INFORME AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL … · las de los pararrayos de 500 kV y de los equipos de 34,5 kV en la zona del transformador zigzag. VERSION FINAL INFORME DE AVANCE BIMESTRAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI012-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017

PÁGINA Página 1 de 14

INFORME AUDITORIA TECNICA N°41017062015-BI12-TRFCMP-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 12 PROYECTOS “BANCO AUTOTRANSFORMADORES

S/E NUEVA CARDONES 500/220 kV, BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA

MAITENCILLO 500/220 kV Y BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA PAN DE

AZUCAR 500/220 kV”

CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

JRR AGV / DEB PVV

30-06-2017 30-06-2017 30-06-2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral de

los Proyectos “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Pan de

Azúcar 500/220 kV”, adjudicados a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., en adelante, e

indistintamente, Interchile S.A. ó ISA.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance de los Proyectos “Banco de Autotransformadores S/E

Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco

de Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV” adjudicados a la empresa ISA, en el periodo

comprendido entre los meses abril de 2017 y mayo de 2017.

3. REFERENCIAS

Decreto 13T, del 2 de diciembre de 2014, “Fija Derechos de Explotación y Ejecución de las Obras Nuevas

denominadas: “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV, 750 MVA”, “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV, 750 MVA” y “Banco de Autotransformadores S/E

Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV, 750 MVA”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema

Interconectado Central a empresa adjudicataria que indica”.

Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorias Técnicas de los Proyectos “Banco

Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva

Maitencillo 500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV”, “Tercer

Banco de Autotransformadores 500/220 kV en la S/E Alto Jahuel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre -

Cerro Navia”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC) / abril 2015.

Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Nueva Cardones, 500/220 kV, de 750 MVA”,

emitido el 18.07.2014, por ISA.

Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo, 500/220 kV, de 750 MVA”,


Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Pan de Azúcar, 500/220 kV, de 750 MVA”,


Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Nueva Cardones 500/220 kV, 750

MVA”.

Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Maitencillo 500/220 kV, 750

MVA”.

Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Pan de Azúcar 500/220 kV, 750

MVA”.

Informe mensual abril 2017, Documento P4-INME-1704 “Proyecto Banco de Autotransformadores

500/220 kV, 750 MVA Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”,

emitido por ISA el 10 de mayo de 2017.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


Informe mensual mayo 2017, Documento P4-INME-1705 “Proyecto Banco de Autotransformadores

500/220 kV, 750 MVA Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”,

emitido por ISA el 12 de junio de 2017.

Correo electrónico emitido por Ancare Energy SpA el 05.05.2017 y dirigido a InterChile S.A., en el cual se

solicita proposición para seguimiento del Hito Relevante N°3 “Construcción de las Fundaciones”.

Carta DE N° 01952-17 emitida por el Coordinador Eléctrico Nacional el 08.05.2017 y dirigida a Ancare

Energy SpA, cuya referencia indica “Observaciones a Informe de Avance Bimestral N°11, Obras Nuevas

Contempladas en el Decreto Ex. N°310 de 2013, del Ministerio de Energía.”

Correo electrónico emitido por InterChile S.A. el 11.05.2017 y dirigido a Ancare Energy SpA, cuyo asunto

indica “P4-Pictogramas”. Envía pictogramas subestaciones proyecto P4.


indica “Definición Hito N°3”. Adjunta planilla con las fundaciones de los equipos considerados por

subestación para el cumplimiento de Hito Relevante N°3 y los respectivos pesos para determinar el 50%

de avance.


indica “Manual montaje ATRs”. Adjunta Manual de Operación y Mantenimiento autotransformadores.

Carta P4-PM-00-C026E emitida por InterChile S.A. el 18.05.2017 y dirigida al Coordinador Eléctrico

Nacional, cuya referencia indica “Definición Alcance Hito Relevante N°3”. Solicita validar sistema de

medición para dar cumplimiento al Hito Relevante N°3.

Minuta emitida por el equipo auditor de fecha 22.05.2017, cuyo título indica “Comentarios de Ancare

Energy al Anclaje de los Autotransformadores”.

