 $ 282.30 $ 53.64

VERTICALES Y HORIZONATALES, ANDAMIOS, RETIRO DE LA LINEA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Mat-1033 SOBRE COSTO DE BOMBEO DE CONCRETO HIDRAULICO CON BOMBA ESTACIONARIA POR VOLUMENES MENORES A 25 M3 DE COLADO YHASTA 10 M3 POR EVENTO , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 30.53 #¡VALOR! #¡VALOR! 0.00 $ 390.02 $ - Mat-219 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO RESITENCIA NORMAL FC=100KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACION DEL FONDO

DE LA EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION.M2 57.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 33.61 $ 89.11 $ 2,994.99

PARCIAL $ 22,426.10 ACUMULADO $ 2,113,683.11

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 6 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

24 SQUASHMat-404 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA EN PROPORCION 1-1-6. m2 95.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 9.00 $ 106.30 $ 956.70

Mat-153 EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 CON ARISTAS VIVAS A CUALQUIER NIVEL. M 120.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 5.00 $ 43.50 $ 217.50

Mat-188 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, EN AREAS PLANAS. M2 45.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 4.50 $ 208.82 $ 939.69

PARCIAL $ 2,113.89 ACUMULADO $ 2,115,797.00

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 7 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

23 LIMPIEZASMat-1088 LIMPIEZA CONTINUA DE OBRA A BASE DE BARRIDO CON ESCOBA O CEPILLO, RIEGO DE AGUA PARA EL BARRIDO, ACOPIO Y ACARREOS DE

LOS SOBRANTES PRODUCTO DEL BARRIDO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION.

JOR 420.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 152.00 $ 258.21 $ 39,247.92

4 FUERZAMat-1057 ENCOFRADO DE TUBERIAS CON CONCRETO HIDRAULICO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE F`C= 100 KG/CM2, CON SECCION DE

ENCOFRADO DE 80 X 40 CM, PARA EL ARREGLO (10-10), QUE CONSTA DE TUBERIA CONCUIT PVC PESADO, DE 104 MM 4 PZAS;INCLUYE: ALINEACION, NIVELACION, ACARREOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, DESPERCICIOS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA YEQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 42.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 19.90 $ 437.34 $ 8,703.07

Mat-1058 ENCOFRADO DE TUBERIAS CON CONCRETO HIDRAULICO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, DE F`C= 100 KG/CM2, CON SECCION DEENCOFRADO DE 80 X 60 CM, PARA EL ARREGLO (11-11), QUE CONSTA DE TUBERIA CONCUIT PVC PESADO, DE 104 MM 4 PZAS;

ML 60.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 9.60 $ 456.02 $ 4,377.79 ENCOFRADO DE 80 X 60 CM, PARA EL ARREGLO (11-11), QUE CONSTA DE TUBERIA CONCUIT PVC PESADO, DE 104 MM 4 PZAS;INCLUYE: ALINEACION, NIVELACION, ACARREOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, DESPERCICIOS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA YEQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Mat-1061 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 76 MM DE DIAM, EN ARREGLO PARA CONDUCCION DE ALIMENTADORESELECTRICOS, INCLUYE: ACOMODO, ALINEACION, NIVELACION, SILLETAS, COPLES, NIPLES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 208.08 #¡VALOR! #¡VALOR! 60.20 $ 171.63 $ 10,332.13

Mat-1062 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 51 MM DE DIAM, EN ARREGLO PARA CONDUCCION DE ALIMENTADORESELECTRICOS, INCLUYE: ACOMODO, ALINEACION, NIVELACION, SILLETAS, COPLES, NIPLES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 261.12 #¡VALOR! #¡VALOR! 60.20 $ 117.13 $ 7,051.23

Mat-1060 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 104 MM DE DIAM, EN ARREGLO PARA CONDUCCION DE ALIMENTADORESELECTRICOS, INCLUYE: ACOMODO, ALINEACION, NIVELACION, SILLETAS, COPLES, NIPLES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 849.12 #¡VALOR! #¡VALOR! 120.40 $ 226.49 $ 27,269.40

PARCIAL $ 96,981.54 ACUMULADO $ 2,212,778.54 SUB-TOTAL I: CONCEPTOS NORMALES DE CATALOGO $ 2,212,778.54

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 8 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

II VOLUMENES EXCEDENTESMat-153 EMBOQUILLADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 CON ARISTAS VIVAS A CUALQUIER NIVEL. M 120.00 186.00 120.00 66.00 $ 43.50 $ 2,871.00 Mat-247 REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, EN CUALQUIER NIVEL CON UN ESPESOR DE 2.5 CM., INCLUYE: PICADO Y PREPARACIÓN

DE LA SUPERFICIE.M2 84.00 #¡VALOR! #¡VALOR! 76.26 $ 63.25 $ 4,823.45

Mat-288 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 42, DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO. TON 4.15 #¡VALOR! #¡VALOR! 1.730 $ 16,741.42 $ 28,962.66

Mat-1033 SOBRE COSTO DE BOMBEO DE CONCRETO HIDRAULICO CON BOMBA ESTACIONARIA POR VOLUMENES MENORES A 25 M3 DE COLADO YHASTA 10 M3 POR EVENTO , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 30.53 #¡VALOR! #¡VALOR! 28.75 $ 390.02 $ 11,213.08

Mat-717 RELLENO DE EXCAVACIONES CON TEPETATE, PARA VOLÚMENES MENORES DE 50 M3. COMPACTADO AL 90% CON RODILLO VIBRATORIO m3 43.20 #¡VALOR! #¡VALOR! 88.21 $ 205.94 $ 18,165.97

Mat-264 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL F´C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA, PARA DESUPERESTRUCTURA, (COLUMNAS TRABES, LOSAS MACIZAS Y RETICULARES, MUROS FALDONES Y PRETILESDESPERDICIO Y EQUIPO.

M3 2.50 #¡VALOR! #¡VALOR! 0.60 $ 1,253.62 $ 752.17

PARCIAL $ 66,788.33 ACUMULADO $ 2,279,566.87

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 9 de 9

ESTIMACION No.04 (CUATRO)PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA:CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V.FECHA:

OBRA:

UBICACION: $ 20,541,177.07

DELEGACION CIPUCONTRATADA ACUMULADA A LA

FECHAESTIMACION ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

MONTO CONTRATO:

3 de Octubre de 2008

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

CLAVE

UNIDADPARTIDAS/CONCEPTOS.

CANTIDADES DE OBRA

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOURBANOCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

IMPORTEPRECIO UNITARIO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

II VOLUMENES EXCEDENTES

Mat-350 RELLENO CON TEZONTLE EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE M3 87.20 #¡VALOR! #¡VALOR! 30.46 $ 216.42 $ 6,592.15 Mat-1027 SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCURAL F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 13 MM 3/8" FABRICADO EN PLANTA

SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, CON ADITIVO FLUIDIZANTE APLICADO EN OBRA, PARA ELEMENTOS DE ESTRUCTURA (MUROS),COLOCADO EN PLANTA BAJA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 41.85 #¡VALOR! #¡VALOR! 16.99 $ 2,209.43 $ 37,538.22

Mat-1032 BOMBEO DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO ESTRUCTURAL DE F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 13 MM 3/8" CON BOMBA ESTACIONARIA, HASTA 10 MDE ALTUARA Y MINIMO 25 M3 DE COLADO, ICNLUYE: TENDIDO, ARMADO, AJUSTES Y MANIOBRAS DE LA LINEA DE COLADO, ACARREOSVERTICALES Y HORIZONATALES, ANDAMIOS, RETIRO DE LA LINEA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 94.99 #¡VALOR! #¡VALOR! 16.80 $ 282.30 $ 4,742.64

EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Mat-1031 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN MUROS DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL,INCLUYE: HABILITADO DE CIMBRA DE CONCTACTO, VENTANA SUPERIOR LONGITUDINAL PARA COLADO, MODULACION, CHAFLANES,ATEZADORES, SEPARADORES MOÑOS, CUÑAS, DESMOLDANTE, REMOCION DE REBABAS, LIMPIEZA, DESAPARICIÓN DE JUNTAS,APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

m2 531.47 #¡VALOR! #¡VALOR! 100.82 $ 447.48 $ 45,114.93

PARCIAL $ 93,987.94 ACUMULADO $ 2,373,554.81 SUB-TOTAL II: CONCEPTOS EXCEDENTES DE CATALOGO $ 160,776.27

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 1 de1

ESTIMACION No. 04 (CUATRO)

PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V. FECHA:

OBRA:

UBICACION: CONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

MONTO DEL CONTRATO:

CONTRATADO SIN I.V.A.ACUMULADO ANTERIOR % AVANCE ACUMULADO A LA FECHA % AVANCE % AVANCE

I CONCEPTOS NORMALES DE CATALOGO $ 17,861,893.10 3,555,776.78$ 19.91% 5,768,555.32$ 32.30% 12.39%

II VOLUMENES EXCEDENTES $ - 557,723.39$ 3.12% 557,723.39$ 3.12% 0.90%

III VOLUMENES EXTRAORDINARIOS $ - -$ -$

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

3 de Octubre de 2008COORDINACION DE CONSTRUCCION

$ 2,212,778.54

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION

$ 160,776.27

$ -

PARTIDA DESCRIPCION DEL CONCEPTO

IMPORTE DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

$20,541,177.07

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

R E S U M E N

TOTALES 17,861,893.10$ $ 4,113,500.17 23.03% $ 6,326,278.71 35.42% 13.29%

$ 20,541,177.07 PARCIAL

$ 2,729,588.03 ACUMULADO

$ 4,554,112.79 I.V.A.

$ 13,257,476.25 TOTAL

ESTIMADO ANTERIOR

SALDO POR EJERCER

$ 2,373,554.81

$ 2,373,554.81

$ 356,033.22

$ 2,729,588.03

MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIOS ( CON I.V.A. )

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION

$ 2,373,554.81

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

R E S U M E N

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Página 1 de1

ESTIMACION No. 04 (CUATRO)

PERIODO. DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS S.A. DE C.V. FECHA:

OBRA:

UBICACION: CCONTRATO: IZT-DGODU-LP-205-08

$20,541,177.07

DELEGACION CIPU PROGRAMADOACUMULADO

ANTERIOR

ACUMULADO A LA

FECHA

RESUMEN1 ALUMBRADO ALBERCA $ 545,270.70 -$ -$ -$

2 PLANTA BAJA $ 296,796.70 -$ -$ -$

3 CUARTO DE SUBESTACION $ 74,895.52 -$ 34,578.03$ 34,578.03$

4 FUERZA $ 5,540,395.42 -$ 57,733.62$ 57,733.62$

5 CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS DE LA ALBERCA OLIMPICA $ 52,444.07 -$ 22,426.10$ 22,426.10$

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIO HOMBRES. $ 125,586.16 -$ -$ -$

7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, REGADERAS MUJERES. $ 81,816.41 -$ -$ -$

8 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SERVICIOS MEDICOS. $ 23,741.38 -$ -$ -$

9 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIO MUJERES.(GRADAS) $ 4,222.39 -$ -$ -$

10 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIO HOMBRES.(GRADAS) $ 26,314.94 -$ -$ -$

11 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIO MUJERES. ADMINISTRACION $ 40,663.44 -$ -$ -$

12 INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIO HOMBRES. ADMINISTRACION $ 11,902.38 -$ -$ -$

13 INSTALACIONES HIDRÁULICAS. $ 14,667.82 53,474.87$ 53,474.87$ -$

14 ALBERCA $ 8,106,677.93 3,571,406.53$ 5,788,861.78$ 2,217,455.25$

15 PLAFORMAS, RAMPAS $ 435,065.25 -$ -$ -$

5.3.1 Ejemplo de estimacion de obra

3 de Octubre de 2008REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DE UN ESPACIO SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

AV. SOTO Y GAMA, CARLOS E. GRACIDAS Y CAMPAÑA DE EBANO, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CABEZA DE JUAREZ DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

MONTO DEL CONTRATO:

COORDINACION DE CONSTRUCCIONUNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

IMPORTE ESTA ESTIMACIONCLAVE

PARTIDAS/CONCEPTOS. UNIDADIMPORTE DE OBRA

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

15 PLAFORMAS, RAMPAS $ 435,065.25 -$ -$ -$

19 ALBERCA INSTALACION ELECTRICA GRAL Y 1ER-NIVEL $ 1,382,186.09 -$ -$ -$

20 CUARTO DE SUBESTACION INSTALACION ELECTRICA $ 67,789.97 -$ -$ -$

21 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA SUBESTACION $ 248,741.11 -$ -$ -$

22 CORTINAS METALICAS $ 75,900.00 -$ -$ -$

23 LIMPIEZAS $ 183,908.20 -$ 39,247.92$ 39,247.92$

24 SQUASH $ 522,907.22 468,829.86$ 470,943.75$ 2,113.89$

PARCI

AL $ 2,373,554.81

$ $ 2,373,554.81

$ $ 356,033.22

$ $ 2,729,588.03

$SALDO POR EJERCER 13,257,476.25

ACUMULADO

I.V.A.

TOTALESTIMADO ANTERIOR 4,554,112.79

MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIOS ( CON I.V.A. ) 20,541,177.07

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 2,729,588.03

DELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUXILIAR DEL RESIDENTE DE OBRA J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ING. JOSE LUIS GONZALEZ SOSA

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

COORDINADOR DE CONSTRUCCIONRESIDENCIA DE SUPERVISION

PROSUCM, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

..

...

5.4 Incumplimiento en pagos

De acuerdo al Artículo 55 de la L.O.P.D.F.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de Distrito Federal en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas, y se computaran por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrarlos, mas los intereses correspondientes, conforme una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computaran por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad.

5.5 Periodicidad de estimación De acuerdo al Artículo 59 del R.L.O.P.D.F.- Las estimaciones se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes y comprenderán los trabajos realizados en el periodo hasta la fecha de corte que fije la Administración Pública, para tal efecto:

El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión sea externa o interna, la estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte; dicha residencia de supervisión dentro de los cinco días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar la estimación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán dos

días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para conciliar dichas diferencias, y en su caso, firmar la estimación correspondiente y pasarla a la residencia de obra de la Administración Pública para su autorización e incorporación al proceso de pago.

De no ser posible conciliar todas las diferencias en dicho plazo, las no conciliadas serán eliminadas de la estimación presentada, corregirse ésta, aprobarse y autorizarse, para que corra el proceso de pago de la parte aceptada y se proceda simultáneamente a resolver las diferencias y de lo que resulte, se puedan considerar e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente o siguientes estimaciones. Esta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la estimación. Estas fechas serán anotadas en la bitácora por la residencia, además de llevar el control y seguimiento.

Para efectos de control entre los pasos en la presentación y cobro de estimaciones, deberá elaborarse una hoja de seguimiento con tiempos, responsables y firmas, con tres copias de la misma las que se entregarán al contratista, al supervisor de los trabajos y al residente de obra de la Administración Pública.

El contratista deberá presentar las estimaciones respetando las fechas de corte fijadas en el contrato, de no hacerlo se le aplicarán las penas que se establezcan en el contrato.

..

...

TEMA VI

BITACORA

..

...

TEMA VI. BITACORA

6.1 Generalidades La bitácora es un instrumento técnico de control durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de prestación de servicio, controlando el ejercicio de los mismos. En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos; así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas a la responsabilidad de la contratista. La bitácora para los efectos del Artículo 46 de la L.O.P.S.R.M.- Es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos. Su uso es obligatorio en todas las obras y servicios, por lo que la residencia y la supervisión, deberán prever que los órganos internos de control vigilarán el uso y seguimiento de la misma. Por lo anterior, es de resaltar la importancia que resulta el esfuerzo que debe realizar la Supervisión en su elaboración, para asentar oportuna, sistemática y detalladamente los acontecimientos relevantes, lo que nos permite confirmar el orden originalmente planeado, así como los incidentes que lo interrumpen o modifican. Los argumentos que se asienten deben ser fidedignos y respaldados con los datos claramente expresados, que permitan descubrir cualquier situación pasada. 6.2 Bitácora La bitácora es para efecto de la ley, un medio oficial y legal de comunicación, además de ser un instrumento técnico de control durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de prestación de servicio, regulando y controlando la ejecución de los mismos. En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas a la responsabilidad de la contratista. La bitácora de obra es la herramienta en la que el supervisor y el contratista apuntalan su actuación. Por ello debe evitar los problemas relacionados con registros insuficientes e incluso ausencia de la misma, ya que repercuten finalmente en la recepción de la obra y en el cierre del contrato. Para enfrentar esta problemática con una posición y actitud de prevención, se ha considerado importante mostrar la relevancia y el significado de la bitácora y establecer los criterios a aplicar en su elaboración. Su relevancia está inscrita en la diferencia que exista entre una solución ágil, transparente e incontrovertida y un proceso de alegatos infructuosos. Su significado se enfatiza en el hecho de que constituye un instrumento legal de apoyo y respaldo de cualquier diferencia relacionada con lo establecido en el contrato. Para apoyar el esfuerzo de la supervisión en la confección diaria de la bitácora, se constituyó esta guía que define las pautas a seguir en sus anotaciones.

..

...

6.3 Formato de bitácora El formato de la bitácora se ajustará a las necesidades de cada proyecto pero en todos los casos deberá cumplir, como mínimo con lo siguiente:

Utilizar una bitácora por cada contrato.

La bitácora de la Obra consistirá en una o más libretas de pastas duras y resistentes. En la pasta principal aparecerá el nombre del Organismo Subsidiario y espacios para indicar el área responsable de la ejecución de los trabajos, según sea el caso, el número del Contrato, la Descripción de la Obra y la identificación Bitácora de Obra y un Renglón para el número de libreta.

Las primeras hojas incluirán una guía de uso de la bitácora de obra, la cual no irá

foliada.

Cada libreta debe contar con una hoja original para la entidad y al menos dos copias, una para el contratista y otra para la residencia de obra o supervisión, en su caso. Art. 94 del R.L.O.P.S.R.M.

Cada juego de original y copias debe estar siempre foliado con números consecutivos

y en la parte superior de las hojas se indicará el número del Contrato de que se trata. Art. 94 del R.L.O.P.S.R.M.

Las hojas de copias deben ser desprendibles no así las originales que permanecerán

fijas en la libreta de la Bitácora. La primera copia desprendible deberá ser para el Contratista o su Representante debidamente acreditado y la otra para el residente de obra o el Supervisor, en su caso. Art. 94 del R.L.O.P.S.R.M.

El primer folio de la primera libreta deberá iniciar con la nota de apertura y en seguida

la nota de validación del uso de la bitácora.

El contenido de cada nota debe precisar: número, clasificación, fecha, descripción el asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. Art. 94 del R.L.O.P.S.R.M.