Carta CO82622052017 emitida por Ancare Energy SpA el 22.05.2017 y dirigida al Coordinador Eléctrico

Nacional, cuya referencia indica “Auditoria Técnica de los Proyectos: “Banco de Autotransformadores S/E

Nueva Cardones 500/220 kV, “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y

“Banco de Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV””. Adjunta Informe de Avance

Bimestral N°11, versión final.

o Correo electrónico emitido por InterChile S.A. el 22.06.2017, cuyo asunto indica “Solicitud

documentación”, incluye:Informe Modificación Fundación F25 Interruptor 34,5 kV.

o Documento P1-SE-00-D020 Especificaciones Técnicas Montaje Subestaciones.

4. DEFINICIONES

- SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.

- SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

- RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

5. RESUMEN EJECUTIVO:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


5.1. Estado y Porcentaje de avance de los proyectos

A continuación, se informa el estado de los Proyectos “Banco Autotransformadores S/E Nueva Cardones

500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco

Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV” y el avance informado hasta mayo 2017.

5.1.1. Movilización para el Proyecto:

Esta partida se encuentra finalizada desde abril de 2015.

5.1.2. Contratos (Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial):

Esta partida se encuentra finalizada desde abril de 2015.

5.1.3. Ingeniería Básica y Detallada:

Actualmente la partida “Ingeniería Básica y Detallada”, presenta un atraso de un 2,82%1 respecto al

programado, respecto del periodo anterior la partida no presenta avances. Las actividades principales en

ejecución corresponden a “Ingeniería Básica” e “Ingeniería Detallada Subestaciones”. Considerando que

esta partida debió haber finalizado en febrero de 2016, todas las actividades en ejecución se encuentran

atrasadas respecto al cronograma del proyecto.

A continuación, se entrega resumen de avance de esta partida

Actividad Inicio Término Avance

Programado Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de

Azúcar

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,17% 97,31% 97,05%

Ingeniería Básica 11-04-2015 28-08-2015 100,00% 99,69% 100,00% 100,00%

Especificaciones de Detalle del Proyecto 11-04-2015 19-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1

20-08-2015 03-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 04-09-2015 18-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ingeniería Detallada Subestaciones 29-08-2015 24-02-2016 100,00% 90,64% 90,85% 89,95%

5.1.4. Seguros Contratados:

Esta partida registra un avance real acumulado de 100% (igual para las tres subestaciones), finalizando en

periodos anteriores.

5.1.5. Gestión Ambiental:

Esta partida no presenta avances respecto del bimestre febrero 2017 – marzo 2017, mostrando un avance

real acumulado de 95,50% para la S/E Nueva Cardones, de 74,80% para la S/E Nueva Maitencillo y de

53,20% para la S/E Nueva Pan de Azúcar.

La única actividad pendiente corresponde a la “Tramitación permisos ambientales sectoriales” la que

presenta un avance real acumulado de 71,67% promedio para las tres subestaciones del proyecto. ISA

mantiene lo informado acerca que los permisos sectoriales son tramitados dentro del alcance del proyecto

“Línea Cardones-Polpaico 2x500 kV” (DS 109). Durante el periodo, ISA informa el estatus de los permisos

1 Valor obtenido del promedio de los avances reales acumulados para esta partida, de las tres subestaciones, comparándolo con el

avance programado acumulado


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


ambientales sectoriales asociados a los proyectos de bancos de autotransformadores para cada

subestación cuya gestión se mantiene a la fecha.

De acuerdo a lo informado por InterChile S.A., se continúan las gestiones para la obtención del PAS

actualmente en trámite (PAS 160) para las tres subestaciones. Adicionalmente se informó que durante el

periodo no han existido comunicaciones formales entre InterChile S.A. y los organismos involucrados.

5.1.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida presenta un avance real acumulado promedio de 98,89% respecto de un avance programado

acumulado de 100,00%, registrando un retraso de 1,11%.

Al 31.05.2017, InterChile S.A. informa que, para las tres subestaciones del proyecto, todos los equipos y

suministros se encuentran en sitio.

El resumen del avance de esta partida se indica en la tabla a continuación.

Actividad Avance Programado

Acumulado


N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de Azúcar

Suministro de Equipos y Materiales 100,00% 99,26% 99,26% 98,15%

5.1.7. Construcción, Montaje y Pruebas

Esta partida presenta un avance real acumulado de 73,51%, inferior al avance programado acumulado

(77,66%) en las tres subestaciones, respecto del periodo anterior, la partida registra un avance de 7,9%.