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 NOTA No. 01 09 de mayo de 2007 Con esta fecha y nota se da apertura a la presente Bitácora de Obra para anotar todo lo relacionado con el proceso constructivo de la obra denominada; MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DENOMINADA JARDIN CUITLAHUAC, UBICADO EN LA CALLE DE AYUNTAMIENTO ESQUINA CON ALDAMA DEL BARRIO DE SAN LUCAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA. Dentro de los lineamientos establecidos en la ley de obras publicas del distrito federal. la empresa tiene como domicilio fiscal y para recibir notificaciones: en calle José María Morelos mz. 127 lt 6, col. Guadalupe del moral, delegación Iztapalapa México D.F. C.P. 09300. Y como administrador único al c. ____________ Quien designa al ing. ____________ para atender la presente bitácora de obra. Registrándose los datos contractuales y el registro de firmas CONTRATO No.-------------------------IZT-DGODU-LP-116-07 FECHA DE CONTRATO --------------04 DE MAYO DE 2007 TIPO DE ADJUDICACION--------LICITACION PÚB .NAC No. DE CONCURSO----------------------------3000-1116-061-07 No. DE CASO---------------------------------------------------------125 IMPORTE DE CONTRATO--------------------$ 14, 004,050.17 IVA--------------------------------------------------------$2, 100,607.53 IMPORTE TOTAL--------------------------------- $16, 104,657.70 FECHA DE INICIO DE OBRA-------09 DE MAYO DE 2007 FECHA DE TERMINACION---09 DE OCTUBRE DE 2007 Para los trabajos de supervisión para el mantenimiento y remozamiento de la plaza cívica denominada jardín cuitlahuac, ubicado en la calle de ayuntamiento esquina con aldama, del barrio de san Lucas, de la dirección territorial centro de la delegación iztapalapa. Se asigna a la empresa Círculo Arquitectura Integral S.A de C.V. Al amparo del contrato No. IZT-DGODU-IR-106-07. CONTINUA NOTA 01

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 NOTA No. 01 09 de mayo de 2007 Así mismo se establece que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, tiene su domicilio en Lateral de Río Churubusco No. 1655, Eje 6 sur S/N, Col. San José Aculco, C.P. 09410, mismo que señala para los fines y efectos de este contrato. REGISTRO DE FIRMAS Por la empresa Contratista: Ing Ing. ADMINISTRADOR UNICO GERENTE GENERAL Ing. Ing. CORDINADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA Por la empresa de supervisión: Arq. Ing. ADMINISTRADOR UNICO RESIDENTE DE SUPERVISION Ing. Arq. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTEDE SUPERVISION CONTINÚA NOTA 01

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 NOTA No. 01 09 de mayo de 2007 Por parte de la Dependencia: Arq. Ing. COORDINADOR DE CONSTRUCCION SUPERVISOR INTERNO Ing. Arq. J.U.D. de INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISOR INTERNO EQUIPAMIENTO URBANO

NOTA No. 02 09 DE MAYO DE 2007 Con esta fecha y nota se hace del conocimiento a las personas que participan en la realización del asiento de notas, que deberán apegarse a lo establecido en el articulo 62 fracción 1 del reglamento de la ley de obras publicas del distrito federal y la sección 7 de las políticas administrativas, bases y lineamientos en materia de obra publica; en base a lo anterior se establece como condición fundamental que, en las notas se deberá precisar: el concepto de la nota, numero, fecha de anotación, ubicación, causa, solución, etc. Dichas notas no deberán presentar tachaduras en su realización, serán en renglón seguido, no se aceptaran inscripciones entre renglón, una vez asentada la nota y firmada en el original por los interesados; será obligación de cada uno arrancar su copia respectiva, verificando que todas las copias estén firmadas: para la atención y retiro de todas las hojas se dará un periodo no mayor a los dos días hábiles a partir del asiento de la misma, de no ser así la supervisión enviara las hojas no arrancadas por vía oficio. CONTINÚA NOTA No 02

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 NOTA No. 02 09 DE MAYO DE 2007 Las notas no atendidas en el periodo antes mencionado se darán por aceptadas, sin opción a replica, el horario para el asiento y retiro de notas será de las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 13:00 horas los sábados, quedando prohibida la renuncia a cualquier firma por parte de cualquier interesado, sobre alguna nota firmada y asentada; Cualquier omisión de la nota será motivo para considerar nula dicha nota asentada. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA

NOTA No. 03 09 DE MAYO DE 2007 Con esta fecha la dependencia entrega oficio a la contratista Ingeniería Civil, Comunicaciones y electrónica mediante el cual ordena dar inicio a los trabajos relacionados a la obra denominada MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA DENOMINADA JARDIN CUITLAHUAC, UBICADO EN LA CALLE DE AYUNTAMIENTO ESQUINA CON ALDAMA DEL BARRIO DE SAN LUCAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, amparada bajo el contrato No. IZT-DGODU-LP-116-07, de acuerdo a los términos contemplados en su propuesta técnica. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 NOTA No. 04 09 DE MAYO DE 2007 Con esta fecha la empresa Ingeniería civil comunicaciones y electrónica: da inicio a los trabajos referentes al presente contrato, con levantamiento topográfico; como lo establece el artículo 51 de la ley de obras públicas del Distrito Federal. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA NOTA No. 05 09 de mayo de 2007 Con esta fecha y nota se libera por parte de la dependencia y la supervisión externa el área poniente del jardín y se ordena a la contratista la colocación del tapial a base de polin y triplay en el área indicada. Además de colocar señalización, estructuras y/o implementos de seguridad a fin de afectar en menor medida a la ciudadanía; el personal de obra, técnicos y administrativos deberán contar con uniforme a base de casco y chaleco con el fin de identificar al personal de trabajo y evitar el paso a personas ajenas en el área de trabajo, como lo establece el articulo 59 de la ley de obras publicas del distrito federal; fracción 62 del reglamento de la ley de obras publicas del Distrito Federal. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 NOTA No. 06 12 de mayo de 2007 Se ordena a la contratista la ejecución de los trabajos de retiro de adocreto, desmantelamiento de barandales de herrería y bancas de fierro fundido ubicadas en el perímetro de las jardineras; dichos trabajos serán con recuperación, por lo que se deberán tratar con el mayor cuidado para evitar su deterioro, todos los elementos metálicos por desmontar se consideraran como si fueran a utilizarse posteriormente, etiquetando y relacionando todo el producto del desmontaje en el inventario correspondiente. como lo indican las normas de construcción 3.02.02.002 RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA NOTA No. 07 14 de mayo de 2007 Se solicita a la contratista informe quien será su responsable técnico de la obra relacionada al presente contrato, el cual debe contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de su contrato y que además debe contar con cedula profesional en la profesión de ingeniero, arquitecto ó similar, copia de fianza de cumplimiento entregada a la dependencia, copia de póliza de seguros de responsabilidad civil por el equivalente al 5%, oficio de inicio de obra, plantilla de personal de trabajo, programa de obra, reprogramación de los trabajos. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 Nota No. 08 16 de mayo de 2007 Se autoriza excavación para desplante de cimentación a base de zapata corrida de concreto armado continuando con el colado de plantilla de concreto respetando los siguientes lineamientos: -se fabricaran con resistencia a la compresión no menor de 100 Kg. /cm2 -el área de desplante será preparado y limpiado eliminando residuos de excavaciones, grasa, aceite o vegetación. -se colocara plantilla sobresaliendo el área por cimentar un máximo de 10 cm. -el acabado de la plantilla se hará con rugosidad no mayor a 1.00 cm. - se deben nivelar con regla y compactar con pison al iniciarse el fraguado, al termino de la operación se aplicara un riego de lechada. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA Nota No.09 20 de junio de 2007 Con esta fecha se entrega a la supervisión externa la solicitud de autorización de 03 precios unitarios del tabulador del G.D.F. No contemplados dentro del catalogo de conceptos. (Carga y acarreo en carretilla de material producto de extracción en bancos a primera estación, acarreo en carretilla a estaciones subsecuentes y extracción manual de tocón con perímetro de 0.76 a 1.50 m.) Para su revisión y tramite correspondiente. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA

6.3.1 Ejemplo de bitácora de obra

CONTRATO No.IZT-DGODU-LP-116-07 Nota No.10 09 de Octubre de 2007 Con esta nota y fecha y no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente bitácora de obra, del contrato No. IZT-DGODU.LP.116-07; referente a: “Mantenimiento y remozamiento de la plaza cívica denominada jardín cuitlahuac, ubicado en la calle de ayuntamiento, esquina con aldama del barrio de san Lucas, de la dirección territorial centro de la delegación iztapalapa, siendo ____hojas y ____notas. RESIDENTE DE SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA

..

...

6.4 Reglas generales para el uso de la bitácora Una de las partes importantes en la bitácora de obra es el uso adecuado de la bitácora, para esto se formula una lista de reglas indispensables, la intención es facilitar al contratista y al supervisor el aprovechamiento y el uso correcto de la misma Ya que la bitácora es manejada por los representantes de las dos partes que firman un contrato. A continuación se indican las reglas principales que conciernen a ambas partes, para establecer un equilibrio en la relación bipartita desde el contrato mismo. 6.4.1 Apertura Su apertura se hará previamente al comienzo de los trabajos y deberá iniciar con una nota especial (nota de apertura), relacionando como mínimo lo siguiente: fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la bitácora, indicando a quien o a quienes se delega esa facultad. Para los datos particulares del contrato, en la nota de apertura se deberá de anotar como mínimo lo siguiente:

Nombre de la dependencia, que supervisará la obra, indicando la dirección del proyecto, activo o la región a la que pertenece.

Número del contrato.

Titulo de la obra y su localización.

Nombre o razón social del contratista.

En el caso de supervisión por terceros, anotar los datos del contrato respectivo y el

nombre de la empresa de supervisión.

Nombre, firma, dirección y teléfono del residente o supervisor.

Nombre, firma, dirección y teléfono del superintendente de construcción del contratista.

Número del proyecto o su equivalente.

Número de partida presupuestal.

Importe del contrato.

Plazo de ejecución de la obra.

Fecha de iniciación programada.

Fecha de terminación programada.

Valor y fecha programada de los anticipos.

..

...

6.4.2 Numeración y fechado de notas Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse (en el día en el que se efectúe el asiento) consecutivamente respetando sin excepción el orden establecido; cerrándolas con nombre y firmas del residente y/o supervisor y del superintendente de construcción del contratista. 6.4.3 Redacción y escritura Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble preferentemente de tinta negra, letra de molde legible, sin abreviaturas y utilizando papel carbón o autorreproducible para las copias. 6.4.4 Errores Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta. 6.4.5 Tachaduras y enmendaduras Una nota cuyo original y copias aparezca con tachaduras y enmendaduras, será nula. 6.4.6 Sobre posiciones No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen. 6.4.7 Inutilización de espacios Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas. 6.4.8 Retiro de copias Una vez firmadas la(s) nota(s) de la bitácora, llena(s) la(s) hoja(s) o cancelados los renglones correspondientes, los interesados podrán retirar sus respectivas copias.

6.4.9 Validaciones Se podrán validar oficios, minutas, memoranda, circulares y cualquier otro documento, refiriéndose en notas de bitácora el contenido de los mismos o bien anexando copias.

6.4.10 Frecuencia y cantidad de notas Estas se definen por cada caso en particular, por las situaciones que durante el desarrollo de los trabajos resulten distintas a las previstas originalmente en el contrato.

..

...

6.4.11 Compromiso de uso El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad. Asimismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestión. 6.4.11.1 Anotaciones de la supervisión Informes sobre cualquier circunstancia anormal que pueda Influir sobre el desarrollo de la obra, sobre los precios unitarios establecidos en el contrato, o la recepción satisfactoria de la obra. A continuación se enuncian algunas situaciones que se consideran relevantes para su registro en bitácora, en forma enunciativa, más no limitativa:

AAA))) Relativas a los documentos de la obra

Constancia de entrega al contratista de los planos, instrucciones o especificaciones de la obra.

Instrucciones de los trabajos adicionales y/o extraordinarios, solicitándole el programa.

Constancia de acuerdos y soluciones que se van generando en el proceso de la obra.

BBB))) Relativas al plazo y programa de la obra

Modificaciones del programa de obra.

Estado del tiempo que influya en la obra.

Avance de los trabajos, tiempos perdidos por diversas causas y demoras respecto al

programa.

Describir con detalle las causas que puedan originar ampliaciones en el plazo.

Cuando se efectúen cambios en especificaciones de ingeniería y alcances.

Cuando el inmueble en que deberá ejecutarse la obra, o la información, o los accesos necesarios para realizar el trabajo, no estén disponibles.

Atraso en la contestación de aclaraciones.

Atraso con respecto a la entrega de ingeniería y/o especificaciones.

Atraso en la entrega de materiales y equipo que deba suministrar

CCC))) Relativas a la ejecución de la obra

En su caso, inicio de cada una de las fases de la obra.

Ordenes para que el representante del contratista se presente en la obra y reuniones

periódicas, así como de los acuerdos y compromisos pactados en dichas reuniones.

..

...

En caso de no cumplir con el programa establecido, equipos de proceso

proporcionados por el contratista, fecha de llegada, instalación, interconexión y pruebas.

Materiales y equipos, su fecha de llegada, así como su estado, comparado con lo señalado en el contrato.

Órdenes de corrección por defectos de obra.

Equipo descompuesto o inapropiado.

Incidentes internos y externos que afecten el desarrollo de la obra.

Condiciones de inseguridad, daños al medio ambiente, falta de higiene en alguna(s)

área(s) de trabajo.

Accidentes presentados en la obra.

Observaciones sobre el cumplimiento e incumplimiento de las actividades críticas, enunciando razones y/o motivos así como su terminación.

Advertencias al contratista por falta de recursos en la obra sobre personal, equipo, materiales, herramientas, almacenamientos inadecuados y fallas de calidad.

Notificaciones al contratista de faltas de cumplimiento del programa y sanciones que se aplicarán, de acuerdo al contrato.

Registro de visitas a la obra, enunciando el motivo de su visita.

Constancia de la fecha de recepción de las estimaciones presentadas por el contratista o su representante para su revisión Art. 103 del R.L.O.P.S.R.M.

Órdenes de suspensión de la obra, si es el caso, indicando la causa y órdenes de reiniciación de la misma. Arts. 60 y 63 de la L.O.P.S.R.M.; Arts. 114 y 119 del R.L.O.P.S.R.M.

Constancia de devolución de los materiales sobrantes a los almacenes de la contratista, producto de modificaciones y cancelaciones.

Cambio de supervisor

Cambio de representante del contratista.

Fecha de la puesta en operación y fecha del acta de recepción de la obra. Art. 135 del R.L.O.P.S.R.M.

DDD))) Sobre anotaciones hechas con anterioridad

Avisos de incumplimiento de órdenes dadas al contratista

Comentarios sobre las anotaciones hechas previamente por el contratista o su representante.

Cancelación o cambio de órdenes o instrucciones.

..

...

6.4.11.2 Anotaciones del contratista o su representante •

Observaciones en relación a las órdenes que haya recibido del supervisor, inconformidad con las mismas y cualquier circunstancia que a su juicio influya en la ejecución de la obra o modifique las condiciones pactadas en el contrato en particular las que se indican a continuación:

AAA))) Relativas a los documentos de la obra.

Solicitudes de información faltante, licencias, permisos, liberación de bancos o tramos,

estudios de factibilidad, planos o croquis de la obra y cualquier otro faltante que sea necesario para el cumplimiento del alcance del contrato.

Acuse de recibo de planos, especificaciones y croquis de la obra.

BBB))) Relativas al plazo y programa de la obra:

Acuse de recibo de órdenes relativas al programa de obra, o modificaciones al mismo.

Causas de demora no imputables al contratista y solicitudes de ampliación de plazo y/o modificaciones del programa de obra.

Aclaraciones e inconformidades respecto a observaciones hechas por la supervisión sobre demoras y falta de cumplimiento del programa.

CCC))) Relativas a la ejecución de la obra.

Acuse de recibo u observaciones de órdenes de la supervisión relativas a corrección

de defectos, procedimientos de construcción y suministro de personal, equipo y materiales.

Constancias de mal tiempo, falta de materiales y equipo que debía entregar PEMEX, si es el caso, paros obligados y otras circunstancias que, a juicio del representante del contratista, se aparten de lo previsto en el contrato.

Solicitudes de estudio de cada uno de los precios unitarios adicionales o

extraordinarios que generen cambios o modificaciones al respecto.

6.4.11.3 Recomendaciones especiales

AAA))) Instrucciones que deben referirse en la bitácora

Los cambios del proyecto, con sus trabajos adicionales y/o extraordinarios, cambio de supervisor, notificaciones de retraso en los trabajos, con aplicación de sanciones, suspensiones, reiniciaciones, terminaciones anticipadas y rescisión. Arts. 120 y 121 del R.L.O.P.S.R.M.

BBB))) Seguimiento de notas e indicaciones

Debe darse seguimiento a las notas o indicaciones para que no se queden pendientes

y finiquitarlas con una nota de cierre, para evitar la posibilidad de olvidos que puedan tener consecuencia en el cierre del contrato.

..

...

CCC))) Cuando aplique, llevar a cabo el control de los pagos provisionales establecidos en el Artículo 78 del R.L.O.P.S.R.M.

6.4.12 Custodia

Será responsabilidad del residente de obra la custodia y permanencia de este

instrumento en la obra.

6.4.12.1 Durante la ejecución de la obra

Desde la fecha de iniciación, la bitácora deberá estar permanentemente en la obra a la disposición del supervisor de la obra y del contratista para anotaciones y consultas así como para revisión de los auditores y funcionarios que se presenten en la obra debidamente acreditados.

6.4.12.2 En suspensiones de la obra por causas diversas

Al presentarse una suspensión de la obra por afectaciones, cierre de accesos y/o

secuestros de instalaciones, equipo o maquinaria, el supervisor de la obra deberá considerar la situación para determinar si recoge la bitácora, en cuyo caso se llevará a las oficinas de la residencia, para que una vez resueltas las situaciones descritas, se regrese a la obra.

6.4.13 Cierre de bitácora

Será con una última nota especial, en la que se dará por finiquitada la relación técnica de campo. Después se procede a firmar y a anular todas las hojas sobrantes, inutilizándolas sin arrancarlas de la libreta y ésta, por conducto de la supervisión se anexa al finiquito de la obra.

6.5 Reglas de aplicación de la bitácora

Para cada uno de los tomos de la bitácora se deberá reglamentar y validar el uso de este instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura. 6.5.1 Disponibilidad Horario en que se podrán asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.