La actividad que registró avance, durante este periodo, corresponde a “Subestaciones”, específicamente en

los ítems “Construcción Obras Civiles”, “Montaje S/E” y “Estructuras pórticos (marcos) y equipos”, para las

tres subestaciones. Las actividades predecesoras a “Subestaciones” se encuentran finalizadas en periodos

anteriores.

Durante el periodo abril – mayo 2017, InterChile S.A. informó que continuó la ejecución de las obras civiles

en las tres subestaciones.

Respecto de los avances informados por InterChile S.A., se tiene que:

• En la subestación Nueva Cardones se dio término a los trabajos de montaje, llenado de aceite y

pruebas de montaje de los cuatro autotransformadores, a la construcción del foso separador de

aceite y de las canaletas troncales y al montaje de las estructuras de los equipos, excepto las de los

pararrayos de 500 kV. Se continuó con el montaje de los equipos.

• En la subestación Nueva Maitencillo los autotransformadores se encuentran en sus fundaciones y a

la espera del montaje de sus accesorios, se terminó la construcción del foso separador de aceite y

de las canaletas troncales, así como también el montaje de las estructuras de los equipos, excepto

las de los pararrayos de 500 kV y de los equipos de 34,5 kV en la zona del transformador zigzag.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


• En la subestación Nueva Pan de Azúcar se encuentran montados en sus fundaciones los cuatro

autotransformadores, habiéndose iniciado el montaje de sus accesorios en dos de ellos. Se terminó

el montaje de las estructuras y de los equipos de 500 y 220 kV, excepto para los pararrayos de 500

kV. Se continuó con el hormigonado del foso separador de aceite y se terminó la construcción de

las canaletas troncales.

El resumen del avance de esta partida se indica en la tabla a continuación.

Actividad Avance Programado

Acumulado Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de Azúcar

Construcción, Montaje y Pruebas 77,66% 77,50% 70,95% 72,09%

Con fecha 23 y 24 de mayo de 2017 el equipo auditor, compuesto por el encargado de la auditoria y los

especialistas encargados de las áreas eléctrica y civil, realizaron visita a terreno, con el objetivo de verificar:

- La calidad, consistencia y cumplimiento de las características técnicas de los proyectos. La visita se enfocó

en verificar la estructura y el sistema de aseguramiento de calidad, definido e implementado por Interchile

S.A. para cada proyecto. Se constató la existencia de procedimientos y protocolos definidos para las

actividades en ejecución, como registros de las evaluaciones de conformidad realizadas.

- Verificar el cumplimiento del cronograma de los proyectos. Durante la visita a terreno el equipo auditor

verificó el avance de cada proyecto para contrastarlo con el informado por la empresa Interchile S.A.

De las verificaciones realizadas en terreno se constató que el avance reportado por la empresa Interchile

S.A., es consecuente con lo visualizado en terreno.

Fotografías de las obras, durante la visita a terreno realizada por el equipo auditor, se adjuntan en el Anexo

N°4 del presente informe.

- Verificar y establecer que la organización propuesta por la empresa Interchile S.A. para la ejecución de cada

proyecto, cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del mismo. Durante la visita realizada a

terreno se constató la presencia del personal de inspección técnica de la empresa HMV Ingenieros,

contratada por Interchile S.A para el control de calidad en la ejecución de los proyectos. Participaron

durante la auditoría las siguientes personas:

o Sr. José Araya, Jefe Oficina Técnica, en la S/E Nueva Pan de Azúcar.

o Sr. Cristian Castillo, Residente Eléctrico, en la S/E Nueva Maitencillo.

o Sr. Francisco Toro, Inspector Civil, en la S/E Nueva Maitencillo.

o Sr. Luis Hardie, Residente Eléctrico, en la S/E Nueva Cardones.

o Sr. Gonzalo Sánchez, Jefe de Oficina Técnica, en la S/E Nueva Cardones.

o Sr. Enrique Aguilera, ITO Seguridad y Medio Ambiente, en la S/E Nueva Cardones.

o Sr. Camilo Morales, Ayudante de Oficina Técnica, en la S/E Nueva Cardones.

De lo anterior y de los registros auditados, se constató que en las tres subestaciones el proyecto cuenta con

una Inspección Técnica de Obra adecuada, basada en las funciones y responsabilidades definidas para cada

integrante del equipo.

5.1.8. Entrada en Operación

Esta partida no presenta avance (0% de avance real acumulado), registrando un retraso de 63,92% respecto

del avance acumulado programado, dicho retraso está dado por las actividades “Estudios para la


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


operación” (100,00% de avance acumulado programado) y “Tramitación para la Operación” (48,04% de

avance acumulado programado), las cuales debiesen haber comenzado el 15.01.2017 y 06.03.2017,

respectivamente.

El avance real y programado, verificado hasta mayo de 2017, se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1: Cuadros de Avance de las principales Actividades de los Proyectos a mayo de 2017

SUBESTACION NUEVA CARDONES

Descripción Inicio Término Pond. Avance Acumulado

Avance Acumulado Ponderado

Programado Real Programado Real

Movilización para el Proyecto 31-01-15 11-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-15 24-02-16 20% 100,00% 97,17% 20,00% 19,43%

Seguros Contratados 29-08-15 23-01-16 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Gestión Ambiental 11-04-15 22-08-16 2% 100,00% 95,50% 2,00% 1,91%

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-15 19-05-17 27% 100,00% 99,26% 27,00% 26,80%

Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-16 16-10-17 44% 77,66% 77,50% 34,17% 34,10%

Entrada en Operación 25-01-17 26-01-18 4% 63,92% 0,00% 2,56% 0,00%

Acumulado Proyecto

100%

88,73% 85,24%

SUBESTACION NUEVA MAITENCILLO






02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%







Acumulado Proyecto

100%

88,73% 81,98%

SUBESTACION NUEVA PAN DE AZUCAR






02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%







Acumulado Proyecto 100%

88,73% 81,69%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


5.2. Singularidades que pongan en Riesgo los Plazos comprometidos:

De las actividades e información verificada en el periodo, se identifica que la partida “Ingeniería Básica y

Detallada”, presenta un atraso respecto a los cronogramas de cada Subestación.

En el caso de la partida “Ingeniería Básica y Detallada”, durante el periodo no registró avance, alcanzando un

avance real acumulado promedio de 97,18%, lo cual es menor en un 2,82% respecto del avance acumulado

programado (100,00%). Las partidas “Suministro de Equipos y Materiales”, “Gestión Ambiental” y

“Construcción, Montaje y Pruebas” se encuentran atrasadas respecto al avance acumulado programado; a

pesar de ello, no se visualiza que este atraso represente un riesgo al no cumplimiento de los plazos

comprometidos.

En el caso de la partida “Gestión Ambiental”, si bien se encuentra retrasada respecto a la programación, el

Hito Relevante Nº 2 se encuentra cumplido, quedando solo la tramitación de permisos sectoriales

ambientales, en los que actualmente se avanza. El estatus de los permisos asociados a los proyectos de

autotransformadores se encuentra en el numeral 6, letra c, del presente informe.

5.3. Cumplimiento de Características Técnicas comprometidas:

Durante el presente bimestre ISA puso a disposición del equipo auditor documentos técnicos asociados al

desarrollo de ingeniería de los proyectos (documento P4-SE-05-D0032 enviado vía correo electrónico), además

informó del listado de documentos de ingeniería aprobados (identificados en Anexo Nº 2).

Durante la visita a las obras efectuada el 24.05.2017 a la subestación Nueva Cardones, el equipo auditor

detectó que tanto el diseño de las estructuras como el de las fundaciones del interruptor de 34,5 kV en la zona

de instalación del transformador zigzag, no correspondían a lo indicado en los planos y memorias de cálculo

actualmente vigentes del proyecto. Esta situación fue hecha presente a representantes del adjudicatario

durante dicha visita, como asimismo durante la reunión de control de avance mensual efectuada el

16.06.2017, en sus oficinas en Santiago, ocasión en que se solicitaron los planos de diseño y memorias de

cálculo que respalden la instalación implementada en el terreno.

Posterior al alcance del presente periodo, InterChile S.A. por medio de correo electrónico emitido el

22.06.2017 hizo entrega del “Informe de Modificación Fundación F25 Interruptor 34,5 kV”, en el cual se

presenta una descripción de las modificaciones implementadas a la fundación F25, lo que actualmente se

encuentra en proceso de revisión por parte del equipo auditor, cuyo análisis del informe mencionado será

incluido en una próxima entrega.

Como se ha mencionado anteriormente, el equipo auditor había detectado en la visita a las obras efectuada en

enero de 2017, diferencias entre documentos de ingeniería y el montaje de las cajas de anclaje para los

autotransformadores en las 3 subestaciones, situación Informada de manera inmediata de manera verbal y

posteriormente por medio de carta dirigida a InterChile S.A.