6.5.2 Firmas Las notas de la bitácora deberán ser firmadas por ambas partes. Previendo que alguna de las dos partes no firme, se establecerá en la apertura de la bitácora, un plazo máximo para la firma de los interesados, acordando en caso del vencimiento del plazo, la aceptación del asunto en cuestión. Establecer plazo máximo para firma de los interesados, acordando en caso del vencimiento del plazo, la aceptación del asunto en cuestión.

..

...

6.5.3 Inviolabilidad Se deberá enfatizar la prohibición de modificar cualquiera de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original. 6.5.4 Actividades periódicas Es recomendable regular en las actividades de carácter técnico administrativo, lo relativo a la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, obra extraordinaria, así como lo relativo a las normas de seguridad e higiene que deban implementarse. En este sentido, en la apertura de la bitácora de cada contrato se deberá establecer cual será la documentación soporte de las estimaciones, así como la indicación de que si alguno de los documentos que deben acompañar a alguna estimación ha sido previamente entregado por el contratista, será suficiente con hacer referencia a él en la propia estimación, sin que exista la obligación de volver a entregarlo. 6.6 Asuntos que se deben registrar El Artículo 86 del R.L.O.P.S.R.M.- Nos indica que es función del supervisor el registro y control de la bitácora, por lo cual a continuación enlistamos los asuntos a registrar de manera enunciativa y no limitativa. 6.6.1 De manera obligatoria los asuntos que comprende el R.L.O.P.S.R.M

Si el contratista se percata de no poder cumplir con el programa, por causas no

imputables a él, deberá notificarlo a la dependencia o entidad mediante anotación en bitácora según artículo 73 del R.L.O.P.S.R.M.

El contratista solo podrá ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en

el catálogo original del contrato, hasta que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora según el artículo 74 del R.L.O.P.S.R.M.

Cuando se autorice el pago provisional de insumos en los precios por observación

directa, el residente de obra y en su caso el supervisor deben llevar un control diario con sus respectivas

Deberán registrarse en bitácora y documentarse, los atrasos que tengan lugar por la

falta de pago de estimaciones con la consecuencia señalada en el artículo 98 pfo. 3 del R.L.O.P.S.R.M.

Se deberá hacer constar en bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones

según el artículo 103 pfo. 2 del R.L.O.P.S.R.M.

Se deben realizar las anotaciones correspondientes en bitácora de todos los casos de terminación anticipada según el artículo 121 del R.L.O.P.S.R.M.

El contratista, a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de los

trabajos, para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos según el artículo 135 del R.L.O.P.S.R.M.

..

...

6.6.2 Relativas a los documentos de la obra

Constancia de entrega al contratista de los planos, instrucciones o especificaciones de la obra.

Constancia de acuerdos y soluciones que se van generando en el proceso de la obra.

6.6.3 Relativas al plazo y programa de la obra

Modificaciones del programa de obra. Art. 73 del R.L.O.P.S.R.M.

Estado del tiempo que influya en la obra

Avance de los trabajos, tiempos perdidos por diversas causas y demoras respecto al programa.

Cuando el inmueble en que deberá ejecutarse la obra, o la información, o lo accesos

necesarios para realizar el trabajo, no estén disponibles.

Atraso en la contestación de aclaraciones.

Atraso con respecto a la entrega de ingeniería y/o especificaciones.

Atraso en la entrega de materiales y equipo deba suministrar la constructora 6.6.4 Relativas a la ejecución de la obra

En su caso, inicio de cada una de las fases de la obra

En caso de no cumplir con el programa establecido, el equipo de proceso proporcionado por el contratista, fecha de llegada, instalación, interconexión y pruebas.

Materiales y equipos proporcionados por la constructora, su fecha de llegada, así

como su estado, comparado con lo señalado en el contrato.

Ordenes de corrección de defectos de obra.

Equipo descompuesto o inapropiado.

Incidentes internos y externos que afecten el desarrollo de la obra.

Condiciones de inseguridad, daños al medio ambiente, falta de higiene en alguna(s) área(s) de trabajo.

Accidentes presentados en la obra, si es el caso.

Observaciones sobre el incumplimiento de las actividades críticas, enunciando

razones y/o motivos así como su terminación.

Advertencias al contratista por falta de recursos en la obra sobre personal, equipo, materiales, herramientas, almacenamientos inadecuados y fallas de calidad.

..

...

Constancia de la fecha de recepción de estimaciones presentadas por el contratista. Art. 103 del R.L.O.P.S.R.M.

Constancia de devolución de los materiales sobrantes a los almacenes de la

constructora, producto de modificaciones y cancelaciones mayores.

Cambio de supervisor, si es el caso.

Cambio de representante del contratista, si es el caso.

Fecha de la puesta en operación y fecha del acta de recepción de la obra. Art. 135 del R.L.O.P.S.R.M.

6.6.5 Anotaciones del contratista o su representante Observaciones en relación a los órdenes que haya recibido del supervisor, inconformidad con las mismas y cualquier circunstancia que a su juicio influya en la ejecución de la obra, o modifique las condiciones pactadas en el contrato en particular las que se indican a continuación:

AAA))) Relativas a los documentos de la obra

Solicitudes de información faltante, licencias, permisos, liberación de bancos o tramos, estudios de factibilidad, planos o croquis de la obra, etc.

Acuse de recibo de planos, especificaciones y croquis de la obra.

BBB))) Relativas al plazo y programa de la obra

Acuse de recibo de órdenes relativas al programa de obra, o modificaciones al mismo.

CCC))) Relativas a la ejecución de la obra

Acuse de recibo u observaciones de órdenes de la supervisión relativas a corrección de defectos, procedimientos de construcción y suministro de personal, equipo y materiales.

..

...

TEMA VII

TRABAJOS.EXTRAORDINARIOS

“ESCALATORIAS”

..

...

TEMA VII. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “ESCALATORIAS” 7.1 Generalidades Cuando a juicio de la unidad contratante, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el programa o en el catalogo de conceptos de un trabajo contratado, se procederá de la siguiente forma: 111))) Trabajos extraordinarios surgidos en la operación de contratos a base de precios unitarios

producto de una licitación pública ó de una invitación a cuando menos tres contratistas.

222))) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean estricta y equivalentemente aplicables a los trabajos de que se trate ( se entiende como estrictamente equivalente a la posibilidad de aplicar el precio existente en el catalogo correspondiente a un concepto de trabajo, al concepto de trabajo surgido en el proceso de ejecución de que se trate), la unidad administrativa contratante, estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

333))) Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios estricta y

equivalentemente aplicables en el contrato y la unidad administrativa contratante considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de algún ó algunos precios relativamente equivalentes ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos realizando la conformación procedente , con la intervención del contratista y éste estará obligado a ejecutar los trabajos de acuerdo con tales precios.

444))) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los

puntos III o IV, la unidad administrativa contratante aplicará, si existen, los precios unitarios estrictamente equivalentes contenidos en los tabuladores de precios unitarios del gobierno del distrito federal en vigor, tomando en cuenta las limitaciones en cantidades de obra que en ellos se establecen. el indirecto integrado será el que corresponda al monto total de los trabajos atendiendo a las variaciones referidas el las bases para dar tratamiento a las modificaciones al proyecto, o al programa, respecto de lo establecido en el contrato, para efecto de valuar y pagar las modificaciones.

555))) En caso de no poderse determinar los precios según lo establecido en los incisos III, IV ó v

para calcular los nuevos precios, se tomarán en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular el o los precios relativamente equivalentes del tabulador, haciendo la conformación que proceda. en uno u otro caso el contratista estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

666))) En virtud a que este tipo de contratos debe regirse básicamente con los precios

establecidos en los tabuladores del gobierno del distrito federal, las consideraciones para determinación del pago de estos trabajos extraordinarios debe regirse con el mismo criterio establecido en el punto II, aplicando las prioridades a partir del punto IV. En estas circunstancias, la unidad administrativa contratante en su caso ordenará la ejecución de los trabajos extraordinarios y si el monto de los mismos excede del 5% del monto de actuación asignado a la unidad administrativa correspondiente , según el presupuesto de egresos del distrito federal y el articulo 62 de la ley, se enviará una copia de la notificación para la contratista a la coordinación sectorial de normas, especificaciones y precios unitarios para su consideración y En caso necesario su revisión , análisis y sugerencia de modificación que proceda. en trabajos de mantenimiento, para montos hasta del tres por ciento del costo

..

...

del bien a mantener elevado al año a costos actualizados según índices del banco de México, no será necesario enviar copia a dicha coordinación.

777))) La unidad administrativa contratante podrá por razones fundadas y explicitas modificar el

proyecto (planos, especificaciones, el procedimiento e construcción dentro de estas, conceptos de catalogo, cantidades de trabajo) o el programa de ejecución y derivado de ello el monto de los trabajos según lo establecido en el artículo 56 de la ley.

888))) Para efectos de elaborar los convenios según el artículo 56 de la ley se observará lo

siguiente:

999))) Cuando las modificaciones a que se refiere el inciso no impacten en un porcentaje superior al 25% en mas o en menos, en el monto ó en el plazo originales del contrato, y las modificaciones no sean sustanciales al proyecto para su ejecución, simplemente la unidad administrativa contratante dará aviso por escrito al contratista y este quedará obligado a acatar las ordenes correspondientes, formalizando la orden y el acto mediante convenio modificatorio. Se podrán realizar, según se establece en la ley, varias de estas instrucciones y actos y formalizarlos mediante este tipo de convenios, siempre y cuando en su conjunto no sobrepasen el 25% en más o en menos del monto o del plazo citado.

111000))) En el caso de que haya una modificación importante, además de las citadas en el punto

anterior que tenga un impacto en el monto o en el plazo superior al 25% en mas o en menos respecto del establecido en el contrato original, pudiendo ser esta producto de una modificación sustancial al proyecto, pero sin que se altere la naturaleza y características esenciales del mismo, la administración pública, procederá en todos los casos a celebrar el convenio especial con el contratista, respecto de estas nuevas condiciones. Este convenio se podrá celebrar por una sola vez, según se encuentra establecido en la ley.

7.2 Trabajos extraordinarios

De acuerdo al Artículo 53 de la L.O.P.D.F.- Cuando durante la ejecución de los trabajos concurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme el programa pactado, dichos costos podrán se revisados, atendiendo lo acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o reducción correspondiente deberán constar por escrito.

No darán lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme la Ley de la metería pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en al realización de una obra.

De acuerdo al Artículo 54 de la L.O.P.D.F.- El ajuste de costos se sujetara a lo siguiente: Los ajustes se calcularan para el incremento o decremento del costo de los insumos, a partir de la fecha de apertura de la propuesta técnica correspondiente, conforme lo señalado en las publicaciones de los índices de relativos, especto de la obra faltante de ejecutar, conforme el programa de ejecución pactado en el contrato o, en cado de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista se procederá con el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme el programa originalmente pactado.

..

...

111))) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados según las variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo, o en su defecto con base en los publicados por el Banco de México, considerando las restricciones establecidas en los pactos económicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad procederá a calcularlos con base en los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida la secretaria.

222))) Los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

333))) Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Administración Publica del Distrito

Federal.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones correspondiente, deberá cubrirse por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se hará directamente en la estimación inmediata siguiente.

De acuerdo al Articulo 70 del R.L.O.P.D.F.- Los plazos que tiene el contratista para la presentación de precios unitarios modificados o fuera de catálogo del contrato cuando las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, señalen que es éste el que debe presentarlos, será de treinta días hábiles para su entrega; de lo contrario, la Administración Pública podrá determinarlos, de acuerdo con lo señalado en las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. Cuando la contratante deba presentar el análisis, lo hará en un plazo máximo de veinte días hábiles. En cualquiera de los casos, las respuestas a las solicitudes no deberán ser posteriores a los quince días hábiles de la presentación de las solicitudes respectivas; de lo contrario se ajustará a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

7.3 Escalatorias De acuerdo al Articulo 58 de la L.O.P.S.R.M.- Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones”.

Artículo 146 del R.L.O.P.S.R.M.- Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la Ley, y con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capítulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas.

Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

..

...

Artículo 152 del R.L.O.P.S.R.M.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción III del artículo 57 de la Ley, sólo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar.

En este supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado.

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente documentación justificatoria; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el artículo 105 de este Reglamento.

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

Artículo 57 de la L.O.P.S.R.M.- EL ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: 111))) La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

222))) La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de

trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato.

333))) En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los

insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.

..

...

TEMA VIII

PENAS

CONVENCIONALES

..

...

TEMA VIII. PENAS CONVENCIONALES

8.1 Penas convencionales Se aplican en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 46 de la L.O.P.S.R.M. y artículos 55, 56, 57 y 58 del R.L.O.P.S.R.M. Así como consecuencia de la verificación se observa que el importe de la obra realmente ejecutada es menor que el importe de lo que debió realizarse, “la delegación” retendrá el 2 al millar de la diferencia de dichos importes en las estimaciones del periodo de evaluación. Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “la contratista” en la entrega de los trabajos de la obra encomendados y pactados en el plazo de ejecución, la pena que se aplicará a este será del 1 al millar por cada día natural de atraso en la entrega y terminación total de los trabajos de la obra, calculado sobre el monto faltante de ejecutar. Para el caso de incumplimiento por causas imputables a “la contratista” en la presentación de estimaciones en la fecha fijada de corte, la pena que se aplicará a este será del 2%, calculado sobre el importe bruto de la estimación presentada. Cuando “la contratista” incurra en la ejecución deficiente por lo que hace a la calidad de los trabajos, se le impondrán sanciones que consistirán en lo siguiente: la obra ejecutada por “la contratista” sin apego a las condiciones y al proyecto ejecutivo contemplado en el contrato, tendrá que ser demolida por su cuenta y riesgo los trabajos mal ejecutados y reponerlos de acuerdo al proyecto, procediendo la “delegación a retenerle un importe igual al estimado por demolición y retiro de material deficiente más el equivalente a la reposición, el cual se liberará previa verificación de los trabajos repuestos y a entera satisfacción de “la delegación”, estableciéndose como pena convencional el 2% por cada día natural de atraso, calculado sobre el monto de la obra ejecutada deficientemente por “la contratista”. Si “la contratista” no levantase y retirase los escombros de material sobrante cotidianamente durante el proceso de ejecución de la obra ( lo cual se verificará quincenalmente ), se retendrá un importe igual al 2% de la estimación correspondiente a la quincena o quincenas en que no se haya realizado la limpieza, si finaliza la obra conforme al programa de ejecución y “ la contratista no retira en su totalidad los escombros y equipo no utilizable antes de la entrega-recepción , se liberarán las estimaciones de las retenciones a favor de “la delegación” como pena convencional y si “la delegación tuviese que pagar el retiro se cargará a “la contratista” lo que “la delegación tuviese que pagar mas el 25% del costo de retiro de escombros que esta pagó.

..

...

TEMA IX

RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, SUSPENSIÓN Y TERMINACION ANTICIPADA

..

...

TEMA IX. RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, TERMINACION ANTICIPADA Y SUSPENSIÓN

9.1 Generalidades En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas imputables a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad, esta pagara los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a este, el contratista para la a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar. 9.2 Rescisión de contrato La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que las dependencias y entidades utilicen, ya que en todos los casos, previamente, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible. En el caso de rescisión, las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión, cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos. Las dependencias y entidades procederán a la rescisión administrativa del contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas: 111))) Si el contratista, por causas imputables a el, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro

de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley y al reglamento de ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

222))) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer

alguna parte de ellos, que hubieren sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad.

333))) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo

justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

444))) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y/ que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

555))) Si es declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

666))) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por

escrito de la dependencia o entidad.

777))) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad.

888))) Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad

de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

..

...

999))) Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

111000))) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato.

111111))) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,

las leyes, tratados y demás aplicables. Las dependencias y entidades, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrán establecer en los contratos otras causas de rescisión. De acuerdo al Artículo 27 del R.L.O.P.S.M.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Así mismo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran razones de interés general.

Las dependencias, órganos desconcentrados, Delegaciones y entidades podrán por causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada.

En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas imputables a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad, esta pagara los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a este, el contratista para la a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.

9.3 Suspensión, terminación anticipada y rescisión de contrato De acuerdo al Artículo 71 del R.L.O.P.D.F.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, son los únicos facultados para decretar la suspensión, terminación anticipada y rescisión administrativa de los contratos de obra pública. Se ajustarán a lo siguiente: 111))) La suspensión sólo podrá darse por causas de interés general, caso fortuito y fuerza mayor,

debiéndose emitir un dictamen que la sustente y comunicándola por escrito a los contratistas, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos en ese momento.

Como consecuencia de la suspensión, también se suspenderán los efectos del contrato, por el tiempo que dure la misma.

Los contratistas podrán por las mismas causas suspender los trabajos, debiendo dar aviso por escrito de inmediato a la Administración Pública, a fin de que ésta en un plazo de 20 días hábiles resuelva respecto de la procedencia de la suspensión, avisando por escrito al contratista, y en su caso tratar de solucionar las causas de la suspensión.

Una vez desaparecidas las causas de la suspensión, las partes podrán celebrar convenio a fin de reprogramar los trabajos en caso de que proceda conforme a la Ley, debiendo levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos hasta esa fecha.

..

...

222))) La terminación anticipada de los contratos de obra pública, sólo procederá por causas de interés general, caso fortuito o fuerza mayor y cuando la Administración Pública lo considere conveniente a sus intereses, debiendo comunicarlo al contratista por escrito, a fin de que interrumpa los trabajos y acuda a finiquitar el contrato respectivo.

Los contratistas únicamente podrán solicitar la terminación anticipada de los contratos cuando previamente hubiere existido una suspensión debidamente justificada. Dicha solicitud de terminación deberá efectuarse por escrito a la Administración Pública, la cual en un plazo de 20 días hábiles deberá manifestarse al respecto, comunicando por escrito al contratista su determinación.

En los casos en que sea la Administración Pública la que determine la terminación anticipada por causas de interés general, pagará al contratista los trabajos efectuados, así como los gastos no recuperables, los materiales y equipos adquiridos en bodega o en proceso de fabricación y demás conceptos que deban considerarse, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

En caso de existir anticipos pendientes de amortizar, deberá reintegrarlos a la Administración Pública.

333))) En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista, la Administración Pública le notificará a éste del inicio del procedimiento de rescisión administrativa, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, además, instrumentará un acta circunstanciada con o sin presencia del contratista del estado en que se encuentra la obra, y en caso de decretarse en definitiva la rescisión, tomará de inmediato posesión de la obra.

En estos casos, procederá además a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no pagados, hasta que se integre la liquidación correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberán tomarse en cuenta los materiales y equipos adquiridos o en proceso de fabricación, los faltantes de amortizar de anticipos, el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso, le hayan sido entregados.

De acuerdo al Artículo 72 del R.L.O.P.D.F.- En todos los casos de suspensión, terminación anticipada y rescisión administrativa de contratos de obra pública, la Administración Pública deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada señalando las causas que dieron origen a la determinación, debiendo comunicarlo por escrito a los contratistas.

De los casos anteriores se dará aviso a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal; a la Secretaría sólo se le comunicarán las resoluciones de rescisión administrativa, todo lo anterior a mas tardar el último día hábil de cada mes; mediante un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior. Lo previsto en este artículo es sin perjuicio de que los contratistas se inconformen ante la autoridad correspondiente en los términos que señala la Ley.

De acuerdo al Artículo 73 del R.L.O.P.D.F.- En los casos de suspensión definitiva de los trabajos que se efectúen con personal de la estructura de su organización, la Administración Pública deberá levantar acta circunstanciada, donde se haga constar el estado que estos guardan y se asentarán las causas que motivaron la suspensión.

..

...

TEMA X

GARANTIAS

..

...

TEMA X. GARANTIAS

10.1 Generalidades

De acuerdo al Artículo 35 de la L.O.P.D.F.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberán garantizar la seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitación.

111))) La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad convocante conservara en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en que serán devueltas a los concursantes, salvo la de aquel a quien se hubiere declarado ganador, la que se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya firmado el mismo.

222))) Los anticipos, que en su caso reciban esta garantía deberán constituirse por el monto del

anticipo, incluyendo el impuesto al valor agregado.

333))) El cumplimiento de los contratos, así como los defectos o vicios ocultos que llegaren a resultar y por cualquier otra responsabilidad que surja en la obra.

Para los efectos de las fracciones I y II, se fijaran las bases, formas y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a su favor en las políticas administrativas, bases y lineamientos. La opción se especificará desde la convocatoria y se ratificara en las bases.

Las garantías previstas en las fracciones I Y II de este artículo, deberán presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el concursante ganador reciba copia del fallo de adjudicación. El o los anticipos correspondientes, se entregaran a más tardar, dentro de diez días hábiles siguientes a la presentación de la garantía.

Artículo 36 de la L.O.P.D.F.- Las garantías que deban otorgarse conforme la presente Ley, se constituirán a favor de la secretaria de Finanzas en el caso de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, y en el caso de las entidades, a favor de estas.

De acuerdo al Artículo 32 del R.L.O.P.D.F.- Para asegurar que un invitado a concursar en una invitación restringida presentará propuesta, deberá entregar fianza expedida por institución legalmente autorizada de conformidad con la ley de la materia o cheque cruzado con cargo a su cuenta, expedido por Institución Bancaria Nacional, por un monto equivalente a tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, cheque que será devuelto al concursante o la fianza cancelada una vez que presente su proposición, a excepción de aquéllos que habiendo aceptado participar no lo hagan, a quienes se les hará efectiva la garantía.

De acuerdo al Artículo 33 del R.L.O.P.D.F.- Para asegurar la seriedad de las propuestas en los concursos tanto en los de licitación pública como en los de invitación restringida a cuando menos tres participantes, el concursante deberá:

111))) Entregar cheque cruzado con cargo a su cuenta, expedido por institución bancaria nacional o fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con la ley de la materia, por un monto que se fijará de acuerdo con las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, quedando dicha garantía en poder de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad convocante hasta el momento en que se dé a conocer el fallo, acto en el que se les devolverá a los concursantes con

..

...

excepción del que haya resultado ganador; en caso de que algún concursante no se presentara al acto en que se dé a conocer el fallo, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad conservará la garantía correspondiente hasta por tres meses contados a partir de la fecha del fallo, plazo después del cual la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad queda libre de toda responsabilidad.

222))) El monto de la garantía será en un porcentaje sobre el importe de la propuesta, monto que deberá ser calculado por el propio concursante; para estos efectos se entenderá como importe de la propuesta, ya sea el del trabajo o el de la sumatoria de los importes parciales de cada concepto de trabajo o el de la suma de los importes de las actividades por realizar, considerando en todos los casos los cargos adicionales y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

333))) Respecto de la garantía que corresponda a quien se le haya adjudicado el contrato, se

retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la garantía de cumplimiento del mismo.

De acuerdo al Artículo 34 del R.L.O.P.D.F.- Los contratistas garantizarán, el o los importes que por concepto de anticipo se les otorguen de conformidad con lo pactado en el contrato respectivo, y conforme a las siguientes condiciones:

111))) Por la totalidad del monto concedido al que se agregará el Impuesto al Valor Agregado.

AAA))) Se constit1uirá mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, de conformidad con la Ley de la materia, cuya póliza deberá ajustarse a los requisitos que la Administración Pública establezca en las bases correspondientes. BBB))) En el caso de anticipo para único ejercicio o primer ejercicio, la entrega se hará dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de que el contratista reciba copia del acta de fallo de adjudicación y para los ejercicios subsecuentes, dentro de los quince días hábiles posteriores contados a partir de la fecha de notificación que la Administración Pública le haga al contratista respecto de la disponibilidad presupuestal para la obra, haciendo referencia del monto aprobado para el ejercicio de que se trate conforme a la inversión autorizada; en el caso de obras para realizar en varios ejercicios y en que para el primero de ellos no existe anticipo, la entrega del anticipo del segundo anticipo contará para aplicar lo señalado en el Inciso a), Fracción I, del artículo 49 de la Ley.

222))) La fianza estará vigente hasta la total amortización del o de los anticipos otorgados. Una vez

amortizados en su totalidad, la contratante dará conocimiento cuando corresponda a la Secretaría de Finanzas en un plazo que no excederá de tres días hábiles.

10.2 Anticipo

De acuerdo al Artículo 37 del R.L.O.P.D.F.- El porcentaje de los anticipos y las condiciones de entrega, que indicarán en la convocatoria, las bases del concurso, invitaciones a cuando menos tres participantes y en los contratos, serán determinados conforme a las siguientes reglas:

111))) El importe o importes del o de los anticipos comprometidos para el primer ejercicio deben ser puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha que para inicio de los trabajos se señale en la convocatoria y en las bases de la licitación, misma que se estipulará en el contrato respectivo; el atraso en la entrega de ese o esos anticipos será motivo para diferir en igual lapso el inicio de ejecución pactado, sin modificar el plazo,

..

...

circunstancia que se formalizará mediante convenio, en el que se especifique la nueva fecha de iniciación de los trabajos o en su caso, se procederá según lo estipulado en el artículo 49 de la Ley. No causará diferimiento el atraso de la entrega de anticipos subsecuentes al del primer ejercicio; sin embargo, se realizará el ajuste de costos del financiamiento por el diferimiento en la entrega del anticipo con relación a lo previsto en el estudio financiero correspondiente.

Tratándose de servicios, sólo en el caso de supervisión no se aplicará el diferimiento en la no entrega de anticipos de primeros ejercicios por lo que debe iniciarse el servicio en la fecha convenida, considerando en su caso, el ajuste de costo de financiamiento por diferimiento con relación al estudio financiero de la propuesta que sirvió de base para la contratación. Los concursantes, en su proposición y específicamente en el análisis financiero de los trabajos, deben considerar el efecto que tiene a favor de la Administración Pública del Distrito Federal, el otorgamiento de los anticipos en el costo de financiamiento, efecto que se estimará reflejado en los precios de los trabajos.

222))) Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de personal, de la maquinaria y equipo de construcción o científico necesario e inicie los trabajos, la Administración Pública podrá otorgar hasta un diez por ciento de la asignación presupuestal aprobada en el primer ejercicio para el contrato.

Cuando los trabajos se vayan a desarrollar en varios ejercicios, se podrá otorgar un porcentaje adicional para el mismo objetivo, el que se cuantificará sobre los montos a ejercer de los siguientes ejercicios y se estudiará la posibilidad de otorgarlo desde el principio de la obra o al inicio de cada ejercicio siempre y cuando el diez por ciento otorgado para el primer ejercicio no resulte suficiente para cubrir el requerimiento de importe para dicho inicio de trabajos. En ambos casos, la Administración Pública deberá evaluar previamente lo que el contratista pudiera requerir para los inicios de los trabajadores de referencia y de allí determinar los porcentajes por este motivo susceptibles de otorgar en el primero y, en su caso, siguientes ejercicios.

El anticipo para el inicio de los trabajos no aplicará cuando la contratante considere conveniente incluir en el catálogo de conceptos de trabajo, los relativos a instalaciones, gastos de inicio para los trabajos, construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y demás similares. Este caso no será aplicable cuando exista traslado de personal u otros conceptos que no puedan definirse como conceptos de trabajo en el catálogo.

333))) Se podrá otorgar, además del anticipo para el inicio de los trabajos previos para instalaciones, hasta un veinte por ciento de la asignación aprobada al contrato para cada uno de los ejercicios que abarquen los trabajos, para la compra y en su caso la producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente en una obra o en un proyecto integral y los demás insumos requeridos para su construcción; cuando las condiciones de los trabajos a desarrollar lo requieran, el porcentaje podrá ser mayor, siempre que bajo su responsabilidad, lo autorice por escrito el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad. En este caso, debe existir un dictamen que justifique la necesidad de incrementar el porcentaje de los anticipos otorgados.

En todos los casos, la Administración Pública evaluará previamente a la determinación del porcentaje a otorgar, los importes probables del costo de los materiales y el monto de los trabajos de que se trate, a fin de estimar el porcentaje de referencia, así mismo para el caso de compra

..

...

de equipos de instalación permanente en los que se requiera de un importe con porcentaje mayor, la Administración Pública evaluara el hecho previamente a la autorización mencionada.

Las exhibiciones de anticipos para este caso según el porcentaje ofrecido, podrán efectuarse en uno o varios pagos de acuerdo con lo previsto en las bases y lo pactado en el contrato; se considerará fecha de recepción del primer anticipo la que corresponda para efectos del inicio de los trabajos en caso de retraso en la entrega de éste.

444))) Se podrán otorgar anticipos para el o los convenios modificatorios o especiales hasta por un veinte por ciento de sus montos; en ningún caso se otorgarán para los importes resultantes de los ajustes de costos, debiendo entregar la garantía correspondiente para estos anticipos.

El porcentaje que se determine de conformidad con el párrafo anterior, se aplicará sobre una base de monto que se calculará de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 19 de este Reglamento, para lo cual se ubicará el monto actualizado del convenio referido en el ejercicio de que se trate, valuando con los índices correspondientes a la fecha de inicio del ejercicio.

De acuerdo al Artículo 49 de la L.O.P.D.F.- El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos conforme lo siguiente:

111))) Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir:

AAA))) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá iniciarla según la fecha de inicio programada, por su voluntad y riesgo. BBB))) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista podrá iniciar los servicios en la fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de supervisión en que se ajustará al programa de obra a supervisar y, si por este motivo incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad contratante, los cuales señalarán el procedimiento para la cobertura del pago.

CCC))) En el caso de proyecto integral, se aplicará lo señalado en el inciso a de esta fracción.

Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el artículo 35, no procederá el diferimiento; por tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Los concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que tienen los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor de la Administración Pública del Distrito Federal.

222))) Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisición de materiales en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

..

...

En casos especiales, y después de la justificación adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe de Gobierno lo autorice específicamente.

333))) Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato, el saldo por

amortizar se reintegrará a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, en efectivo o en especie, según para lo que hayan sido asignados éstos, en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al contratista.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en esta fracción, cubrirá los cargas que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecidos en el segundo párrafo del articulo 55.

Artículo 50 de la L.O.P.D.F.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades establecerán la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o del proyecto integral, y esta residencia será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, de acuerdo con los alcances específicos del trabajo solicitado.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones presentadas por la supervisora para trámite de pago, deberá ser autorizada por la residencia de la obra de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, previa verificación de la existencia física de la obra o de los servicios contratados, así como de la presentación de la documentación que acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio de las demás funciones que para la residencia de la obra se establezcan en el Reglamento de la Ley".

10.2.1 Formato de fianza de anticipo

( UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70100 M.N.)

MONTO DE LA FIANZA

$ 1,717,152.70 $ 19,529.92$ 15,454.3707MAYO08

N.L. INDISTINTAMENTE.TENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LAS CIUDADES DE MEXICO D.F., GUADALAJARA Y MONTERREY

DE FIANZAS, EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL TITULO TERCEROCAPITULO CUARTO Y EN EL TITULO CUARTO DE LA PROPIA LEY Y A LA JURISDICCION Y COMPE-

REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES FEDERAL, Y PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE ESTA POLIZAEXCUSION A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 2814 Y 2815 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" NO DISFRUTARA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y

( UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70100 M.N.)

BIS: 0 Inclu: 02497 - 2090 - 001269

FQ01

AÑOMESDIA

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE OTORGADA POR LA S.H.C.P. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE:

PRIMA TOTAL A COBRARPRIMA BRUTAFIANZA NUMEROFECHA

F Y 104517

FOLIO

POLIZA DE FIANZAF I L I A L D E U S F & G

INSURGENTESA F I A N Z A D O R A

AUT. C N S Y F. OFICIO 1695 EXP NO. 701 0 (F-12)/1 AGOSTO 29 1990 R.F.C. AIN 970115 1S7CLIENTE

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V"

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" CASA MATRIZ LONDRES NO. 13, COL. JUAREZ 06600 MEXICO D.F. TELS. 5527-7000 Y 5227-7722. FAX 5705-7054ESTA AFIANZADORA ES NULA PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE CREDITO, AUN CUANDO EN EL TEXTO DE LA MISMA DIGA LO CONTRARIO

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL. PARA GARANTIZAR POR CONCOAR, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. SAN JERONIMO 120-7º PISO, COLONIA LA OTRA BANDA, DELEGACION COYOACAN, C.P. 04500, MEXICO, D.F., Y R.F.C. CON – 780711 – 9A9, LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO DEL 10% $17.171,526.96 (DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N.)INCLUYENDO EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUMA QUE RECIBIRA DEL BENEFICIARIO CON MOTIVO Y ACUENTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO CON NUMERO IZT-DGODU-LP-132-07, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2007, RELATIVO A: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LOS SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO CONCOAR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. JOSE QUEVEDO CRUZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO ASI COMO DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.- LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.- F) LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ART. 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES Y FIANZAS EN VIGOR…LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. FIN DE TEXTO. MEXICO D.F. A 08 DE MAYO DE 2007.

..

...

10.3 cumplimiento

De acuerdo al Artículo 35 del R.L.O.P.D.F.- Las garantías que se otorguen para el cumplimiento de los contratos se ajustaran a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

( UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70100 M.N.)

MONTO DE LA FIANZA

$ 1,717,152.70 $ 19,529.92$ 15,454.3707MAYO08

N.L. INDISTINTAMENTE.TENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LAS CIUDADES DE MEXICO D.F., GUADALAJARA Y MONTERREY

DE FIANZAS, EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL TITULO TERCEROCAPITULO CUARTO Y EN EL TITULO CUARTO DE LA PROPIA LEY Y A LA JURISDICCION Y COMPE-

REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES FEDERAL, Y PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE ESTA POLIZAEXCUSION A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 2814 Y 2815 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" NO DISFRUTARA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y

( UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70100 M.N.)

BIS: 0 Inclu: 02497 - 2090 - 001592

FQ01

AÑOMESDIA

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE OTORGADA POR LA S.H.C.P. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE:

PRIMA TOTAL A COBRARPRIMA BRUTAFIANZA NUMEROFECHA

F Y 111569

FOLIO

POLIZA DE FIANZAF I L I A L D E U S F & G

INSURGENTESA F I A N Z A D O R A

AUT. C N S Y F. OFICIO 1695 EXP NO. 701 0 (F-12)/1 AGOSTO 29 1990 R.F.C. AIN 970115 1S7CLIENTE

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V"

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" CASA MATRIZ LONDRES NO. 13, COL. JUAREZ 06600 MEXICO D.F. TELS. 5527-7000 Y 5227-7722. FAX 5705-7054ESTA AFIANZADORA ES NULA PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE CREDITO, AUN CUANDO EN EL TEXTO DE LA MISMA DIGA LO CONTRARIO

10.3.1 Formato de fianza de cumplimiento

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL. PARA GARANTIZAR POR CONCOAR, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. SAN JERONIMO 120-7º PISO, COLONIA LA OTRA BANDA, DELEGACION COYOACAN, C.P. 04500, MEXICO, D.F., Y R.F.C. CON – 780711 – 9A9, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRICIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO NUMERO IZT-DGODU-LP-132-07, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2007, CON UN IMPORTE TOTAL DE $17.171,526.96 (DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N.) INCLUYE EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LOS SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO CONCOAR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. JOSE QUEVEDO CRUZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO ASI COMO DE LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.- LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.- B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTIMADO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CONDICHA PRORROGA O ESPERA.- C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS QUE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA.-D) QUE EN CASO DE QUE LA CONTRATISTA NO REALICE LA SUSTITUCION DE ESTA FIANZA POR LA DE VICIOS OCULTOS, ACEPTA QUE ESTA FIANZA SE PRORROGUE HASTA POR UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONVENIOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE UBIERE INCURRIDO LA CONTRATISTA,. E) LA QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.- F) LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ART. 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES Y FIANZAS EN VIGOR…LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. FIN DE TEXTO. MEXICO D.F. A 08 DE MAYO DE 2007.

..

...

10.4 Vicios ocultos

De acuerdo al Artículo 36 del R.L.O.P.D.F.- Para responder de vicios ocultos, defectos y otras responsabilidades, el contratista garantizará mediante fianzas desde los diez días hábiles previos a la recepción formal de las obligaciones establecidas en el contrato o antes del pago del diez por ciento final de ellos, en cuyo caso deberá entregar la garantía en forma adjunta a la primera estimación de ese diez por ciento. Esta sustituirá a la o a las garantías de cumplimiento de contrato y será por un monto equivalente al diez por ciento del monto total ejercido, el cual incluirá el monto original del contrato, los montos de convenidos modificatorios y especiales, los ajustes de costos y el Impuesto al Valor Agregado pagado en las estimaciones y en su caso, cantidades estimadas que puedan resultar de la liquidación. Se podrá darle continuación a la garantía de cumplimiento de contrato, como de vicios ocultos, defectos u otras responsabilidades, si así se estipuló en el contrato de fianza.

En caso de no entregar esta fianza en las condiciones establecidas y la entrega-recepción no se pueda llevar a cabo por este motivo, se considerará a los trabajos terminados, como no entregados y se penalizará la prolongación de la entrega en la misma forma que se estableció en el contrato para los retrasos en la terminación de los mismos.