Posterior a ello InterChile S.A. emitió correo electrónico en el cual adjunta “Metodología de Instalación de

Cajas de Anclajes de ATR” concluyendo que si bien existen diferencias, ya que el diseño de las cajas de anclaje

no está asociado con el método constructivo realizado en cada una de las subestaciones, no hay afectación al

diseño en las memorias de cálculo de las fundaciones de los autotransformadores.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


Finalmente, el equipo auditor con fecha 22.05.2017 emitió la Minuta N°1: “Comentarios de Ancare Energy al

anclaje de los autotransformadores”, producto de la observación por parte del CEN al Informe Bimestral N°11

enviada mediante carta DE N° 01952-17, donde se solicita indicar la magnitud de las diferencias constructivas

constatadas en la visita a terreno realizada en enero de 2017. Esta minuta fue incluida como anexo y enviada

al CEN en la versión final de ese informe bimestral, mediante carta N° CO82622052017 de fecha 22.05.2017.

Posterior a ello el equipo auditor y fuera del alcance del presente periodo envió formalmente dicha minuta al

adjudicatario del proyecto, solicitando aclaraciones a los comentarios allí contenidos.

5.4. Análisis Desarrollo de los Proyectos:

El avance ponderado de los proyectos en el presente bimestre es inferior en un 5,76% a los programados en

las subestaciones Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar.

Los documentos auditados durante el periodo no presentan desviaciones respecto a los requerimientos

técnicos de los proyectos que pongan en riesgo los plazos comprometidos. La organización presentada por ISA

para desarrollar los proyectos se evidencia adecuada.

6. AVANCE DE LOS PROYECTOS

Los proyectos presentan al 31 de mayo de 2017 (fecha del último cierre de ISA) un avance real ponderado

acumulado de 85,24% para la subestación Nueva Cardones, 81,98% para la subestación Nueva Maitencillo y

81,69% para la subestación Nueva Pan de Azúcar, siendo el avance programado acumulado para las tres

subestaciones 82,97%. Las partidas que se encuentran en proceso y pendiente de ejecución son las siguientes:

a) La partida “Ingeniería Básica y Detallada”, mantiene su avance real acumulado respecto del periodo

anterior, en donde la subestación Nueva Maitencillo presenta un avance de 97,31%, mientras que la

subestación Nueva Cardones presenta un avance real acumulado de 97,17% y la subestación Nueva Pan de

Azúcar un 97,05%.

Las actividades no finalizadas son “Ingeniería Detallada” en las tres subestaciones e “Ingeniería Básica” en

la subestación Nueva Cardones. El resumen del avance programado acumulado y avance real acumulado

para cada subestación se encuentra indicado en el ítem 5.1.3 de este informe. El detalle del avance

programado y real acumulado de esta partida se encuentra indicado más adelante en la tabla N°2 de este

informe.

b) Respecto a las actividades asociadas a la “Gestión Ambiental”, el avance promedio de los tres proyectos es

de 74,50%, no registrando avance respecto del periodo anterior, manteniendo el avance real acumulado de

95,50% para la subestación Nueva Cardones, 74,80% para la subestación Nueva Maitencillo y 53,20% para

la subestación Nueva Pan de Azúcar. La única actividad en ejecución de la partida “Gestión Ambiental” es

“Tramitación permisos ambientales sectoriales”, que para la subestación Nueva Cardones presenta un

avance real acumulado de 95,00%, para la subestación Nueva Maitencillo se registra un avance real

acumulado de 72,00% y para la subestación Nueva Pan de Azúcar se registra un avance de 48,00%. La

variación porcentual está dada por la emisión de documentos y su estatus.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


c) El estatus de los permisos ambientales sectoriales asociados a los proyectos de bancos de

autotransformadores para cada Subestación, se indica a continuación:

PAS / Definición Estatus Nueva

Cardones Estatus Nueva

Maitencillo Estatus Nueva

Pan Azúcar

160 / Construcción edificaciones y faenas En trámite En trámite En trámite

d) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, ésta se encuentra retrasada en relación al

avance acumulado programado, registrando en el periodo un avance real las actividades “Equipos

Inductivos (Autotransformadores)”, “Equipos Materiales y Subestaciones”, “Adquisición otros Suministros y

Materiales”, “Otros Suministros y materiales Subestaciones” y “Sistema Contraincendios”; el resto de las

actividades se encuentran finalizadas.