La vigencia de la garantía para el caso de obras o servicios relacionados con las mismos, será de un año contado a partir de la fecha en que oficialmente se dé la recepción de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos; en el caso de las plantas industriales o de equipos especializados y proyectos integrales en general, la vigencia de la garantía será por un plazo equivalente a por lo menos el veinticinco por ciento de la vida útil estimada para los mismos en el monto y forma que se establezca en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, al término del cual, de no haber inconveniente por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, procederán a la promoción de su cancelación previa solicitud del contratista; en caso de presentarse deficiencias, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de que se trate, debe comunicarlo de inmediato por escrito a la contratista para que se proceda a lo conducente.

Cuando las obras o los servicios relacionados con las mismas, en los términos previstos en el contrato respectivo, consten de partes que puedan considerarse terminadas y cada una de ellas completa o utilizable a juicio de la Administración Pública y en las que se haya pactado su recepción parcial en el propio contrato, en periodos y fechas dentro del plazo para la ejecución de todos los trabajos, la garantía se sujetará en lo conducente, a lo dispuesto en la fracción anterior y deberá otorgarse para cada una de las partes de los trabajos recibidos, operándose lo que proceda por lo que hace la cancelación de garantías y devolución del fondo de garantía correspondientes en su caso.

De acuerdo al Articulo 58 de la L.O.P.D.F.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y conforme lo dispuesto en el.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista constituirá garantía por el equivalente del diez por ciento del monto total ejercido en la obra. En lugar de esta garantía, podrá conservar la de cumplimiento de contrato ajustado al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder además, por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el año posterior a

..

...

su recepción. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, el plazo de garantía deberá cubrir por lo menos el veinticinco por ciento de la vida útil de los mismos, en un monto y forma que se establezca en las políticas administrativas, bases y lineamientos.

Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a partir de la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los mismos lo apruebe por escrito la dependencia, órgano desconcentrado, delegación correspondiente, quienes lo notificaran a la Secretaria de Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando estas así lo autoricen.

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda.

10.4.1 Formato de fianza de vicios ocultos

( UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70100 M.N.)

MONTO DE LA FIANZA

$ 1,717,152.70 $ 19,529.92$ 15,454.3707OCT.09

N.L. INDISTINTAMENTE.TENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LAS CIUDADES DE MEXICO D.F., GUADALAJARA Y MONTERREY

DE FIANZAS, EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL TITULO TERCEROCAPITULO CUARTO Y EN EL TITULO CUARTO DE LA PROPIA LEY Y A LA JURISDICCION Y COMPE-

REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES FEDERAL, Y PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE ESTA POLIZAEXCUSION A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 2814 Y 2815 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" NO DISFRUTARA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y

( UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 70100 M.N.)

BIS: 0 Inclu: 02597 - 2091 - 001381

FQ01

AÑOMESDIA

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE OTORGADA POR LA S.H.C.P. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE:

PRIMA TOTAL A COBRARPRIMA BRUTAFIANZA NUMEROFECHA

F Y 153765

FOLIO

POLIZA DE FIANZAF I L I A L D E U S F & G

INSURGENTESA F I A N Z A D O R A

AUT. C N S Y F. OFICIO 1695 EXP NO. 701 0 (F-12)/1 AGOSTO 29 1990 R.F.C. AIN 970115 1S7CLIENTE

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V"

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

"AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V" CASA MATRIZ LONDRES NO. 13, COL. JUAREZ 06600 MEXICO D.F. TELS. 5527-7000 Y 5227-7722. FAX 5705-7054ESTA AFIANZADORA ES NULA PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE CREDITO, AUN CUANDO EN EL TEXTO DE LA MISMA DIGA LO CONTRARIO

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL. PARA GARANTIZAR POR CONCOAR, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. SAN JERONIMO 120-7º PISO, COLONIA LA OTRA BANDA, DELEGACION COYOACAN, C.P. 04500, MEXICO, D.F., Y R.F.C. CON – 780711 – 9A9.- LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN A SU CARGO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO IZT-DGODU-LP-132-07, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2007,CON UN IMPORTE TOTAL DE $17.171,526.96 (DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N.)INCLUYENDO EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE $17.171,526.96 (DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N.)INCLUYENDO EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LOS SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACION IZTAPALAPA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO CONCOAR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. JOSE QUEVEDO CRUZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL.- LA VEGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE.- EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, LA DEPENDENCIA DEBERA COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA.- LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRESEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES Y FIANZAS EN VIGOR Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO.- FIN DE TEXTO.

..

...

10.5 Póliza de responsabilidad civil

De acuerdo al Artículo 63 del R.L.O.P.S.D.F.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción y afines, así como a los de seguridad y uso de la vía pública. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo del contratista.

Para determinar en las bases, el monto de la póliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, a que se refiere el último párrafo del artículo 47 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades contratantes deben considerar los elementos de la obra para determinar dicho monto, tales como magnitud de la obra, monto del contrato, temporalidad para la realización de los trabajos, características técnicas y entorno donde se realizarán los trabajos y del suelo, así como los aspectos de carácter técnico que determinen el grado de dificultad, entre otros.

La vigencia de la póliza y del contrato de seguro, abarcará desde el periodo de ejecución de los trabajos, hasta la recepción formal de los mismos por la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad; con independencia de la garantía por vicios ocultos, cuya vigencia y duración se sujetará a lo que establece el artículo 36 del presente Reglamento.

10.5.1 Formato de póliza de seguro de responsabilidad civil

FIRMA AUTORIZADA

06/JUNIO/2007

FECHA DE EXPEDICIONCLAVE Y NOMBRE DEL AGENTE

4524 ALEJANDRO PEREZ LONA

TERMINO MAXIMO PARA EL PAGO DE SEGUNDA FRACCION Y ULTERIORES EN CASO DE PAGO FRACCIONADO: 5 DIASTERMINO MAXIMO PARA EL PAGO DE PRIMA ANUAL O PRIMERA FRACCION EN CASO DE PAGO FRACCIONADO: 30 DIAS

LA PRESENTE POLIZA QUEDA SUJETA A LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA CARATUAL 2/2

COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS:

SUMA ASEGURADA: 858,576.35

COBERTURA BASICA: AMPARADA

DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE POLIZA, SEGUROS INBURSA, S.A., PAGARA POR CUENTA DEL ASEGURADO LAS PRESTACIONES QUE A TITULO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEAN LEGALMENTE A SU CARGO, CON MOTIVO DE ACCIDENTES QUE CAUSEN DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS Y/O EN SU PROPIEDADES, CUANDO DICHOS ACCIDENTES SEAN ORIGINADOS POR ACTOS U OMISIONES DEL ASEGURADO, SUS TRABAJADORES O EMPLEADOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL CONTRATO QUE SE MENCIONAN EN LA PRESENTE POLIZA.

09/Octubre/200709/Mayo/2007Hasta las 12:00 HorasDesde las 12:00 Horas

RESPONSABILIDAD CIVIL

VIGENCIA

PRODUCTO

DELEGACION COYOACAN D.F. C.P 04500AV. SAN JERONICO No 120

COL. JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGELAV. SAN JERONICO No 120

2,829.56PRIMA NETA3002616930012860

FAMILIA AGRUPACION CIS

PAGO UNICO

858,576.40

INICIAL

NACIONAL

CON7807119A9

10102 30013306

FORMA DE PAGO

SUMA ASEGURADA

TIPO DE DOCUMENTO

MONEDA

R.F.C.

NO. DE POLIZACONCOAR, S.A DE C.V.

DATOS DEL CONTRATANTE

DE SEGUROS, BAJO EL REGISTRO CON NUMERO 9876Y FIANZAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 36,36-A, 36-B, Y 36-D DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS

CARATULA DE POLIZA DE SEGUROSegurosINBURSA

LA DOCUMENTACION CONTRACTURAL Y LA NOTA TECNICA QUE INTEGRAN ESTE PRODUCTO, ESTAN REGISTRADOS ANTE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS

F616

..

...

TEMA XI

CIERRE DE OBRA

..

...

TEMA XI. CIERRE DE OBRA

11.1 Recepción de servicios

De acuerdo al Artículo 57 de la L.O.P.D.F.- El contratista comunicara por escrito a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, y esta verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente.

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, haya recibido los trabajos, estos se tendrán por recibidos.

La dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, comunicara a la contraloría la terminación de los trabajos e informara la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto.

En la fecha señalada la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantara el acta correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y finiquito del contrato.

La liquidación de la obra publica deberá efectuarse en un periodo que no excederá de cien días hábiles a la fecha de recepción de los trabajos, para los cual la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, notificara con la debida anticipación al contratista para los efectos procedentes. De no llegar a una liquidación acordada.

El finiquito de la obra publicada se realiza a más tardar a los veinte días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado a finiquitar el contratista, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad deberá requerir por escrito al contratista que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendrá veinte días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad finiquitara la obra públicamente unilateralmente.

En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad podrá establecerlo en el contrato de acuerdo con las características particulares de la obra publica a realizar, de no ser especificado en el mismo, se sujetara al plazo señalado en este articulo.

111))) Entrega – recepción: acto mediante el cual un contratista realiza la entrega física de una obra pública contratada con la Administración Pública y ésta a su vez recibe, previa revisión del cumplimiento de las disposiciones contractuales correspondientes.

222))) Finiquito: procedimiento jurídico-administrativo consistente es integrar el expediente de la

obra pública terminada referente a un contrato, más los documentos que se anexaron durante la operación del mismo.

333))) Liquidación: acto que consiste en cerrar la contabilidad por lo que hace a importes de pago

por trabajos realizados en contratos a base de precio alzado, conceptos de trabajo en contratos a base de precios unitarios o actividades en el caso de proyectos integrales, los trabajos extraordinarios resultantes del cambio de conceptos en el catálogo del concurso y

..

...

aquellas variaciones de programación surgidas en su caso y modificaciones a importes por precisiones en cantidades de obra ejecutados, para determinar el saldo a favor de quien corresponda o por diferencias de importes entre estimaciones entregadas y los resultados que arrojen los números generadores y los trabajos comprometidos con sus variaciones y ajustes legales realizados.

Es el acto en que se concluye un trabajo por parte de un contratista. Dar por terminada la obra, trabajo o servicio tanto en lo físico como en lo contable, como lo establece el contrato al cual se sujeta la contratista y la supervisión, así también la contratista presenta la documentación requerida por la dependencia. La contratista debe comunicar al área contratante, la terminación de los trabajos esta, dentro del plazo fijado en el contrato, debe verificar que la ejecución se ajusto a las cláusulas del contrato y que no presenta diferencia sobre los alcances establecidos en el contrato, en cuyo caso deben ser corregidos por el contratista sin costo adicional.

11.2 Acta entrega – recepción Es el acto en que un trabajo se entrega una vez que concluido por parte de un contratista y es recibido por parte de la contratante. Levantada el acta de entrega – recepción de los trabajos, el área contratante procederá a finiquitar el contrato, para lo cual el contratista debe presentar copia, entre otros, de los documentos siguientes:

AAA))) Contrato de obra BBB))) Los convenios que se hubieren generado CCC))) Fianzas entregadas para garantía de:

111))) Anticipos 222))) Cumplimientos de obligaciones contractuales 333))) Por vicios ocultos en la ejecución de la obra

DDD))) Oficios de ajuste de costos EEE))) Modificaciones al programa de ejecución de obra por causas no imputables al contratista. FFF))) Estado contable final de la obra

444))) Estimaciones ordinarias, por trabajos extraordinarios, deductivas, etc. 555))) Estimaciones de ajuste de costos

GGG))) Recibos de pagos de estimaciones HHH))) Multas y sanciones en su caso III ))) Acta de entrega – recepción JJJ))) Manuales de operación y mantenimiento, garantía de la maquinaria y equipos permanentes que formen parte de la obra.

11.2.1 Ejemplo de acta entrega - recepción

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (RECURSO LOCAL)

En Iztapalapa D.F. en las oficinas que ocupa la Unidad Departamental de Rehabilitación a Edificios Públicos, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de la Delegación Iztapalapa, cita en Lateral Rió Churubusco No. 1655 Esq. Eje 6 Sur, Col. San José Aculco siendo, las 12:00 hrs., del día 09 de Octubre del 2007 en cumplimiento al Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 137 de su Reglamento, se reunieron los representantes de la Dirección General citada, así como de la empresa ________________. Y CON EL CONOCIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVEZ DEL OFICIO No. DO/NA/121/07 Y LA CONTRALORIA INTERNA DE LA DELEGACION IZTAPALAPA A TRAVEZ DEL OFICIO No DO/NA/122/07, De Fecha ___de __________ del 2007, de la entrega que realiza la empresa ejecutora y la recepción por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de los servicios ejecutados al amparo del Contrato No. IZT-DGODU-LP-132-07, y que se registran en las referencias antes descritas.

A N T E C E D E N T E S I.- Los datos generales del Contrato cuyos servicios se entregan y reciben son los siguientes: Modalidad de adjudicación: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. De Caso: 095 No. De Concurso: 3000-1116-046-07. Importe Contratado $ 14,931,762.57 S/IVA Anticipo $ 0.00 C/IVA Importe Total Contratado: $ 17,171,526.96 C/IVA Plazo Contratado: _________________________. Siendo la fecha real de terminación de los servicios: 09 de Octubre de 2007. II.- Las estimaciones autorizadas a la fecha de los servicios ejecutados, son las siguientes:

No. DE ESTIMACIÓN PERIODO MONTO AMORTIZACIÓN DEL

ANTICIPO

1 09/May/2007 al 16/Juny/2007 $ 537,669.56 $ 0.00 2 17/Jun/2007 al 17/Jul/2007 $ 5,003,017.75 $ 0.00 3 18/Jul/2007 al 20/Agos/2007 $ 4,474,179.08 $ 0.00

4 (FINIQUITO) 21/Agos/2007 al 09/ Oct/2007 $ 7,156,660.57 $ 0.00 TOTAL $ 17,171,526.96

REFERENCIAS: CONTRATO No: IZT-DGODU-LP-132-07 EMPRESA. TRABAJOS:REALIZAR LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO CONSECUENTE SE LE DENOMINARA “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

11.2.1 Ejemplo de acta entrega - recepción

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (RECURSO LOCAL)

TOTAL DE ESTIMACIONES: 4 TOTAL MONTO: $ 17,171,526.96 TOTAL ANTICIPO: $ 0.00 QUEDANDO UN SALDO EL CUAL SE CANCELA DE: $ 0.00/100 M.N. III.- Las garantías otorgadas por la empresa ejecutora de los servicios, son las siguientes:

CONCEPTO No. DE POLIZA AFIANZADORA IMPORTE VIGENCIA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2497-2090-001592 AFIANZADORA

INSURGENTES, S.A. DE C.V.

$ 1,717,152.70 08/05/07 al 09/10/07

FIANZA DE VICIOS OCULTOS 2597-2090-001381 AFIANZADORA

INSURGENTES, S.A. DE C.V. $ 1,717,152.70 09/10/07 al 09/10/08

A C T U A C I O N E S Habiendo realizado la verificación en el lugar de la obra y constatado la correcta ejecución de los servicios encomendados, de conformidad con el presupuesto autorizado las normas de construcción y sus especificaciones particulares, así como las indicaciones instruidas en su oportunidad por los representantes de la Delegación se entregan y reciben a satisfacción por las partes los servicios citados a través de las siguientes: V.- DECLARACIONES: Por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: XXXXXXXXXX.- J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO De acuerdo a los términos establecidos en el contrato que nos ocupa, recibe los servicios objeto de la presente acta, reservándose el derecho de reclamaciones, por conceptos, o partidas de obra faltantes, mala calidad de ejecución o de materiales empleados en la realización de los trabajos contratados, pagos indebidos o vicios ocultos advertidos en el periodo de su garantía. Por la empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, APODERADO LEGAL.- Entrega los servicios sin tener reclamaciones y atenderá los requerimientos sobre los mismos, con apego a la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y a la normatividad en materia de Obra Publica emitida por el Gobierno del Distrito Federal. VI.- OBSERVACIONES: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nota. La presencia del representante de la contraloría solo tiene la finalidad de verificar que la celebración del Acto Entrega Recepción, se realice conforme a la normatividad aplicable por consiguiente no avala su contenido, lo que queda bajo la responsabilidad de quien entrega y quien recibe.

11.2.1 Ejemplo de acta entrega - recepción

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (RECURSO LOCAL)

VII.- FIRMAS DEL ACTA: ENTREGA POR LA EMPRESA EJECUTORA CONTRATISTA

APODERADO LEGAL

CONTRATISTA

REPRESENTANTE TECNICO

RECIBEN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

EL DIRECTOR DE OBRAS

xxxxxxxxxxxxxxxxx

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

SUPERVISOR INTERNO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTIGOS DE ASISTENCIA

CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La presente hoja forma parte del Acta Entrega Recepción del Contrato de Obra. No. IZT-DGODU-LP-132-07 Relativo a: REALIZAR LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO CONSECUENTE SE LE DENOMINARA “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCION TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

..

...

11.3 Liquidación (sabana) Acto que consiste en cerrar la contabilidad por lo que hace a importes de pago por trabajos realizados en contratos a base de precio alzado, conceptos de trabajo en contratos a base de precios unitarios o actividades en el caso de proyectos integrales, los trabajos extraordinarios resultantes del cambio de conceptos en el catálogo del concurso y aquellas variaciones de programación surgidas en su caso y modificaciones a importes por precisiones en cantidades de obra ejecutados, para determinar el saldo a favor de quien corresponda o por diferencias de importes entre estimaciones entregadas y los resultados que arrojen los números generadores y los trabajos comprometidos con sus variaciones y ajustes legales realizados.

11.3.1 Ejemplo de liquidaciónGOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRATISTA:

OBRA:

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

UBICACIÓN:DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONTRATO FECHA DE INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO MONTO CONTRATADO: 14,931,762.57$

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO SEGÚN DIFERIMIENTO IVA: 2,239,764.39$ DIRECCIÓN DE OBRAS FECHA DE TERMINO TOTAL CONTRATADO: 17,171,526.96$

IMPORTE IMPORTE

CANTIDAD ADITIVA DEDUCTIVA TOTAL EJECUTADO 1 (UNO) IMPORTE EST. 1 2 (DOS) IMPORTE EST. 2 3 (TRES) IMPORTE EST. 34 (CUATRO) FINIQUITO

IMPORTE EST. 4 (FINIQUITO)

CATALOGO TABULADOR EXTRAORD. CATALOGO FINIQUITO

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE TORMENTA

Trazo y nivelación para desplante de obrasde edificación, con equipo de topografía,Incluye: materiales para señalamiento.

m² 184.96 184.96 152.00 $380.00 32.96 $82.40 $2.50

$462.40 $462.40

Excavación por medios mecánicos zona"B", clase II de 2.01 a 4.00 m deprofundidad.

m³ 554.88 554.88 332.93 $10,773.55 221.95 $7,182.37 $32.36

$17,955.92 $17,955.92

Demolición de pavimento de concretohidráulico, simple o reforzado, conretroexcavadora y martillo hidráulico, encualquier zona.

m³ 36.99 36.99 25.50 $1,950.00 11.49 $878.63 $76.47

$2,828.63 $2,828.63

carga mecánica en camión, de material fino o granular, al primer kilómetro, volumenmedido en banco.

m³ 554.88 554.88 388.42 $36,577.14 166.46 $15,675.91 $94.17

$52,253.05 $52,253.05

Suministro y aplicación de aditivoimpermeabilizante integral Festegral, enproporción de 1.50 kg por cada 50 kg decemento.