El avance en las actividades antes mencionadas, para cada subestación, se indica a continuación:

Actividad Inicio Término Avance



N. Cardones

N. Maitencillo

N. Pan de Azúcar

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-2015 19-05-2017 100,00% 99,26% 99,26% 98,15%

Equipos y Materiales Subestaciones 19-10-2015 19-05-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Equipos Inductivos (Autotransformadores)

19-10-2015 04-05-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Adquisición Otros Suministros y Materiales

21-12-2016 19-04-2017 100,00% 95,65% 95,65% 89,13%

Otros Suministros y materiales Subestaciones

21-12-2016 19-04-2017 100,00% 95,65% 95,65% 89,13%

Sistema Contraincendios 04-04-2016 09-12-2016 100,00% 60,00% 0,00% 0,00%

e) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, presenta un avance en el periodo de 7,9%

registrando un avance real acumulado de 73,51%, sin embargo, la partida se encuentra atrasada respecto

de su avance acumulado programado (77,66%). El avance real acumulado es de 77,50% en S/E Nueva

Cardones, 70,95% en S/E Nueva Maitencillo y 72,09% en S/E Nueva Pan de Azúcar.

Al igual que en el periodo anterior, el avance real bimestral en ellas tres se da en la actividad

“Subestaciones”, específicamente en la subactividad “Construcción de Obras Civiles” y en la actividad

“Montaje S/E”, esta última específicamente en las subactividades “Estructuras Pórticos (marcos) y Equipos”

y en “Banco Autotransformadores”.

Con fecha 23 de mayo de 2017 el equipo auditor constató el avance en obra informado por ISA para la

subestación Nueva Pan de Azúcar concluyendo la veracidad de lo informado. Con fecha 24 de mayo de

2017, se realizó la misma constatación en las subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva Cardones. El

registro fotográfico del avance en terreno se encuentra en el Anexo Nº 4.

f) Respecto a la partida “Entrada en operación”, no presenta avance real acumulado registrando atraso

respecto al cronograma, el cual tiene un 63,92% de avance programado acumulado, dado por las

actividades “Estudios para la Operación” y “Tramitación Entrada en Operación”. Esta partida debió iniciar el

25 de enero de 2017.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


g) Hitos Relevantes:

- Respecto al Hito Relevante N°3:

El Hito se comprobará, mediante inspección en terreno por parte del personal de la auditoría, de un avance

real del 50% correspondiente al montaje de los equipos asociados al banco de autotransformadores y al

50% de avance de las obras civiles en las subestaciones correspondientes.

Con fecha 05.05.2017, Ancare Energy por medio de correo electrónico dirigido a InterChile S.A. solicitó

desarrollar una propuesta para el seguimiento y cumplimiento del Hito Relevante N°3, para posteriormente

analizarlo junto con el adjudicatario en la reunión de auditoría realizada en el mes de abril de 2017.

Posterior a ello, InterChile S.A. emitió su carta P4-PM-00-C026E de fecha 18.05.2017 y dirigida al

Coordinador Eléctrico Nacional, donde se plantea el método de medición del Hito y la validación de este.

Con posterioridad al término del bimestre que se informa, el Coordinador Eléctrico Nacional, por carta del

14.06.2017, comunicó al adjudicatario la aprobación del referido método de medición propuesto.

- Respecto al Hito Relevante N°4:

Este Hito Relevante fue cumplido en el bimestre Anterior.

El Coordinador Eléctrico Nacional por medio de carta del 14.04.2017, comunicó al Sr. Ministro de Energía el

cumplimiento de este Hito.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades de los proyectos:

Tabla 2: Cuadro de Avance de Actividades de los Proyectos hasta mayo de 2017.