Kg 1,823.00 1,823.00 991.49 $19,948.80 831.51 $16,729.96 $20.12

$36,678.76 $36,678.76

acarreo en camión, de material finogranular, kilómetros subsecuentes, zonaurbana.

m³-Km. 12,207.36 12,207.36 7,468.29 $36,744.00 4,739.07 $23,316.21 $4.92

$60,060.21 $60,060.21

VOLUMEN DE ESTIMACIÓN

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

CATALOGO PRECIOS UNITARIOS

TOTAL

CONCOAR S.A DE C.V

FINIQUITO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LEDENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO,VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.C. ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓNIZTAPALAPA.

IZT-DGODU-LP-132-0709 DE MAYO DE 2007

09 DE OCTUBRE DE 2007

urbana.$60,060.21 $60,060.21

Carga mecánica y acarreo en camión, dematerial de demolición de concreto, alprimer kilómetro, volumen medidocolocado.

m³ 36.99 36.99 36.99 $623.65 $16.86

$623.65 $623.65

acarreo en camión, de material dedemolición de concreto, kilómetrossubsecuentes, zona urbana.

m³-Km. 813.78 813.78 813.78 $4,174.69 $5.13

$4,174.69 $4,174.69

Relleno de zanjas con material producto deexcavación, compactado al 85% proctor,con rodillo vibratorio, incluye. Acarreo librehasta 20 m. incorporación de agua, medidocompacto.

m³ 31.20 31.20 31.20 $1,998.67 $64.06

$1,998.67 $1,998.67

Cimbra común y descimbra en losas ytrabes, hasta una altura máxima de 4.00 m.

m² 793.00 793.00 546.38 $84,399.00 246.62 $38,095.71 $154.47

$122,494.71 $122,494.71

Plantilla de 8 cm de espesor, concreto r.nfc=100 kg/cm², agregado máximo de 20mm, incluye. Preparación del fondo de laexcavación, nivelación y compactación.

m² 184.96 184.96 184.96 $20,051.51 $108.41

$20,051.51 $20,051.51Suministro y colocación de concretohidráulico de resistencia normalf'c=250kg/cm2, fabricado en planta porproveedor, bombeable, para elemtos de

m³ 121.55 121.55 85.08 $169,112.39 36.47 $72,476.74 $1,987.57$241,589.13 $241,589.13

Suministro, habilitado y colocación deacero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm(3/8") de diámetro.

ton. 6.02 6.02 4.21 $80,805.35 1.81 $34,630.86 $19,175.45

$115,436.21 $115,436.21

CONCOAR S.A DE C.V CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V SUPERVISIÓN INTERNA COORD. DE CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR ÚNICO

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

11.3.1 Ejemplo de liquidaciónGOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRATISTA:

OBRA:

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

UBICACIÓN:DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONTRATO FECHA DE INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO MONTO CONTRATADO: 14,931,762.57$

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO SEGÚN DIFERIMIENTO IVA: 2,239,764.39$ DIRECCIÓN DE OBRAS FECHA DE TERMINO TOTAL CONTRATADO: 17,171,526.96$

IMPORTE IMPORTE

CANTIDAD ADITIVA DEDUCTIVA TOTAL EJECUTADO 1 (UNO) IMPORTE EST. 1 2 (DOS) IMPORTE EST. 2 3 (TRES) IMPORTE EST. 34 (CUATRO) FINIQUITO

IMPORTE EST. 4 (FINIQUITO)

CATALOGO TABULADOR EXTRAORD. CATALOGO FINIQUITO

VOLUMEN DE ESTIMACIÓN

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

CATALOGO PRECIOS UNITARIOS

TOTAL

CONCOAR S.A DE C.V

FINIQUITO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LEDENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO,VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.C. ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓNIZTAPALAPA.

IZT-DGODU-LP-132-0709 DE MAYO DE 2007

09 DE OCTUBRE DE 2007

ESTAMPADO EXPLANADA DE LA SEDEDELEGACIONAL

Suministro , habilitado y colocación debarras de amarre con varilla de 1/2 de 65cm de long. A cada 60 cm y barrapasajuntas con redondo liso de 5 /8 de30cm. Del. A cada 30cm. Incluyesuministro de material desperdicioscolocación habilitado y acarreo internos,fletes, acomodos, mano de obra equipo yherramienta.

m2 1,465.77 1,465.77 1,465.77 $250,500.09 $170.90

$250,500.09 $250,500.09

Formación de sub-base de relleno fluidocalidad subbase fc= 14 kg7cm) rev. 18 a28 días incluye: tendido vaciado, mano deobra, herramienta , seguridad vial durantela ejecución de la actividad.

m³ 219.87 219.87 219.87 $461,727.00 $2,100.00

$461,727.00 $461,727.00

Cimbra común y descimbra en remates deplataformas para delimitar firmes deconcreto de 20 cm de peralte promedio.

m² 1,373.16 1,373.16 1,373.16 $261,999.16 $190.80

$261,999.16 $261,999.16contracción de losas de pavimento deconcreto hidráulico de 17 cm de espesorMr-38 kg./cm2 tma 40mm rev.10 bajacontraccion de 450 millonesimas a los 28días con una relación a/c=0.55 y gravadías con una relación a/c=0.55 y grava/arena =1.5 con color integral alta densidad construida sobre una base de relleno fluido, incluye: descimbrado floteado de lasuperficie , vibrado, regleado, limpieza deobra, materiales, mano de obra ,equipo ,herramienta seguridad vial permanente

m² 2,700.00 2,700.00 2,700.00 $2,403,000.00 $890.00

$2,403,000.00 $2,403,000.00

Suministro y colocación de juntas de tirillasde polipropileno expandido de 9.5mm. (3/8)de diámetro incluye : materiales ,previalimpieza con agua y aire y rematando lamisma con sellador , mano de obra ,equiponecesario , seguridad vial durante eldesarrollo de la actividad.

ml 375.50 375.50 375.50 $3,923.98 $10.45

$3,923.98 $3,923.98

Acabado estampado sobre concreto frescosegún diseño arquitectónico con cenefastal y como se indica en proyecto utilizandopantallas para la utilización de losdiferentes colores indicados incluye :pasarelas a base de tablones de maderade pino 1 1/2" x 8 x12" durante el procesode aplicación de estampado para evitardeformaciones en concreto , proteccióncon plástico , color endurecedor, agentedesmoldante , sellador claro herramienta,equipo y mano de obra seguridad vialdurante el desarrollo de la actividad.

m2 2,700.00 2,700.00 2,700.00 $969,300.00 $359.00

$969,300.00 $969,300.00

CONCOAR S.A DE C.V CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V SUPERVISIÓN INTERNA COORD. DE CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR ÚNICO

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

11.3.1 Ejemplo de liquidaciónGOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRATISTA:

OBRA:

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

UBICACIÓN:DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONTRATO FECHA DE INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO MONTO CONTRATADO: 14,931,762.57$

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO SEGÚN DIFERIMIENTO IVA: 2,239,764.39$ DIRECCIÓN DE OBRAS FECHA DE TERMINO TOTAL CONTRATADO: 17,171,526.96$

IMPORTE IMPORTE

CANTIDAD ADITIVA DEDUCTIVA TOTAL EJECUTADO 1 (UNO) IMPORTE EST. 1 2 (DOS) IMPORTE EST. 2 3 (TRES) IMPORTE EST. 34 (CUATRO) FINIQUITO

IMPORTE EST. 4 (FINIQUITO)

CATALOGO TABULADOR EXTRAORD. CATALOGO FINIQUITO

VOLUMEN DE ESTIMACIÓN

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

CATALOGO PRECIOS UNITARIOS

TOTAL

CONCOAR S.A DE C.V

FINIQUITO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LEDENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO,VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.C. ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓNIZTAPALAPA.

IZT-DGODU-LP-132-0709 DE MAYO DE 2007

09 DE OCTUBRE DE 2007

CISTERNA DE AGUA POTABLE

Trazo y nivelación para desplante de obrasde edificación, con equipo de topografía,Incluye: materiales para señalamiento.

m² 489.00 489.00 489.00 $32,127.30 $65.70

$32,127.30 $32,127.30Excavación por medios mecánicos zona"B", clase II de 2.01 a 4.00 m deprofundidad.

m³ 77.28 77.28 77.28 $6,792.91 $87.90

$6,792.91 $6,792.91Demolición de pavimento de concretohidráulico, simple o reforzado, conretroexcavadora y martillo hidráulico, encualquier zona.

m³ 5.15 5.15 5.15 $725.64 $140.90

$725.64 $725.64

carga mecánica en camión, de material fino o granular, al primer kilómetro, volumenmedido en banco.

m³ 77.28 77.28 77.28 $5,479.15 $70.90

$5,479.15 $5,479.15

acarreo en camión, de material finogranular, kilómetros subsecuentes, zonaurbana.

m³-Km. 1,700.16 1,700.16 1,700.16 $21,932.06 $12.90

$21,932.06 $21,932.06Carga mecánica y acarreo en camión, dematerial de demolición de concreto, alprimer kilómetro, volumen medidocolocado.

m³ 5.15 5.15 5.15 $235.87 $45.80

$235.87 $235.87

acarreo en camión, de material dedemolición de concreto, kilómetrossubsecuentes, zona urbana.

m³-Km. 113.30 113.30 113.30 $1,672.31 $14.76

$1,672.31 $1,672.31subsecuentes, zona urbana. $1,672.31 $1,672.31

Relleno de zanjas con material producto deexcavación, compactado al 85% proctor,con rodillo vibratorio, incluye. Acarreo librehasta 20 m. incorporación de agua, medidocompacto.

m³ 12.24 12.24 12.24 $1,495.97 $122.22

$1,495.97 $1,495.97

Cimbra común y descimbra en losas ytrabes, hasta una altura máxima de 4.00 m.

m² 450.00 450.00 450.00 $121,905.00 $270.90$121,905.00 $121,905.00

Plantilla de 8 cm de espesor, concreto r.nfc=100 kg/cm², agregado máximo de 20mm, incluye. Preparación del fondo de laexcavación, nivelación y compactación.

m² 150.80 150.80 150.80 $31,019.56 $205.70

$31,019.56 $31,019.56Suministro y colocación de concretohidráulico de resistencia normal

m³ 60.80 60.80 60.80 $235,660.80 $3,876.00$235,660.80 $235,660.80

Suministro y aplicación de aditivoimpermeabilizante integral Festegral, enproporción de 1.50 kg por cada 50 kg decemento.

Kg 1,279.54 1,279.54 1,279.54 $72,550.00 $56.70

$72,550.00 $72,550.00

Suministro, habilitado y colocación deacero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm(3/8") de diámetro.

ton. 10.60 10.60 10.60 $355,325.14 $33,521.24

$355,325.14 $355,325.14contracción de losas de pavimento deconcreto hidráulico de 17 cm de espesorMr-38 kg./cm2 tma 40mm rev.10 bajacontraccion de 450 millonesimas a los 28días con una relación a/c=0.55 y grava/arena =1.5 con color integral alta densidad construida sobre una base de relleno fluido, incluye: descimbrado floteado de lasuperficie , vibrado, regleado, limpieza deobra, materiales, mano de obra ,equipo ,herramienta seguridad vial permanente

m² 3,140.00 3,140.00 3,140.00 $2,794,600.00 $890.00

$2,794,600.00 $2,794,600.00

CONCOAR S.A DE C.V CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V SUPERVISIÓN INTERNA COORD. DE CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR ÚNICO

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

11.3.1 Ejemplo de liquidaciónGOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRATISTA:

OBRA:

DELEGACIÓN IZTAPALAPA

UBICACIÓN:DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONTRATO FECHA DE INICIO SEGÚN DIFERIMIENTO MONTO CONTRATADO: 14,931,762.57$

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO SEGÚN DIFERIMIENTO IVA: 2,239,764.39$ DIRECCIÓN DE OBRAS FECHA DE TERMINO TOTAL CONTRATADO: 17,171,526.96$

IMPORTE IMPORTE

CANTIDAD ADITIVA DEDUCTIVA TOTAL EJECUTADO 1 (UNO) IMPORTE EST. 1 2 (DOS) IMPORTE EST. 2 3 (TRES) IMPORTE EST. 34 (CUATRO) FINIQUITO

IMPORTE EST. 4 (FINIQUITO)

CATALOGO TABULADOR EXTRAORD. CATALOGO FINIQUITO

VOLUMEN DE ESTIMACIÓN

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

CATALOGO PRECIOS UNITARIOS

TOTAL

CONCOAR S.A DE C.V

FINIQUITO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LEDENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO,VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.C. ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DÍAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACIÓNIZTAPALAPA.

IZT-DGODU-LP-132-0709 DE MAYO DE 2007

09 DE OCTUBRE DE 2007

ESTAMPADO EN GLIFOS

suministro de molde con fabricación especialpara estampado de figura prehispánica segúndiseño arquitectónico sin recuperación para lacontratista.

pza 150.00 150.00 150.00 $4,468,440.00 $29,789.60

$4,468,440.00construccion de losas de pavimento deconcreto hidraulico de 17 c.m. de espesorMR=38 kg/cm2 tma40mm. Rev. 10 bajacontraccion de 450 millonesimas a los 28 diascon una relacion a/c =0.55 y grava/arena =1.50 color blanco de alta densiedad. Pararecibir color endurecedor en tonalid verde .construida sobre una base de relleno fluidocon grabado estampado de figuraprehispanica segun diseño arquitectonico entableros de 3X3 m. y figura prehispanica de 1 x 1 m. al centro incluye : cimbrado ydescimbrado con un monten cal . 10 conbarrenaciones al centro de la altura de 1/2"desmoldante para cimbra 8 barras de amarrede 65 cm. de longitud en el centro del tablero(zona grifo de 1 X 1m. ) , pasarelas a base detablones de madera de pino 1 1/2 " X 8" X12"durante el proceso de aplicacion deestampado para evitar deformaciones en elconcreto , proteccion con plastico , colorendurecedor en tonalidad verde , agentedesmoldante . sellador acrilico claro , limpiezadel excedente del agente desmoldante , barra

pza 150.00 150.00 150.00 $1,148,520.00 $7,656.80

$1,148,520.00FABRICACIÓN DE CANALÓN PARADESAGÜE PLUVIALDESAGÜE PLUVIALAlbañal con tubo de concreto de 20 cm dediámetro.

m 43.35 43.35 680.00 $52,876.80 $77.76$52,876.80

Relleno de zanjas con material producto deexcavación, compactado al 85% proctor, conrodillo vibratorio, incluye. Acarreo libre hasta20 m. incorporación de agua, medidocompacto.

m³ 50.95 50.95 43.35 $2,776.95 $64.06

$2,776.95

Rejilla tipo Irving de 30 cm de ancho. m 93.00 93.00 93.00 $74,293.05 $798.85 $74,293.05

Plantilla de 5cm de espesor, concreto f.nfc=100 kg/cm², agregado máximo de 20 mm,incluye. Preparación del fondo de laexcavación, nivelación y compactación.

m² 254.79 254.79 254.79 $17,980.53 $70.57

$17,980.53

Forjado de canalón para desagüe pluvial abase de concreto fc = 200 kg/cm², conimpermeabilizante integral normal Duro Rock,en prop de 1 lt. X cada 50 kg, armado conacero de refuerzo del No. 3, @ 15 cm enambos sentidos, acabado aparente, conpendiente del 1 %, de 0.35 m de ancho x 0.55m de altura promedio, medidas interiores,incluye: cimbra aparente interior y comúnexterior, descimbra, armado, colado,materiales, herramienta, mano de obra yequipo.

m 339.73 339.73 339.73 $458,295.77 $1,349.00

$458,295.77

MONTO TOTAL CONTRATADO C/IVA SUBTOTAL $14,931,762.58CONVENIO IVA 2,239,764.39$

MONTO TOTAL EJERCIDO C/IVA TOTAL $17,171,526.96SALDO A CANCELAR ACUMULADO

PORCENTAJE FIANZA DE VICIOS OCULTOS: (2597-2091-001381)MONTO 1,717,152.70$

VIGENCIA DEL 09 DE OCTUBRE DE 2007 AL 09 DE OCTUBRE DE 2008

CONCOAR S.A DE C.V CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V SUPERVISIÓN INTERNA COORD. DE CONSTRUCCIÓN

APODERADO LEGAL ADMINISTRADOR ÚNICO

J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

537,669.56$ TOTAL17,171,526.96$

58.32%

4,350,450.22$ 3,890,590.50$

100.00%

SUBTOTAL15% DE IVA

6,223,183.10$

7,156,660.57$ 10,014,866.40$

17,171,526.96$ -$

17,171,526.96$ -$ 537,669.56$

3.13% 32.27%5,540,687.32$ 5,003,017.76$ 4,474,179.08$

652,567.53$ 583,588.58$ 933,477.47$ 467,538.75$

70,130.81$

EMPRESA: CONCOAR S.A DE C.V CONTRATO No. IZT-DGODU-LP-132-07

PERIODO CONTRACTUAL: INICIO: 09 DE MAYO DE 2007

TERMINO: 09 DE OCTUBRE DE 2007

PERIODO DIFERIDO INICIO:

TERMINO:

R.F.C: CON7807119A9

REINICIO: INICIO:

TERMINO:

IMPORTE $14,931,762.57

I.V.A $2,239,764.39

TOTAL $17,171,526.96

INICIO TERMINO ESTIMADO ACUMULADO10% AMORTIZACION

DE ANTICIPO1,5%RCOP-DF 2% SACOP CG 0.2% ICIC

APORTACIÓN VOLUNTARIA QUE SE CUBRE AL INSTITUTO MEXICANO DE DESARROLLO

TECNOLÓGICO (IMDT)

TOTAL DE DEDUCCIONES

1 9 de Mayo de 2007 16 de Junio de 2007 467,538.75 70,130.81 537,669.56 3.13% 3.13% SIN ANTICIPO 7,013.10 9,350.78 935.08 0.00 17,298.96 520,370.61

2 17 de Junio de 2007 17 de Julio de 2007 4,350,450.22 652,567.53 5,003,017.75 29.14% 32.27% SIN ANTICIPO 65,256.80 87,009.00 8,700.90 0.00 160,966.70 4,842,051.05

3 18 de Julio de 2007 20 de Agosto de 2007 3,890,590.50 583,588.58 4,474,179.08 26.06% 58.32% SIN ANTICIPO 58,358.90 77,811.81 7,781.18 0.00 143,951.89 4,330,227.18

4 FINIQUITO 21 de Agosto de 2007 9 de Octubre de 2007 6,223,183.10 933,477.47 7,156,660.57 41.68% 100.00% SIN ANTICIPO 93,347.70 124,463.66 12,446.37 0.00 230,257.73 6,926,402.84

14,931,762.57 2,239,764.39 17,171,526.96 100.00% 100.00% $0.00 $223,976.50 $298,635.25 $29,863.53 $0.00 $552,475.28 $16,619,051.68

DOMICILIO: AV. SAN JERONIMO No. 120, PISO 7, COL. LA OTRA BANDA, DELEGACIÓN COYOACAN, MÉXICO DF.,C.P. 04500

DESCRIPCION DEL SERVICIO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUEEN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “MACROPLAZA” UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LASCALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAÑ CENTRO DE LADELEGACIÓN IZTAPALAPA.

COORDINADOR DE CONSTRUCCION

TOTAL

$14,931,762.57

$2,239,764.39

$17,171,526.96

MONTO DEL CONTRATO ORIGINALMONTO DE CONVENIO ADICIONAL Y/O REDUCCIÓN

PORCENTAJE ESTIMADO DEDUCCIONES

No DE ESTIMACION

TOTAL CONTRATADO

$0.00

PERIODO DE ESTIMACION

IMPORTE DE ESTIMACION S/IVA

15% I.V.A

$0.00

$0.00

LIQUIDO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALDELEGACION IZTAPALAPADIRECCION GENERAL DE:

"ESTADO CONTABLE"

IMPORTE TOTAL

ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISION

J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL

11.4 Estado contable

Resumen de una empresa en que se reflejan los ingresos y gastos a través de estimaciones durante un periodo contratado.

ADMINISTRADOR ÚNICO SUPERVISIÓN INTERNAJ.U.D. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

CONTRATISTA

CONCOAR S.A DE C.V

..

...

11.5 Finiquito de obra Procedimiento jurídico-administrativo consistente es integrar el expediente de la obra pública terminada referente a un contrato, más los documentos que se anexaron durante la operación del mismo. 11.6 Documentación de cierre administrativo 111))) Oficio de aviso de inicio de los trabajos por parte del contratista

222))) Oficio de aviso de inicio de los trabajos dirigido a la contraloría

333))) Oficio de designación del supervisor responsable dirigido al contratista

444))) Libro de bitácora

555))) Varios (minutas y oficios de comunicación entre las partes)

666))) Informes y reportes de avances físicos y financieros

777))) Álbum fotográfico

888))) Estimaciones

999))) Generadores

111000))) Estado contable

111111))) Solicitud de prorroga (en su caso)

111222))) Reprogramaciones debidamente justificadas (en su caso)

111333))) Actualización de planos y justificaciones de cambio de proyecto (en su caso)

111444))) Autorización de conceptos fuera de catalogo (en su caso)

111555))) Solicitud de autorización de precios fuera de catalogo (en su caso)

111666))) Oficio de envió al área responsable de autorización de precios fuera de catalogo (en su

caso) 111777))) Dictamen de precios fuera de catalogo (en su caso)

111888))) Oficio de autorización de precios fuera de catalogo (en su caso)

111999))) Convenios (en su caso)

222000))) Fianzas de cumplimiento por convenios ampliatorios (en su caso)

..

...

222111))) Oficio de retenciones por atraso de obra (en su caso)

222222))) Pruebas de laboratorio (en su caso)

222333))) Solicitudes de ajustes de costos por parte del contratista (en su caso)

222444))) Oficios de visto bueno para que se proceda al análisis de ajuste de costo (en su caso)

222555))) Análisis de ajuste de costo (en su caso)

222666))) Oficios de autorización de ajustes de costos (en su caso)

222777))) Estimaciones de ajustes de costos (en su caso)

222888))) Normas y especificaciones de construcción

222999))) Normas y especificaciones de calidad de los materiales

333000))) Minuta de recepción física de los trabajos

333111))) Liquidación

333222))) Oficio del contratista notificando la terminación de los trabajos

333333))) Entrega-recepción

333444))) Oficio de notificación al contratista para que acuda la recepción de los trabajos

333555))) Aviso a la contraloría de la recepción de los trabajos

333666))) Acta de entrega – recepción 333777))) Oficio de aviso de obras decepcionadas al área responsable

333888))) Cuentas por liquidar certificadas

333999))) Fianza de vicios ocultos

444000))) En caso de rescisión se deberá incluir los siguientes documentos por parte de la supervisión

444111))) Oficio de aviso de rescisión al contratista

444222))) Acta circunstanciada

444333))) Inconformidad por la rescisión de parte del contratista (en su caso)

..

...

444444))) Oficio de rescisión contenido (deductivas por pagos en exceso, gastos financieros recibidos por pago en exceso, reclamación por gastos no recuperables, gastos financieros por demora en pagos de estimaciones)

444555))) Observaciones de la contraloría

444666))) Observaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes

444777))) Resultados de auditorias

444888))) Seguimiento

444999))) Otros documentos

..

...

TEMA XII

NORMATIVIDAD

..

...

TEMA XII. NORMATIVIDAD

12.1 Normatividad de la Administración Pública del D.F. El conjunto de disposiciones cuyo objeto es definir las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra publica y de los servicios relacionados con esta, que realicen las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración pública. Estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, las Obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda publica. En lo no previsto por esta ley será aplicable el código civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la Republica en materia Federal, el código de procedimientos civiles para el Distrito Federal y la ley del régimen patrimonial y del Servicio Publico. 12.2 Normatividad de acuerdo al R.L.O.P.S.R.M Tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 12.3 Normatividad de acuerdo a la L.O.P.D.F Es de orden público e interés general, y tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 12.4 Normatividad de acuerdo al R.L.O.P.D.F Tiene la función de reglamentar la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con respecto a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública, los servicios relacionados con dicha obra y los proyectos integrales que lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 12.5 Normatividad de acuerdo a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública Define las condiciones de acción necesarias y especificas para que administrativamente se de el cumplimiento a la ley de obras publicas del Distrito Federal. 12.6 Normas de Construcción del G.D.F Corresponde a los Libros de Normas de Construcción de la administración publica del Distrito Federal, elaborados conforme indican las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en materia de obra Publica, mismos que emite la Secretaria de Obras y Servicios, a través de la Coordinación Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios unitarios, en los que se establecen los requisitos de ejecución de los conceptos de trabajo en la obra Publica, determinan el alcance

..

...

en términos de costo directo, indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, unidades de medición y base de pago en función de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende como concepto de trabajo y el contratista puede cobrar por el. El Reglamento de construcciones para el Distrito Federal y de sus Normas Técnicas Complementarias, son de orden público e interés social. Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del territorio del Distrito Federal, deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; de este Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 12.7 Normatividad de acuerdo a la L.D.U.D.F Es de orden público e interés social y tiene por objeto: 111))) Fijar las normas básicas para planear, programar y regular el ordenamiento territorial y el

Desarrollo, mejoramiento, conservación y crecimiento urbanos del Distrito Federal.

222))) Determinar los usos, destinos y reservas del suelo, su clasificación y zonificación.

333))) La protección, conservación, recuperación y consolidación del Paisaje Urbano del Distrito Federal, así como de los elementos que lo componen.

444))) Establecer las normas y principios básicos mediante los cuales se llevará a cabo el

desarrollo Urbano.

AAA))) El ejercicio de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito Federal. BBB))) La participación democrática de los diversos grupos sociales a través de sus organizaciones.

CCC))) Las acciones de los particulares para que contribuyan al alcance de los objetivos y prioridades del desarrollo urbano y de los programas que se formulen para su ejecución.

Serán de aplicación supletoria a las disposiciones de esta Ley, la Ley General de Asentamientos Humanos (L.G.A.H), la Ley de Vivienda del Distrito Federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal y el Código Civil Para el Distrito Federal (C.C.D.F).

12.8 Norma Oficial Mexicana Se entiende por Norma Oficial Mexicana (NOM), según el apartado XI del artículo tercero de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, toda aquella "regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 (de esa misma ley), que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación".

..

...

Una NOM tiene el mismo poder que una ley. La mayor parte de las leyes mexicanas incluyen varias NOM, algunas leyes incluyen muchas de ellas. Cada una de las NOM atiende un tipo específico de actividades. En el caso específico de las NOM relativas a productos, describen todos los reglamentos que son obligatorios en cuanto a su uso, manejo, descripción, mantenimiento y garantía, a fin de poder venderse en el mercado mexicano.

NOM y NMX; A diferencia de una NOM, una Norma Mexicana (NMX) es, según el apartado XI del artículo tercero de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, aquélla "que elabore un organismo nacional de normalización, o la secretaría, en los términos de esta misma ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado".

A diferencia de las NOM, las NMX son voluntarias, no obligatorias. Sin embargo, si una NOM hace referencia a una NMX, dicha NMX adquirirá el carácter de obligatoria.

12.9 Leyes, reglamentos, normas y estatutos

LEYES FEDERALES

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTO TRANSPORTE FEDERAL.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LEY DE VIVIENDA.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

LEY DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS,

RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA.

ESTATUTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

ESTATUTO ORGÁNICO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

LEY QUE CREA EL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO DEL DISTRITO

FEDERAL

LEY DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS

AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

SANITARIOS

REGLAMENTO DE INTERIOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALUOS DE BIENES

NACIONALES

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES

HIDRÁULICAS

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

REGLAMENTOS DE LEYES FEDERALES NORMATIVIDAD EN MATERIA LOCAL

NORMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN EL DISTRITO FEDERAL

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR SISMO

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LEYES EN MATERIA LOCAL

LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA

ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE

MAMPOSTERÍA

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR VIENTO

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

REGLAMENTO INTERIOR PARA LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS SOBRE CRITERIOS Y ACCIONES PARA EL DISEÑO

ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES

REGLAMENTO INTERIOR DEL I.M.S.S.

ESTATUTOS, MANUAL Y REGLAMENTO

ESTATUTO ORGÁNICO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

ESTATUTO ORGÁNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y

SERVICIOS CONEXOS

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

NORMAS DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO DEL D. F.

LEY DE DESARROLLO URBANO PARA EL D.F.

LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL D. F.

TABULADOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL D.F.

LIBROS DEL 1 AL 9

LIBRO 9 QUE ESTABLECE LAS POLITICAS

ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA

DE OBRA PUBLICA NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F.

LEY DE DESARROLLO URBANO PARA EL D.F.

12.10 Normatividad aplicable a un contrato de obra publica para el D.F para recursos

locales o federales

RECURSOS LOCALES

RECURSOS FEDERALES

NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION

NORMAS DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO DEL D. F.

TABULADOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL D.F.

LIBROS DEL 1 AL 9A

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL D.F.

POLITICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA

DE OBRA PUBLICA

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F.

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F

CAPITULO 001 CAPITULO 002 CAPITULO 003

CAPITULO 004 CAPITULO 005

SECCIÓN 01 CAPITULO 001CAPITULO 001CAPITULO 002CAPITULO 003CAPITULO 004 EDIFICACIÓNCAPITULO 005 ANTEPROYECTOS ELECTROMECÁNICO

CAPITULO 001 TOPOGRAFÍACAPITULO 002 EXPLORACIÓN Y MUESTREO DE MATERIALESCAPITULO 001 PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNCAPITULO 002 GEOTECNIA

SECCIÓN 01 CAPITULO 001 PRESENTACIÓN DEL PROYECTOCAPITULO 001 MOBILIARIO URBANOCAPITULO 002 EDIFICACIONESCAPITULO 003 EDIFICIOS INTELIGENTES (EN PROCESO)CAPITULO 004 EDIFICACIONES ECOLÓGICAS AUTO SUSTENTABLES

CAPITULO 001 GENERALIDADES DE OBRAS VIALES

CAPITULO 002 VEHÍCULOS DE PROYECTOCAPITULO 003 AUTOPISTASCAPITULO 004 ARTERIASCAPITULO 005 VÍAS EXCLUSIVAS PARA TRANSPORTE COLECTIVOCAPITULO 006 VÍAS SECUNDARIASCAPITULO 007 ÁREAS DE TRANSFERENCIACAPITULO 008 INTERSECCIÓN DE VIALIDADESCAPITULO 009 SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADESCAPITULO 010 PAVIMENTOSCAPITULO 001 GENERALIDADESCAPITULO 002 OBRAS DE CAPTACIÓNCAPITULO 003 LÍNEAS DE CONDUCCIÓNCAPITULO 004 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓNCAPITULO 005 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOSCAPITULO 006 SISTEMAS DE ALCANTARILLADOCAPITULO 007 DISEÑO DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUACAPITULO 001 PLANTAS POTABILIZADORASCAPITULO 002 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CAPITULO 003SECCIÓN 06 CAPITULO 001 ALUMBRADO PUBLICOSECCIÓN 07 CAPITULO 001 PANTEONES MAUSOLEOS Y CREMATORIOS

CAPITULO 001 CIMENTACIONESCAPITULO 002 ESTRUCTURASCAPITULO 003 SUELOS REFORZADOSCAPITULO 001 HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALESCAPITULO 002 GASCAPITULO 003 ELÉCTRICASCAPITULO 004 SISTEMAS DE PARARRAYOS Y TIERRACAPITULO 005 SISTEMAS CONTRA INCENDIOCAPITULO 006 INTERCOMUNICACIÓN Y SONIDOCAPITULO 007 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓNCAPITULO 008 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE TRANSPORTE

CAPITULO 001 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

CAPITULO 002 HERRERÍACAPITULO 003 CARPINTERÍACAPITULO 004 CERRAJERÍA

CAPITULO 005

PARTE 02

GENERALIDADES

PARTE 03

AGUA A PRESIÓN Y ALCANTARILLADO

SERVICIOS TÉCNICOS

LIBRO 1

PLANTACIÓN

SECCIÓN 02 ANTEPROYECTOS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDÓ Y DISPOSICIÓN FINAL

ELEMENTOS SEPARADORES DE AMBIENTE A BASE DE VIDRIOS,CRISTALES O MATERIALES PLÁSTICOS

ELABORACIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓNDE LA OBRA PUBLICA

CATALOGO DE CONCEPTOS. PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOSGLOSARIO DE TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS

GUÍA PARA ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO

PLANTACIÓNGENERALIDADES DE ANTEPROYECTOSANTEPROYECTOS DE URBANIZACIÓN

LIBRO 2 TOMO I

LIBRO 2 TOMO II

TRABAJOS DE LABORATORIOSECCIÓN 02

INSTALACIONES EN EDIFICIOSSECCIÓN 09

ARQUITECTÓNICOS

OBRAS VIALESSECCIÓN 03

SECCIÓN 02

SECCIÓN 04

PLANTAS POTABILIZADORAS Y

TRATAMIENTO DE DESECHOS

RESIDUALES

SECCIÓN 05

INSTALACIONES PARA SEGURIDAD VIAL

ACABADOS EN EDIFICIOSSECCIÓN 10

LINEAMIENTOS PARTICULARES DE LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL D.F Y SU REGLAMENTO

PARTE 01

CEMENTERIOS

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURASSECCIÓN 08

TRABAJOS DE CAMPOSECCIÓN 01

PLANTACIÓN Y ANTEPROYECTO

ESTUDIOS Y TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO

PROYECTOS EJECUTIVOS

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F

CAPITULO 001 GENERALIDADESCAPITULO 002 DESMONTECAPITULO 003 DESPALMECAPITULO 004 TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICOSCAPITULO 005 CORTES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES Y CANALESCAPITULO 006 EXCAVACIONES PARA LA FORMACIÓN DE ZANJASCAPITULO 007 RELLENOS DE ZANJAS QUE ALOJAN CONDUCTOSCAPITULO 008 ADEMES EN PAREDES DE LAS EXCAVACIONESCAPITULO 009 BOMBEO DE DESAGÜE (TAMBIÉN LLAMADO ACHIQUE)CAPITULO 010 OBTENCIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE BANCOSCAPITULO 011 ACARREO DE MATERIALES EN VEHICULO

CAPITULO 012

CAPITULO 013 TERRAPLENES Y RELLENOSCAPITULO 014 SUBBASECAPITULO 015 BASE HIDRÁULICACAPITULO 016 BASE NEGRACAPITULO 017 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y RIEGOS ASFÁLTICOSCAPITULO 018 ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS CON ADOQUÍNCAPITULO 019 ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRÁULICOCAPITULO 020 PERFORACIONES PARA INCAR PILOTES O COLOCAR FILASCAPITULO 021 CONSTRUCCIÓN DE SUELO REFORZADOCAPITULO 022 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJECAPITULO 023 PERFORACIÓN DIRECCIONAL SUBTERRÁNEACAPITULO 024 PERFORACIÓN DE POZOS PARA ALUMBRAMIENTOCAPITULO 025 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLECAPITULO 026 APOYOS PARA SUPERESTRUCTURA DE PUENTESCAPITULO 027 ZAMPEADOSCAPITULO 028 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION, BANQUETAS Y ANDADORESCAPITULO 029 DEFLECTORES Y ELEMENTOS DE PREVENCIÓN VIALCAPITULO 030 CONSTRUCCIÓN DE PASOS ELEVADOS PARA PEATONESCAPITULO 031 REALIZACIÓN DE LIMPIEZACAPITULO 032 ÁREAS VERDESCAPITULO 033 CIMIENTOS PARA POSTES DE ALUMBRADOCAPITULO 034 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CANALIZACIÓNCAPITULO 035 REGISTRO EN LOS SISTEMAS DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

CAPITULO 036

CAPITULO 037 SEÑALES IMPRESAS DE VIALIDADCAPITULO 038 TRANSPORTACIÓN VERTICAL

CAPITULO 039

SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL CONSTITUTIVO DE LOSTERRAPLENES

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLES Y ACCESORIOS DE ALUMBRADOPUBLICO

DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO URBANO

LIBRO 3 TOMO I

PARTE 01SECCIÓN 01

OBRA CIVIL

URBANIZACIÓN

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F

CAPITULO 001 EXCAVACIÓN PARA EDIFICACIONESCAPITULO 002 DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO EN EDIFICACIONES