Ítem Actividad Inicio Término Avance



N. Cardones N.

Maitencillo N. Pan de

Azúcar

0 Avance Ponderado del Proyecto 30-01-2015 26-01-2018 88,73% 85,24% 81,98% 81,69%

1 General 30-01-2015 30-01-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Movilización para el proyecto 31-01-2015 01-03-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-2015 10-04-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Ingeniería Básica y Detallada 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,17% 97,31% 97,05%

4.1 Subestaciones 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,17% 97,31% 97,05%

4.1.1 Ingeniería Básica 11-04-2015 28-08-2015 100,00% 99,69% 100,00% 100,00%

4.1.1.1 Obtención y validación de antecedentes técnicos

11-04-2015 20-04-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.2 Disposición física 21-04-2015 20-05-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.3 Memorias de Cálculo 21-05-2015 29-06-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.4 Especificaciones técnicas mínimas de equipos

30-06-2015 29-07-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.5 Diseño básico electromecánico 30-06-2015 29-07-2015 100,00% 98,33% 100,00% 100,00%

4.1.1.6 Diseño básico de obras civiles 30-07-2015 28-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 99,00%

4.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 11-04-2015 19-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1

20-08-2015 03-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017





N. Cardones N.


Azúcar

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 04-09-2015 18-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.5 Ingeniería Detallada Subestaciones 29-08-2015 24-02-2016 100,00% 90,64% 90,85% 89,95%

5 Seguros Contratados 29-08-2015 23-01-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 Gestión Ambiental 11-04-2015 22-08-2016 100,00% 95,50% 74,80% 53,20%

6.1 Análisis de pertinencia de ingreso EIA o DIA 11-04-2015 10-05-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.2 Elaboración EIA o DIA 11-05-2015 07-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.3 Tramitación EIA o DIA 08-10-2015 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

23-07-2016 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.5 Tramitación permisos ambientales sectoriales

23-07-2016 23-07-2016 100,00% 95,00% 72,00% 48,00%

6.6 Revisión por auditoría técnica del CDEC-SIC 24-07-2016 22-08-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.7 Hito 2 Decreto Aprobación RCA 23-07-2016 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 Suministro de Equipos y Materiales 27-08-2015 19-05-2017 100,00% 99,26% 99,26% 98,15%

7.1 Perfeccionamiento de Contratos de Suministros

27-08-2015 26-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2 Equipos Inductivos (Autotransformadores) 19-10-2015 04-05-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.1 Orden de Compra Equipos Inductivos 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.2 Fabricación Equipos Inductivos 25-02-2016 20-12-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.3 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos 21-12-2016 04-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 05-01-2017 19-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

7.2.5 Transporte y Llegada a Obra Inductivo 05-04-2017 04-05-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3 Equipos y Materiales Subestaciones 19-10-2015 19-05-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

19-10-2015 19-05-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.1 Orden de Compra Equipos Primarios 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.2 Fabricación Equipos Primarios 25-02-2016 20-11-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.3 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios 21-11-2016 20-12-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 21-12-2016 04-01-2017 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3.1.5 Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios

21-03-2017 19-05-2017 100,00% 88,00% 82,00% 100,00%

7.3.2 Equipos Control, Protección y SSAA 19-10-2015 04-04-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.1 Orden de Compra C&P y SSAA 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.2 Fabricación C&P y SSAA 25-02-2016 20-12-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.3 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 21-12-2016 04-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 05-01-2017 19-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.5 Transporte y Llegada a Obra C&P y SSAA 04-02-2017 04-04-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales 21-12-2016 19-04-2017 100,00% 95,65% 95,65% 89,13%

7.4.1 Otros suministros y materiales Subestaciones

21-12-16 19-04-17 100,00% 96,65% 95,65% 89,13%

7.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación 21-12-16 19-04-17 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.4.1.2 Sistema Contraincendios 04-04-2016 09-12-2016 100,00% 60,00% 0,00% 0,00%

7.4.1.3 Otros suministros y materiales 21-12-16 19-04-17 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8 Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-2016 16-10-2017 77,66% 77,50% 70,95% 72,09%

8.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

25-02-2016 25-03-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.2 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

25-03-2016 23-06-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

23-08-2016 21-09-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.4 Licitación Inspección Técnica de Obras 25-04-2016 23-06-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.5 Subestaciones 14-01-2017 16-10-2017 69,04% 68,81% 59,75% 61,32%

8.5.1.1 Construcción Obras Civiles 14-01-17 19-05-17 100,00% 90,00% 93,49% 85,31%

8.5.1.2 Montaje 20-04-17 18-07-17 41,70% 58,72% 23,75% 43,25%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017





N. Cardones N.


Azúcar

8.5.1.3 Pruebas 18-08-17 16-10-17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Entrada en Operación 25-01-2017 26-01-2018 31,32% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1 Estudios para la Operación 15-01-2017 14-05-2017 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.2 Tramitación Entrada en Operación 06-03-2017 01-09-2017 48,04% 0,00% 0,00% 0,00%

9.3 Energización y Entrada en Operación 28-12-2017 26-01-2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.4 Hito Puesta en Servicio 26-01-2018 26-01-2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

De acuerdo a lo expuesto en los ítems 5.2 y 6 del presente informe, lo cual se encuentra basado en las

actividades e información verificada en el periodo, no se identifican actividades o singularidades que pongan

en riesgo los plazos comprometidos para los proyectos.

8. ESTADO DE LOS PROYECTOS:

De las actividades desarrolladas por el equipo auditor, se concluye que respecto a:

8.1. Características Técnicas de los Proyectos

El equipo auditor se encuentra en proceso de revisión de los antecedentes técnicos que en forma permanente

suministra ISA, los cuales para el presente bimestre se indican en el Anexo N°2 de este informe. De la revisión

realizada hasta la fecha, el equipo auditor no ha detectado la existencia de desviaciones respecto a los

requerimientos técnicos establecidos para los proyectos.

8.2. Cronograma de los Proyectos

El equipo auditor ha verificado, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales

reportados por ISA respecto a las actividades de los cronogramas de los proyectos.

La desviación en las fechas programadas en la partida “Entrada en Operación”, donde la actividad “Estudios

para la Operación” establecía su inicio el 25-02-2016, fue modificada para el 25-01-2017 ya que, de acuerdo a

lo indicado por ISA, la fecha incluida en los cronogramas vigentes correspondía a un error.

8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Durante el presente periodo no se han presentado registros de gestiones ante organismos públicos.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar los Proyectos

En general la estructura organizacional presentada por la empresa ISA se aprecia adecuada para los

requerimientos de los proyectos. La estructura vigente es la siguiente:

8.4.1. Administración General de los Proyectos:

Se mantiene la administración general de los proyectos, a cargo del señor Jorge Rodríguez Ortiz (Gerente

General) como Gerente del Proyecto. El Jefe de Proyecto es el Sr. Andrés Hurtado, quien reemplazó

durante el periodo anterior al Sr. Rafael Ospina.

8.4.2. Desarrollo de los estudios de ingeniería:

El desarrollo de la ingeniería, se encuentra delegado a la Dirección de Ingeniería Corporativa de ISA.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 30-06-2017


8.4.3. Estudios de medio ambiente y obtención de la Resolución de Calificación Ambiental:

Las gestiones de índole predial y ambiental se realizan dentro del alcance del proyecto “Línea 2x500 kV

Cardones-Maitencillo-Pan de Azúcar – Polpaico”.

8.4.4. Control y Programación:

La Responsable de Control y Programación es la Sra. Ana María Correa, contando con la gestión y apoyo del

Sr. Francisco Swett y del Sr. Emilio Pizarro.

8.4.5. Subcontratos:

La estructura está compuesta por:

La ejecución de las obras de construcción, se encuentra asignada a la empresa SIEMENS en modalidad

EPC.

El suministro de los autotransformadores se contrató con la empresa HYOSUNG Corporation.

La empresa EQCO se encuentra encargada del diseño sísmico.

La empresa IEB se encuentra encargada de la realización de los estudios eléctricos comprometidos.

La empresa MAPFRE Compañía de Seguros Generales de Chile S.A., fue contratada para los seguros de

responsabilidad civil por daños a terceros y seguros de catástrofe.

La empresa HMV Ingenieros, tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los proyectos y el

cumplimiento de normas. A su vez esta empresa realiza las funciones de ingeniería de contraparte de los

subcontratos.

9. CONCLUSIONES

De acuerdo a las actividades realizadas y antecedentes obtenidos durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, los proyectos presentan un avance que no evidencia riesgos asociados al

no cumplimiento de los plazos comprometidos y no existen en ellos desviaciones respecto a los

requerimientos técnicos que deben cumplir.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 19-06-2017 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 30-06-2017 Modificación Se emite en versión final con modificaciones de acuerdo a observaciones contenidas en correo electrónico emitido el 28-06-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual Periodo abril 2017”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales mayo 2017”.

Documents

INFORME AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL … · las de los pararrayos de 500 kV y de los equipos de 34,5 kV en la zona del transformador zigzag. VERSION FINAL INFORME DE AVANCE BIMESTRAL