CAPITULO 003

CAPITULO 004 PLANTILLACAPITULO 005 MAMPOSTERÍACAPITULO 006 CIMBRACAPITULO 007 CONCRETO HIDRÁULICO EN OBRACAPITULO 008 ADITIVO PARA CONCRETO HIDRÁULICOCAPITULO 009 JUNTA EN EDIFICACIONESCAPITULO 010 PREFABRICADO DE CONCRETOCAPITULO 011 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETOCAPITULO 012 CIMENTACIÓN PROFUNDACAPITULO 013 MALLA DE ALAMBRE PARA REFUERZOCAPITULO 014 ACERO DE PREESFUERZOCAPITULO 015 ESTRUCTURA METÁLICACAPITULO 016 SOLDADURACAPITULO 017 MUROSCAPITULO 018 CERCA DE MALLA DE ALAMBRECAPITULO 019 INSTALACIÓN SANITARIACAPITULO 020 INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOSCAPITULO 021 INSTALACIONES HIDRÁULICASCAPITULO 022 INSTALACIONES DE GASCAPITULO 023 INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

CAPITULO 024

CAPITULO 025 INSTALACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADOCAPITULO 026 INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA ALOJAR CABLES

CAPITULO 027

CAPITULO 028 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOSCAPITULO 029 INSTALACIONES DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

CAPITULO 030

CAPITULO 031 INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICOCAPITULO 032 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOSCAPITULO 033 INSTALACIÓN DE UNIDADES PARA INSTALACIÓNCAPITULO 034 INSTALACIÓN DE DUCTO PARA AIRE ACONDICIONADOCAPITULO 035 ELEMENTOS DE HIERRO Y ALUMINIO

CAPITULO 036

CAPITULO 037 LAMBRINES RECUBRIMIENTOS Y EMPASTADOSCAPITULO 038 RECUBRIMIENTO CON MORTERO

CAPITULO 039

CAPITULO 040 RECUBRIMIENTO CON TAPIZ DE PLÁSTICO O PAPELCAPITULO 041 ACABADOS EN PISOS Y ESCALONESCAPITULO 042 ENTRECALLES, ZOCLOS Y SARDINELESCAPITULO 043 TECHO DE LAMINA

CAPITULO 044

CAPITULO 045

CAPITULO 046 VIDRIERIACAPITULO 047 APLICACIÓN DE PINTURA, LACAS Y BARNICESCAPITULO 048 CERRADURAS Y HERRAJESCAPITULO 049 CISTERNA Y TINACOCAPITULO 050 RELLENO DE EXCAVACIONES EN ESTRUCTURASCAPITULO 051 COLOCACIONESCAPITULO 052 RECUBRIMIENTOS DE MUROS CON RESINAS ACRÍLICAS

CAPITULO 053

RELLENOS, ENTORTADOS, ENLADRILLADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE AZOTEA Y EN DESPLANTE DEMUROS

INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA

DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIÓN DE TUBO PARA CANALIZACIÓN DE CONDUCTORESELÉCTRICOS

INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS

INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO DE CONTROL Y PROTECCIÓN

CARPINTERÍA. PUERTAS, VENTANAS, CANCELES Y LAMBRINES DEMADERA

RECUBRIMIENTO CON YESO O TIROL, EMBOQUILLADOS Y FALSOSPLAFONES

LIBRO 3 TOMO II

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 01 SECCIÓN 01 EDIFICACIÓN

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F

CAPITULO 001 GENERALIDADESCAPITULO 002 PIEDRAS NATURALESCAPITULO 003 PIEDRAS PARA RECUBRIMIENTOS

CAPITULO 004

CAPITULO 005 MATERIALES PARA TERRACERIAS Y TERRACERIACAPITULO 006 MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS, BASES Y SUBBASES

CAPITULO 007

CAPITULO 008 MATERIALES ASFÁLTICOSCAPITULO 009 TEZONTLECAPITULO 010 BENTONICA Y ADITIVOS PARA PERFORACIÓNCAPITULO 011 YESO CALCINADOCAPITULO 012 CAL HIDRATADACAPITULO 013 CEMENTO HIDRÁULICOCAPITULO 014 ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETOCAPITULO 015 ACERO ESTRUCTURALCAPITULO 016 MALLA DE ALAMBRE DE ACERO PARA CERCASCAPITULO 017 METAL DE APORTE PARA UNIONES SOLDADASCAPITULO 018 AGUA PARA MEZCLASCAPITULO 019 MADERA ESTRUCTURADA CERRADACAPITULO 020 MADERA PARA OBRA NEGRA EN HOJAS CONTRACHAPADASCAPITULO 021 MADERA EN TIRAS PARA ACABADOSCAPITULO 022 MADERA PARA ACABADOS EN HOJAS CONTRA CHAPADASCAPITULO 023 TABLA DE MADERA PRENSADACAPITULO 024 TABIQUES Y BLOQUES CERÁMICOSCAPITULO 025 BLOQUES DE CONCRETO PARA MUROS Y LOSAS

CAPITULO 026

CAPITULO 027 LADRILLOS Y TABIQUES DE ARCILLA RECOCIDACAPITULO 028 SELLO BITUMINOSO DE PAVIMENTOSCAPITULO 001 MEZCLAS ASFÁLTICASCAPITULO 002 MEZCLAS, PASTAS Y LECHADASCAPITULO 003 CONCRETO HIDRÁULICOCAPITULO 004 ADITIVOS PARA CONCRETO HIDRÁULICOCAPITULO 005 MATERIALES PARA CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICOCAPITULO 006 PLACA DE HUELE SINTÉTICO (NEOPRENO)CAPITULO 007 PRODUCTOS DE FIBROCEMENTOCAPITULO 008 LÁMPARAS DE VAPORCAPITULO 009 LÁMPARAS FLUORESCENTESCAPITULO 010 LÁMPARAS INCANDESCENTESCAPITULO 011 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CONCRETO SIMPLECAPITULO 012 TUBOS Y ACCESORIOS DE CONCRETO REFORZADOCAPITULO 013 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE CONCRETO PRESFORZADOCAPITULO 014 TUBOS DE COBRE CONEXIONES Y VÁLVULASCAPITULO 015 TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO

CAPITULO 016

CAPITULO 017

CAPITULO 018 CAJAS Y GABINETES PARA USOS ELÉCTRICOSCAPITULO 019 APAGADORES, CONTACTOS Y PORTALÁMPARASCAPITULO 020 TABLEROS DE CONTROLCAPITULO 021 INTERRUPTORES Y ESTACIONES DE BOTÓNCAPITULO 022 SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOSCAPITULO 023 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

CAPITULO 024

MATERIALES COMPUESTOS

PARTE 01CALIDAD DE LOS MATERIALES

SECCIÓN 01

SECCION 02

MATERIALES BÁSICOS

VÁLVULAS PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE ACERO PARATUBERÍASTUBOS Y CONEXIONES CONDUIT METÁLICAS PARA INSTALACIONESELÉCTRICAS

TUBOS Y CONEXIONES DE MATERIALES DERIVADOS DE RESINASSINTÉTICAS Y MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

AGREGADOS PÉTREOS PARA CONCRETOS Y MORTEROS HIDRÁULICOS

MATERIALES PÉTREOS PARA CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS

PIEZA DE ARCILLA RECOCIDA PARA RECUBRIMIENTOS EN MUROS Y

PISOS

LIBRO 4 TOMO I

LIBRO 4 TOMO II

OBRA CIVIL

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F

CAPITULO 025 TUBOS Y CONEXIONES DE HIERRO GRIS PARA CAÑERÍASCAPITULO 026 PERFILES TUBULARES DE LAMINACAPITULO 027 PERFILES DE ALUMINIOCAPITULO 028 PINTURA ANTICORROSIVACAPITULO 029 PINTURA PARA ACABADOSCAPITULO 030 AZULEJOSCAPITULO 031 RECUBRIMIENTOS CON PELÍCULAS PLÁSTICASCAPITULO 032 MOSAICOSCAPITULO 033 LOSETAS ASFÁLTICASCAPITULO 034 LOSETAS VINÍLICASCAPITULO 035 VIDRIOCAPITULO 036 MUEBLES PARA BAÑOCAPITULO 037 CERRADURAS PARA PUERTASCAPITULO 038 POSTES PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICOCAPITULO 039 PIEZAS DE POLI ESTIRENOCAPITULO 040 ADHESIVOS

CAPITULO 041

CAPITULO 042 PIEDRA COLADA ARTIFICIALCAPITULO 043 PREFABRICADOS ARQUITECTÓNICOSCAPITULO 044 MORTERO DE COLORCAPITULO 045 FERROCEMENTOCAPITULO 046 PANELES PARA CONSTRUCCIÓNCAPITULO 047 IMPERMEABILIZANTES HIDRÓFUGOSCAPITULO 048 AGREGADOS LIGEROS PARA CONCRETO ESTRUCTURALCAPITULO 049 CONCRETO DE ALTO COMPORTAMIENTOCAPITULO 050 ADITIVOS PARA CONCRETO DE ALTO COMPORTAMIENTOCAPITULO 051 BARRAS Y PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINAS EPOXICASCAPITULO 052 MATERIALES PARA REFUERZO DE SUELOSCAPITULO 053 ADITIVOS PARA MATERIALES ASFÁLTICOSCAPITULO 054 TAPA DE CONCRETO POLIMÉTRICO

CAPITULO 001 GENERALIDADESCAPITULO 002 EQUIPOSCAPITULO 003 SISTEMASCAPITULO 001 EQUIPOSCAPITULO 002 SISTEMAS

LIBRO 6

SECCIÓN 01 CAPITULO 001 GENERALIDADES

SECCIÓN 02CAPITULO 001

SECCIÓN 03

CAPITULO 001

SECCIÓN 04

CAPITULO 001

PARTE 01

AGUA A PRESIÓN, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALES

LUMINOSAS, PLANTAS POTABILIZADORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS

SÓLIDOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE MEMBRANAS CON ASFALTOMODIFICADO

AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN, INTERCOMUNICACIÓN Y

SONIDOBOMBEO, ELECTROMECÁNICO DE TRANSPORTE, CALDERAS, MOTORESELÉCTRICOS, MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y LABORATORIO DEMATERIALES

SISTEMAS

CALIDAD DE EQUIPOS Y SISTEMASLIBRO 5 TOMO

I

INSTALACIONES

EQUIPOS

LIBRO 4 TOMO III

LIBRO 7 TOMO ÚNICO

PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

INSTALACIONES EQUIPOS Y SISTEMAS

OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICAS

CALIDAD DE LOS MATERIALES

PARTE 01

SECCION 02 MATERIALES COMPUESTOS

MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

ELECTROMECÁNICOS

PARTE O1

SECCIÓN 01 MECÁNICOS

ELÉCTRICOSSECCIÓN 02

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F

CAPITULO 001 GENERALIDADESCAPITULO 002 POZOS PARA EXTRACCIÓN DE AGUACAPITULO 003 CANALES Y CAUCES NATURALESCAPITULO 004 SISTEMA DE AGUA A PRESIÓN

CAPITULO 005

CAPITULO 006 SISTEMA DE ALCANTARILLADOCAPITULO 007 PAVIMENTOS, BANQUETAS Y ANDADORESCAPITULO 008 PUENTES VEHICULARES Y PEATONALESCAPITULO 009 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓNCAPITULO 010 PANTEONES, MAUSOLEOS Y CREMATORIOSCAPITULO 011 JARDINERÍA Y REFORESTACIÓNCAPITULO 001 GENERALIDADESCAPITULO 002 CIMENTACIONESCAPITULO 003 ESTRUCTURAS EN GENERALCAPITULO 004 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALESCAPITULO 005 INSTALACIONES DE GASCAPITULO 006 ACABADOS EXTERIORESCAPITULO 007 ACABADOS INTERIORESCAPITULO 008 SISTEMAS CONTRA INCENDIOCAPITULO 009 IMPERMEABILIZACIÓN

CAPITULO 001 GENERALIDADES DE OBRAS ELÉCTRICASCAPITULO 002 ALUMBRADO PUBLICOCAPITULO 003 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOSCAPITULO 004 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PLANTAS INDUSTRIALESCAPITULO 005 SISTEMAS DE PARARRAYOS Y TIERRASCAPITULO 006 INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y DE INTERCOMUNICACIÓNCAPITULO 007 MOTORES ELÉCTRICOS EN GENERALCAPITULO 008 SEÑALES LUMINOSAS PARA CONTROL DE TRANSITOCAPITULO 009 LIMPIEZA Y PINTURA DE GABINETE DE LUMINARIACAPITULO 001 GENERALIDADESCAPITULO 002 BOMBASCAPITULO 003 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADOCAPITULO 004 INSTALACIONES DE TRANSPORTACIÓN ELECTROMECÁNICA

CAPITULO 005

CAPITULO 006 PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE DESECHO SÓLIDOCAPITULO 007 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNACAPITULO 008 CALDERAS

RENIVELACION DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, POZOS DE

VISITA, COLADERAS PLUVIALES Y REGISTROS PARA DUCTOS

PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARTE 01

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y EQUIPOS

LIBRO 8 TOMO II

EDIFICACIÓN

SECCIÓN 01 ELÉCTRICA

PARTE 02

MECÁNICA

OBRA ELECTROMECÁNICA

SECCIÓN 02

SECCIÓN 02

LIBRO 8 TOMO III

LIBRO 8 TOMO IV

LIBRO 8 TOMO I SECCIÓN 01 URBANIZACIÓN

OBRA CIVIL

12.11 Cuadro de Normas de construcción del G.D.F

CAPITULO 001

CAPITULO 002

CAPITULO 003

CAPITULO 004 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

CAPITULO 005

CAPITULO 006

CAPITULO 007

CAPITULO 008

CAPITULO 009 CONCEPTOS DE SUPERVISIÓN Y FORMA DE PAGO

CAPITULO 010

CAPITULO 011 CONSIDERACIONES DE PLAZOS DERECHOS Y OBLIGACIONESCAPITULO 012 PENAS CONVENCIONALES Y GARANTÍAS

CAPITULO 013

CAPITULO 001 GENERALIDADES (INTRODUCCIÓN)

CAPITULO 002

CAPITULO 003

CAPITULO 004

CAPITULO 005

CAPITULO 006

CAPITULO 007

CAPITULO 008

CAPITULO 009

TRATAMIENTO PARA EL CASO DE SUMINISTROS PROPORCIONADO POR

PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL D.FCONSIDERACIONES SOBRE PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DERECLAMACIONES PARA LOS DIFERENTES CONCEPTOS QUE ESTABLECELA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE OBRA PUBLICA

DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA YMAQUINARIA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSPRESUPUESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

PLANEACION Y TRATAMIENTO CONCEPTUAL SOBRE ASIGNACIÓN DE

PERSONAL A EMPLEAR EN TRABAJOS CON HORARIO CONTINUODETERMINACIÓN DE COSTOS HORARIOS EN MAQUINARIA COMO EQUIPO,VEHÍCULOS E INSTRUMENTOSFASES Y CONCEPTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA, MEDICIÓN, PAGO YSEÑALIZACIÓNCOMPROMISOS DE LOS CONTRATISTAS POR LOS PAGOS OBTENIDOS VÍAFACTORES

CALCULO DE FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO UTILIDAD YCARGOS ADICIONALESTIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

CRITERIOS EN MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS Y CONCEPTOS NO

CONSIDERADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, REQUISITOS PARA LA

FORMALIZACIÓN DE PRORROGAS EN LOS CONTRATOS, REQUISITOS

PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOOBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIONESPERMANENTE

LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA DISPOSICIÓN EN EL ART. 38 DE LA LEY

DE O.P.Y.S.R.M., RELATIVO A LA PROPUESTA QUE RESULTE

ECONÓMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.

LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN A CUANTO MENOS TRES PERSONAS,ADJUDICACIÓN DIRECTA, CRITERIOS PARA DICTÁMENES POREXCEPCIÓN, SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA CONTRATAR YCONVOCARGRATUIDAD DE BASES DE LICITACIÓN Y CRITERIOS EN LASEVALUACIONES DE PROPUESTAS TÉCNICASESTRUCTURACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE LOS COSTOSDIRECTOS Y GENERALIDADES DEL PRECIO ALZADO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS ASÍ COMO PARTICULARIDADES DE LA NORMATIVIDAD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO

LIBRO 9 TOMO ÚNICO

PARTICULARIDADES DE OBRA PUBLICA SEGÚN LA LEY DE O.P.D.F.LIBRO 9 A

..

...

BIBLIOGRAFIA

..

...

BIBLIOGRAFIA

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio de 2005

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Publicado el 20 de agosto de 2001 Incluye reformas y adiciones publicadas en el D.O.F. el 29 de noviembre de 2006

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal Publicada en la gaceta oficial de fecha 29 de diciembre de 1998

(incluye reforma del 11 de marzo de 2003) Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal Publicado en la gaceta oficial del distrito federal el 30 de diciembre de 1999

Normas de construcción de la administración pública del Distrito Federal Libros del 1 al 9a de fecha 30 de agosto de 2006

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal Publicado en la gaceta oficial del distrito federal el 29 de enero de 1996 Y en el diario oficial de la federación el 7 de febrero de 1996

Reglamento de construcciones para el Distrito Federal Publicado en la gaceta oficial del distrito federal el 29 de enero de 2004

Términos de referencia para servicios de supervisión de escuelas de la Delegación

Iztacalco Septiembre de 2008

http://es,wikipedia.org/

..

...

GLOSARIO

..

...

GLOSARIO

El criterio de selección de términos, vocablos, abreviaturas o palabras aplicables a ciertos conceptos de obra considerados en esta tesis, los cuales no están definidos en el diccionario, no son de lenguaje común, son términos exclusivos para aplicarse en el ámbito de la industria de la construcción, tienen una interpretación diferente a la señalada en el diccionario o la dada por el vulgo. Amortización de anticipo.- Deducción que se deberá efectuar proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen. Acta Circunstanciada.- Documento donde se hace una descripción de las acciones y acuerdos tomados en una reunión y en la misma se incluyen aquellos acuerdos sobre los que el cuerpo constituido toma una acción. Adjudicación.- Asignación de un contrato de obra publica C.C.D.F.- Código Civil del Distrito Federal D.O.F.- Diario Oficial de la Federación Fases de supervisión.- Actividades de supervisión de obra, son base para definir conceptos para los pagos en los trabajos de supervisión. Inviolabilidad de bitácora.- Prohibición de modificar cualquiera de las notas ya firmadas L.D.U.D.F.- Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

L.G.A.H.- Ley General de Asentamientos Humanos L.O.P.D.F.- Ley de Obras Publicas del Distrito Federal

L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas N.C.D.F.- Normas de construcción del Distrito Federal NMX.- Norma Mexicana NOM.- Norma Oficial Mexicana R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas R.L.O.P.D.F.- Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal