LO-009000999-T202-2013

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARESESPECIFICACIONES GENERALES

Regir LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, mediante la aplicacin de normas, manuales y prcticas recomendables, en particular lo relativo a los libros LEG. LEGISLACIN, CTR CONSTRUCCIN, tema CAR. CARRETERAS TTULO 02 ESTRUCTURAS, CAPTULOS 003 CONCRETO HIDRULICO, 004 ACERO PARA CONCRETO HIDRULICO, 005 ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METLICOS, 008 ESTRUCTURAS DE ACERO, 012 RECUBRIMIENTO CON PINTURA Y 013 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS Y 07 SEALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CAPTULO 016 SEALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIN EN OBRAS, CVS CONSERVACIN TEMA CAR CARRETERAS TITUL0 05 SEALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CAPITULO 011 INSTALACIN DE SEALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIN EN OBRAS DE CONSERVACIN y en general todas las que apliquen en la ejecucin de este proyecto.ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIN

1.- APLICACIONES DEL PROYECTO.

1.1.- El contratista no podr hacer modificaciones al proyecto ni a las recomendaciones de construccin indicadas en el mismo, sin la autorizacin expresa de la dependencia.1.2.- Las etapas o fases constructivas contempladas en el proyecto definitivo, podrn ser modificadas en su secuencia de ejecucin y podrn implementarse varias de ellas simultneamente, previa aprobacin de la dependencia.1.3.- Previo al inicio de la obra, se verificar en el lugar que las dimensiones de proyecto corresponden con las de la estructura existente y de ser necesario se ajustarn en los planos salvo que alguna diferencia quede fuera de proporcin entonces se notificara a la dependencia.EG 001.- OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El proponente al elaborar su proposicin deber tomar en cuenta que est obligado a presentar detallados y completos los anlisis para el clculo e integracin de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitacin, debiendo en su formulacin apegarse estrictamente, tanto a lo sealado en las Convocatoria de Licitacin y sus apndices como a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para la Contratacin y Ejecucin de Obras Publicas y de Servicios relacionados con las mimas para las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo sealado en el prrafo anterior, ya sea que los anlisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podr ser causa de descalificacin de la proposicin no presentar dichos anlisis debidamente integrados.

EG 002.- DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O CONVOCATORIA A LA LICITACIN Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los anlisis detallados para el clculo e integracin de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos teniendo en cuanta que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitacin y sus apndices, tales como clasificacin y abundamiento de materiales, disposicin de los estratos y dems caractersticas, nicamente los ha proporcionado la Secretara como orientacin y a ttulo informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consider el proponente por ejemplo en la clasificacin de los materiales, la diferencia no justificar reclamacin alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposicin.

EG 003.- BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPSITO

Al formular la proposicin deber tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construccin de las terraceras y pavimentos, que en su caso proponga el contratista, as como los bancos de depsito para los materiales de desperdicio, corrern por cuenta del contratista, y por lo tanto ste deber hacer todos los arreglos requeridos para su adquisicin y cubrir las regalas, cargos, indemnizaciones y dems gravmenes necesarios para su explotacin o utilizacin. En el supuesto que hubiera condiciones que modifiquen las consideraciones formadas por el contratista, para la presentacin de sus propuestas, no justificar reclamacin alguna en relacin de los precios unitarios contenidos en su propuesta. EG 004 PRECIOS UNITARIOS DE ACARREOS DE MATERIALES PARA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS.El proponente al presentar en su proposicin los precios unitarios de acarreos de los materiales necesarios para la construccin de las terraceras y pavimentos, expresamente acepta lo siguiente:

a)Que los anlisis detallados correspondientes que deber acompaar, estarn integrados considerando las condiciones reales en que se llevarn a cabo los acarreos respectivos, incluyendo en su caso las demandas y requerimientos que le fueran planteadas en su momento por las uniones o sindicatos de transportistas de materiales, as como las condiciones climticas extraordinarias que se presenten.

b)Que los precios unitarios originales de acarreos en su proposicin, permanecern fijos e inalterables durante todo el tiempo que dure la construccin de la obra hasta su total terminacin; por lo tanto, no estarn sujetos a modificacin alguna, ni por dificultades climticas, actualizaciones de costos o cambios en las tarifas que en su caso hubieren sido convenidas con los transportistas, estando obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por cualquier causa mxima extraordinaria resulten, sin que ello se refleje en los precios unitarios originales consignados en su proposicin; considerndose nicamente los factores de incremento que autorice la Secretaria en el periodo de construccin total de la obra.

c) Que en el caso de acarreos a ms de dos (2) kilmetros de materiales compensados para la construccin de las terraceras, se aplicarn los mismos precios unitarios incluidos en su proposicin para el primer kilmetro y kilmetros subsecuentes correspondientes a acarreos de materiales de prstamo de banco.

EG 006.- DESVIACIONES CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

Durante la ejecucin de la obra objeto de la licitacin, el Contratista estar obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido tanto las desviaciones como los caminos de accesos adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtencin de materiales destinados a su construccin, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehculos necesarios para su realizacin; as como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el captulo sexto del manual de dispositivos para el control del trnsito en calles y carreteras (edicin 1986), en la inteligencia de que no se le autorizar la ejecucin de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfaccin de la Secretara, las seales y dispositivos de proteccin en la forma y condiciones indicadas en dicho captulo, adicionalmente a lo anterior, se deber considerar que todo el sealamiento de proteccin de obras y desviaciones, tendr instalacin elctrica para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizar la colocacin de mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc..

La construccin y conservacin de las desviaciones y caminos de acceso, as como la elaboracin, colocacin y mantenimiento de las seales y dispositivos de proteccin hasta que los trabajos les sean recibidos, sern a cargo del contratista y por lo tanto su costo deber considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos, conforme a lo estipulado en el inciso 1.01.01.005-G.03 del Libro 1 de generalidades y terminologa.

El proponente habr de tener presente, que los trabajos que se efectuarn en un camino en operacin y por lo tanto, deber tomar en cuenta al formular su proposicin todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones ( de Petrleos Mexicanos, Comisin Federal de Electricidad, Telfonos, Fibra ptica etc.) as como a la intensidad del trnsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construccin, etc., ya que no se aceptarn reclamacin alguna del contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposicin, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarn los trabajos.

Adems tambin deber tomar en cuenta al preparar su proposicin, que el contratista estar obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del trnsito, organizando las diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho trnsito y se reduzcan al mnimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construccin de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales, ya que en caso de presentarse cualquier accidente, este ser de la exclusiva responsabilidad de la empresa contratista.

EG 007.-LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRAEl contratista queda obligado a colocar en cada uno de los cuatro (4) lugares que le indique la Dependencia un letrero informativo de la obra de dos cuarenta y cuatro (2.44) por cuatro ochenta y ocho (4.88) metros Cada letrero se formar con un bastidor estructural formado de dos postes en caja de perfil Mon-Ten 8MT-10 con 4 placas de para unin de bastidor con postes, reforzndolo en forma adecuada con perfiles de PTR de cincuenta y un (51) milmetros por cincuenta y un (51) milmetros de 2.66 mm espesor. La estructura se recubrir con primario de minio (*anticorrosivo), en una capa y con pintura de esmalte alkidalico a dos manos para protegerla. Sobre el bastidor se colocar una lmina galvanizada, calibre 14 soldndose y remachndose en todo el permetro. Para la leyenda alusiva se usar CINTA ADHESIVA EN FONDO BLANCO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD LETRAS TEXTO CORTADO POR COMPUTADORA EN COLOR NEGRO, EL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA SERA IMPRESO SOBRE FONDO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR BLANCO. Se le dar un mantenimiento adecuado aplicando un repintado cada ao

EG 008.- PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

Conforme lo previene la "Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente", el contratista para la ejecucin de las obras deber prever lo necesario para:

a).- Previamente al inicio de los trabajos, deber obtener la autorizacin de la Secretara de Desarrollo Social en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y mviles.

b).- dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la "Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente", a los reglamentos y a las normas tcnicas ecolgicas expedidas por la extinta Secretara de Desarrollo Urbano y Ecologa, en especial a las Normas SEDUE NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustin de combustleo en fuentes fijas y NTE-CCAT-009/88 sobre partculas slidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustin de diesel de fuentes fijas. Para controlar la emisin a la atmsfera de gases y partculas slidas por las plantas de asfalto y de trituracin, se instalarn los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se siten dentro de los rangos permitidos.

c).- Hacer las acciones necesarias para que se propicie la regeneracin del suelo, una vez concluida la extraccin de los materiales en los bancos explotados.

d).- Suspender de inmediato las obras o la explotacin de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueolgicos, histricos o artsticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E.05 del libro 1 Generalidades y Terminologa de esta Dependencia "El Contratista" ser responsable de los daos y prejuicios que cause a la Secretara o a terceras personas, con motivo de la ejecucin de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretara y por violacin a las leyes y reglamentos en vigor.

EG 009.-SUPERVISIN AMBIENTAL

DEFINICIN

El Contratista deber contar durante la administracin de la construccin de la Carretera con un cuerpo de especialistas en Ecologa y Medio Ambiente, encargados de los trabajos de Supervisin Ambiental de los equipos, tareas de construccin, as como de las acciones derivadas de la Gestin de los Programas de Prevencin y Mitigacin Ambiental, y del cumplimiento de su responsabilidad de ejecutar puntualmente las obras y acciones necesarias para mitigar, restaurar y controlar, todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la realizacin y operacin de las obras autorizadas.

Dicho cuerpo de especialistas deber estar conformado, por el siguiente personal:

Especialistas en materia de impacto ambiental (bilogo, eclogo, ingeniero ambiental o ingeniero agrnomo)

Auxiliares.

Nota: El nmero de personal queda sujeto al requerimiento de la obra y deber ser el suficiente para cumplir con los trabajos de supervisin ambientalEste personal deber contar con una experiencia mnima comprobada de 5 (cinco) aos en la ejecucin de trabajos afines o similares a los de este contrato.

El Supervisor Ambiental deber estar capacitado para resolver cualquier contingencia ambiental que pueda presentase durante el desarrollo del proyecto, as como tener conocimiento sobre la normatividad aplicable y amplia experiencia en los trmites requeridos ante las autoridades competentes (CINAH, SEMARNAT, PROFEPA, etc), as como en el manejo del personal a su cargo.

En la designacin del Supervisor Ambiental, el contratista deber tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracin y direccin de los trabajos; debiendo considerar el grado acadmico de formacin profesional de la persona, experiencia en administracin y servicios relacionados con las obras, desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se har cargo.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Supervisar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental durante las etapas de preparacin del sitio y construccin del proyecto objeto de esta licitacin, de una manera sistemtica y fundamentada y tendiente a evitar y reducir al mnimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Objetivos Especficos:1. Establecer las acciones tendientes al cumplimiento del Artculo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente, y 6 de su reglamento, donde se establece que los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna silvestres y dems recursos a que se refiere esta Ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia federal que no requieran someterse al procedimiento de evaluacin de impacto ambiental, estarn sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislacin sobre los recursos naturales que resulten aplicables, as como a travs de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera.2. Supervisar el desarrollo de las medidas de prevencin, control y mitigacin, respecto a la ejecucin del proyecto.3. Identificar, evaluar y/o analizar, dentro de las etapas de preparacin del sitio y construccin del proyecto, los impactos ambientales asociados al proyecto, con el fin de establecer las medidas de prevencin, control y mitigacin requeridas, considerando:a) La existencia, eficiencia y capacidad de las instalaciones con las que cuenta la empresa, para el cumplimiento de la normativa ambiental, establecida por las autoridades competentes.

b) Las acciones que sean necesarias para prevenir impactos ambientales, derivados de las actividades humanas, que por su naturaleza sean negativas al ambiente.

c) Los recursos internos y externos necesarios para la atencin de emergencias.

d) Las medidas con que cuenta la empresa en el diseo y construccin de la Carretera para minimizar la contaminacin ambiental.

PROPSITO

Dar Cumplimiento al Artculo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente, que tiene como propsito asegurar que las acciones para la ejecucin del proyecto, sean efectivas para proteger el ambiente.

Por lo tanto, el propsito de ste Seguimiento al cumplimiento ambiental de la normatividad ambiental vigente, es asegurar el desarrollo efectivo de la poltica ambiental de la empresa, para proteger el ambiente.

Las disposiciones legales para la proteccin ambiental se establecen en:

a) La Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente,

b) Ley Estatal de Equilibrio Ecolgico en el Estado de Jalisco,

c) El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente en materia de Impacto Ambiental,

d) Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y

e) Las medidas adoptadas por la empresa para lograr el cumplimiento con lo anterior.

El logro de estos propsitos requiere de un programa o planeamiento escrito que defina los elementos, requisitos y medidas involucradas en el sistema y en el compromiso de proteger al ambiente.

El establecimiento de esta Supervisin Ambiental, implica la documentacin (por escrito) actualizada, legible, ordenada y completa de los elementos, requisitos y medidas aceptadas por la empresa.

La realizacin de la Supervisin Ambiental, considera el desarrollo de las actividades involucradas de acuerdo con los lineamientos escritos aplicables o aceptados por la empresa.

Los lineamientos o conceptos escritos aplicables o aceptados por la empresa son los que definen los elementos, requisitos y medidas del sistema involucrados en la Supervisin Ambiental.

La supervisin ambiental deber incluir lo que corresponda por:

Visitas tcnicas de inspeccin y direccin especializada de los trabajos;

Mano de obra auxiliar en los trabajos de supervisin;

Elaboracin de informes mensuales de supervisin ambiental;

Tiempos y recorridos de los vehculos utilizados en las labores de supervisin ambiental;

Equipos y herramientas necesarios para la supervisin;

Y en general todo lo necesario para la correcta ejecucin de este concepto.

Deber incluir en esta relacin, el personal tcnico adecuado y necesario, para atender lo referente en materia de impacto ambiental de la obra, LO ANTERIOR FORMULADO Y AVALADO POR UNA EMPRESA CALIFICADA EN EL RAMO, QUE DEBERA COMPROBAR Y ACREDITAR CON LA DOCUMENTACION CORRECTA, E INCLUYENDO TODO LO RELACIONADO CON LOS PROGAMAS SIGUIENTES:Residuos Peligrosos

CONCEPTOCANTIDADUNIDAD

Contenedores (tambores) con tapa y rotulados o etiquetados, especficos para cada tipo de residuo peligroso.

Seis en almacn temporal de residuos peligrosos; tres para residuos peligrosos slidos y tres para lquidos.

No podr mantenerse residuos peligrosos en los frentes de trabajo.

Pieza

Almacn temporal de residuos peligrosos, con las siguientes caractersticas: techado; malla perimetral; piso con firme de concreto o charolas de recepcin de aceites; extintor tipo ABC; sealamiento y letreros alusivos. Podr ubicarse en almacn de obra.

UnoUnidad

Envo a disposicin final por parte de una empresa autorizada por la SEMARNAT

Cada vez que se llene el contenedor especfico (depender de los volmenes generados).

Evento

Residuos No Peligrosos

CONCEPTOCANTIDADUNIDAD

Contenedores (tambores) con tapa y rotulados o etiquetados.Dos por cada frente de trabajo.

Uno (al menos) en el almacn temporal de residuos no peligrosos *

Pieza

Almacn temporal de residuos no peligrosos *, con las siguientes caractersticas: malla perimetral; techado; sealamiento y letreros alusivos.

Alternativa: envo diario a disposicin final.

UnoPieza

Envo a disposicin final, al basurero municipal.

Una vez diaria, semanal o quincenalEvento

Emisiones a la Atmsfera (motores de combustin interna)

CONCEPTOCANTIDADUNIDAD

Verificacin vehicular respecto a la emisin de gases contaminantes.

Uno por cada vehculo de trabajo (periodicidad anual).Evento

Afinacin y/o mantenimiento peridico a maquinariaUno por cada maquinaria utilizada en obra (de acuerdo a las horas de trabajo establecidas).Evento

Aguas Subterrneas (manejo de aguas sanitarias)

CONCEPTOCANTIDADUNIDAD

Letrinas o sanitarios mviles.Uno por cada quince trabajadores en cada frente de trabajo.Pieza

Estructura del Paisaje (reforestacin)

CONCEPTOCANTIDADUNIDAD

Permitir y fomentar el desarrollo de vegetacin de los sitios afectados durante el desarrollo del proyecto incluyendo las superficies correspondientes a bancos de material y tiro.

1089 rboles nativos de la regin

Hectrea

Supervisin y Control

CONCEPTOCANTIDADUNIDAD

Supervisor Ambiental permanente.

UnoJornada

Informe de Cumplimiento AmbientalUno mensual de acuerdo a especificaciones de la Secretara de Ecologa y al programa de obra.

Documento

EG 010.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

Conforme lo previene el inciso 005.E.08, ttulo 01, parte 01, libro uno Generalidades y Terminologa, de las Normas de Obras Pblicas de esta Secretara, el contratista estar obligado a contar con la unidad de control de calidad, notificando formalmente su existencia a la dependencia, la cual debe cumplir conforme a lo indicado a continuacin (ejecucin del control de calidad durante la construccin y/o conservacin del libro al control y aseguramiento de calidad).El contratista estar obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del trnsito en este tramo y reducir al mnimo las molestias que se ocasionan a los usuarios con motivo de las obras.

El contratista deber someter a la consideracin y aprobacin de esta Dependencia, el nmero de frentes de trabajo que pretenda atacar simultneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptacin por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningn caso libera a ste de la obligacin de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del trnsito en el tramo objeto del concurso.

(CAL) CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDADEjecucin del Control de Calidad Durante la Construccin y/o ConservacinCONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucin del control de calidad que realice el Contratista de Obra durante la construccin o la conservacin cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la Secretaria si se realizan por administracin directa; tambin contiene los criterios para la verificacin de calidad que, en el primer caso, realic la Secretaria con recursos propios o a travs de un Contratista de Supervisin y en el segundo, directamente la Secretaria.

DEFINICIN

B.1. El control de calidad durante la construccin o la conservacin de las obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, as como a los materiales y equipos de instalacin permanente que se utilicen en su ejecucin, comparndolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacin, rechazo o correccin del concepto y determinar si el proceso de produccin o el procedimiento de construccin se esta realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, as como los anlisis estadsticos de sus resultados, entre otras. Si la construccin o conservacin se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N-LEG-3, Ejecucin de Obras o, si se ejecuta por administracin directa, del Residente.

B.2. La verificacin de calidad durante la construccin o la conservacin es el conjunto de actividades que permiten corroborar que los conceptos de obra cumplen con las especificaciones del proyecto. Ratificar la aceptacin, rechazo o correccin de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se sealan en el Inciso D.2.24. de la Norma N-LEG-4, Ejecucin de Supervisin de Obras, as como los anlisis estadsticos de sus resultados junto con los de control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25 de la misma Norma. Si la construccin o conservacin se ejecuta por contrato, la verificacin de calidad es responsabilidad del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisin. Cuando la obra se ejecute por administracin directa, estas actividades las realizar una organizacin independiente de la que ejecute el control de calidad dentro de la propia Secretaria.

REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicable del Libro MMP. Mtodos de Muestreo y Prueba de Materiales, que forma parte de la Normativa S.C.T.

Adems, esta Norma se complementa con las ltimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES

DESIGNACIN

Ejecucin de Obras.................................................................N-LEG-3

Ejecucin de Supervisin de Obras........................................N-LEG-4

Aprobacin de laboratorios.....................................................N-CAL-2-03

Criterios Estadsticos de Muestreo..........................................M-CAL-1-02

Anlisis Estadsticos de Control de Calidad............................M-CAL-1.03

REQUISITOS

D.1. REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podr iniciar los trabajos de construccin o conservacin si no cuenta con:

D,1,1.El programa detallado de control de calidad, que sea tcnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realizacin fsica, as como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, as como de los equipos de instalacin permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucin de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3. Ejecucin de Obras, detallado por concepto y ubicacin en la obra

D.1.2.El personal profesional, tcnico y de apoyo: las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, as como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere la Fraccin anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1 a E.3 de esta Norma.

D.2.REQUISITOS PARA LA VERIFICACIN DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisin, previamente a la iniciacin de los trabajos de construccin o conservacin, contara en el campo con:

D.2.1.El programa detallado de verificacin de calidad, que sea tcnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realizacin fsica, as como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificacin de calidad, y que sea congruente con el programa de ejecucin de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucin de Obras, detallado por concepto y ubicacin en la obra.

D.2.2El personal profesional, tcnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, as como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de verificacin de calidad a que se refiere la Fraccin anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

EEJECUCIN

Para la ejecucin del control de calidad o de la verificacin de calidad, se tomara en cuenta lo siguiente:

E.1.PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacin de calidad, tenga la capacitacin y experiencia suficientes, as como que este integrado como mnimo por:

E.1.1. Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fraccin B.1. de esta Norma, contara durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cedula profesional, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, as como el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaria. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecucin del control de calidad, analizar estadsticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes descritos en la Fraccin E-7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorizacin escrita de la Secretaria y siempre por persona con igual preparacin y experiencia.

E.1.2.Jefe de Verificacin de CalidadEl responsable de la verificacin de calidad que se indica en la fraccin B:2. de esta Norma, durante todo el tiempo que dure la obra contara con un jefe de Verificacin de Calidad, que sea ingeniero civil con cedula profesional, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, as como el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaria. El Jefe de Verificacin de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucin de la verificacin de calidad, analizar conjuntamente y en forma estadstica los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificacin, e integrarlos en los informes Mensuales a que se refiere la Fraccin E.2. de la Norma N-LEG-4 Ejecucin de la Supervisin de Obras. No puede ser sustituido sin la autorizacin escrita de la Secretaria y siempre por otra persona con igual preparacin y experiencia.

E.1.3.Personal de Laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificacin de calidad que se indican en las Fracciones B.1. y B.2. de esta Norma, respectivamente, con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y preparacin de las muestras; ejecucin de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibracin del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estar capacitado, y acreditar, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificacin de Calidad o el Jefe de la Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificacin de calidad, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempee. La Secretaria podr, en cualquier momento, evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacin de Laboratorios, la capacidad del personal, teniendo la facultad de ordenar que sea remplazado si a su juicio no cumple con lo establecido en este Inciso.

E.2 LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacin de calidad, tendrn en sus instalaciones: reas para almacenamiento, preparacin y prueba de las muestras, as como para la calibracin del equipo; fuentes de energa y de iluminacin; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacin, de control de temperatura y de ventilacin, que permitan la correcta ejecucin de las pruebas y de las calibraciones. La Secretara podr, en cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacin de Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuacin o complementacin si a su juicio no cumplen con lo establecido en esta fraccin.

E.3 EQUIPO Y MATERIALES

E.3.1 Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificacin de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificacin de calidad, estar en condiciones ptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear sern de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La Secretara podr, en cualquier momento, evaluar como se indica en la norma N-CAL-2-05, Aprobacin de Laboratorios, el estado del equipo y la calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibracin, reemplazo o complementacin si a su juicio no cumplen con lo establecido en este inciso.

E.3.2. Vehculos de transporte

Los vehculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificacin de la calidad, as como las muestras que se obtengan. Su nmero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, as como estar y ser mantenidos en ptimas condiciones de operacin durante el tiempo que dure la obra. La Secretara podr, en cualquier momento evaluar el estado y cantidad de los vehculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacin, reemplazo o complementacin si a su juicio no cumplen con lo establecido en este inciso.

E.4. MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras sern del tipo que se establece en los manuales del libro MMP. Mtodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrn con la frecuencia ah indicada cuando sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificacin de calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarn al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de nmeros aleatorios, conforme a lo indicado en el manual M-CAL-1-02, Criterios Estadsticos de Muestreo.

Las muestras se transportarn del sitio de su obtencin al laboratorio y se almacenarn de tal modo que no se alteren, golpeen o daen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarn asentando el nombre de la obra, el nmero de identificacin que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras estarn en el laboratorio a disposicin de la secretara.

E.5. PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales y/o a los conceptos de obra, se ejecutarn conforme a los Manuales del Libro MMP, Mtodos de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo si se requiere del uso de un mtodo de muestreo y/o de prueba que no est contemplado en dicho libro o indicado en el proyecto, su aprobacin debe solicitarse por escrito a la Secretara.

E.6 ANALISIS ESTADISTICO.

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificacin de Calidad, analizar estadsticamente, como se indica en el Manual M.CAL.1-03 Anlisis Estadstico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, as como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comprobar los valores obtenidos con los limites de aceptacin que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los limites estadsticos que determinan si el proceso de produccin o el procedimiento de construccin se desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con el concepto de trabajo, su ubicacin en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse diariamente con el propsito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los procesos de produccin o los procedimientos de construccin, como en la calidad de los materiales de todos los conceptos de obra. En el caso de la verificacin calidad, esta actualizacin se har por lo menos cada diez (10) das, dependiendo de los volmenes de obra

De existir incertidumbre SEPARADOR la validez de una medicin, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptacin o rechazo de un material o concepto de obra, la decisin se puede basar en otro procedimiento estadstico aprobado por la Secretaria.

E.7. INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborar los informes que se indican a continuacin, en los que se presenten, mediante tablas, grficas, croquis y fotografas, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la informacin necesaria para su interpretacin; las cartas de control y los anlisis estadsticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

E.7.1.

Informes diarios.

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al trmino de cada da, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el da, sealando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de produccin o proceso de construccin que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, as como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se indicarn los nmeros de muestra y de pruebas correspondientes, as como el sitio, material, frente, concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecuto la prueba de campo y, en su caso, la fecha en que se realizo la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirn adems el nombre de la obra, el nmero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, as como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregar al Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, ms tardar el da siguiente de su elaboracin. El Residente o el Superintendente, asentar en el informe la fecha y hora en que lo reciba, as como su firma.

E.7.2.

Informes Mensuales.

Elaborados al trmino de cada quincena, que contengan como mnimo la descripcin sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros anlisis estadsticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la indicacin de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de produccin o procedimiento de construccin, sealando las causas de falla y las acciones emprendidas para corregirlas, as como los resultados de su correccin, mismos que anularn los resultados no satisfactorios que provocaron la correccin; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las caractersticas de los materiales, de los equipos de instalacin permanente, de los acabados y las tolerancias geomtricas, especificaciones en el proyecto. Como apndices se incluirn un informe fotogrfico que muestre los aspectos ms relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes Mensuales sern firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregaran al Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fraccin G.3 de la Norma N-LEG.3, Ejecucin de Obras.E.7.3.

Informe final.

Elaborado al cierre de la obra. Contendr como mnimo los objetivos, alcances y descripcin sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros anlisis estadsticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecuto de acuerdo las caractersticas de los materiales, de los equipos de instalacin permanente, de los acabados y las tolerancias geomtricas especificadas en el proyecto. Como apndice se incluir un informe fotogrfico que muestre los aspectos ms relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregar al Supervisor junto con su estimacin de cierre, como se establece en la Fraccin G.3 de la Norma N-LEG-3, Ejecucin de Obras

CONTROL DE CALIDAD

El contratista de obra, no podr iniciar los trabajos de Mantenimiento si no cuenta con la aprobacin correspondiente emitida por la Unidad General de Servicios Tcnicos del Centro SCT y adems deber proporcionar una copia de lo siguiente:

El programa detallado de control de calidad, que sea tcnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realizacin fsica, as como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, as como de los equipos de instalacin permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecucin de los trabajos.

El personal profesional, tcnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, as como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere el prrafo anterior.

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad tenga la capacidad y experiencia suficientes, as como est integrado como mnimo por:

Jefe de Control de Calidad.

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, as como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretara. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecucin del control de calidad, analizar estadsticamente los resultados que se obtengan.

Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad, contarn con laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento y preparacin de las muestras; ejecucin de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibracin del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estar capacitado, y acreditar, mediante evaluaciones ante le jefe de la Unidad de Laboratorios, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempee.

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad, tendrn en sus instalaciones: reas de mantenimiento, preparacin y prueba de muestras, as como para la calibracin del equipo; fuentes de energa y de iluminacin; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacin, de control de temperatura y de ventilacin, que permitan la correcta ejecucin de las pruebas y de las calibraciones.

EQUIPO Y MATERIALEquipo y materiales para el control de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad, estar en condiciones ptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear sern de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad.

Vehculos de transporte

Los vehculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los materiales para el control de calidad, as como las muestras que se obtengan. Su nmero ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, as como estar y ser mantenidos en ptimas condiciones de operacin durante el tiempo que dure la obra.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborar los informes que se indican a continuacin, en los que se presenten, mediante tablas, grficas, croquis y fotografas, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados, incluyendo la informacin necesaria para su interpretacin: las cartas de control y los anlisis estadsticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

INFORMES DIARIOS

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al trmino de cada da, que presenten los resultados de las mediciones del proyecto y/o que muestran desviaciones en el proceso de produccin o procedimiento de construccin que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, as como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluirn adems el nombre de la obra, el nmero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, as como el nombre y la firma del Jefe del Control de Calidad, quien lo entregar al Residente o al Superintendente.

INFORMES MENSUALES

Elaborados al trmino de cada mes, que contengan como mnimo la descripcin sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros anlisis estadsticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las caractersticas de los materiales, de los equipos de instalacin permanente, de los acabados y las tolerancias geomtricas, especificadas en el proyecto. Como apndices se incluirn un informe fotogrfico que muestre los aspectos ms relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes Mensuales sern firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregarn al Supervisor.

INFORME FINAL

Elaborado al cierre de la obra. Contendr como mnimo los objetivos, alcances y descripcin sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas y los resultados de otros anlisis estadsticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecut de acuerdo con las caractersticas de los materiales, de los equipos de instalacin permanente, de los acabados y las tolerancias geomtricas especificadas en el proyecto. Como apndice se incluir un informe fotogrfico que muestre los aspectos ms relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregar al Supervisor con su estimacin de cierre.

Durante el periodo de ejecucin de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendr un laboratorio de campo; con el personal, equipo y dems elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construccin y de la obra ejecutada; de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en el Libro MMP Mtodo de Muestreo y Pruebas de Materiales.

La Secretara verificar la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario. Cualquier retraso en la ejecucin de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del Contratista o porque la Secretara rechace trabajos que resulten de mala calidad ser de la exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Concursante deber acreditar que dicho laboratorio es de su propiedad o en su defecto presentar documento que compruebe la contratacin con alguna empresa dedicada a esta actividad; para realizar las diferentes pruebas de control de calidad de los materiales y de las diferentes etapas de la obra.

La capacidad y experiencia del personal que efectuar las distintas pruebas, ser valuada por personal de la Unidad General de Servicios Tcnicos del Centro S.C.T. Nayarit. Las plantillas del personal y equipo, evaluadas y aceptadas debern conservarse durante todo el proceso de la obra. Previo al inicio de los trabajos, la empresa deber contar con la aprobacin de su laboratorio por parte de la Secretara. El cual deber enviar por escrito a la Residencia de Obra a cargo de la supervisin de los trabajos.

INVARIABLEMENTE EN CADA ESTIMACION, deber entregar los resultados obtenidos del control de calidad. Es importante aclarar que los resultados del control de calidad debern venir acompaados de los anlisis estadsticos respectivos, as como las determinaciones tomadas en base a los mismos.

RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA

El contratista ser el nico responsable de la ejecucin de las obras, cuando stas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaria ordenara su reparacin inmediata, as como la ejecucin de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que har por su cuenta sin que tenga derecho a retribucin adicional alguna por ello y durante el perodo de ejecucin de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendr un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construccin y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitacin, para lo cual se enlistan algunos de los formatos de grficas y cdulas informativas necesarios, mas no limitativos que deber elaborar con los trabajos a ejecutar situacin que de ninguna manera elimina el compromiso de las pruebas indicadas en la normatividad de la secretara. El Contratista al que le sea otorgada la ejecucin de la obra, antes del inicio de la misma deber realizar, hacer la evaluacin de calificacin a su laboratorio por parte de la Unidad General de Servicios Tcnicos del Centro SCT Nayarit, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario debern proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representar apoyo para solicitar algn pago adicional.

Asimismo, deber considerar el llenado de las grficas de control de calidad y cdulas informativas con la periodicidad establecida para cada una de ellas.

FORMATOGRAFICAS DE CALIDAD

No.

HOJASREMISION

03.21TTerraceras1Men.

04.21TEATerraceras en aproches1Men.

05.22DRENConcreto hidrulico en obras de drenaje y obras complementarias1Men.

06.22ESTRConcreto hidrulico en estructuras1Men.

07.23SYSubyacente, Subrasante, Subase y base1Men.

08.24PAVARiegos y concreto asfltico1Men.

FORMATOCEDULAS INFORMACION PERIODICA

11.13rlcceRevisin laboratorio control calidad empresa2Men.

12.53DNCInforme deficiencias no corregidas1Men.

13.10PAYAProductos asflticos y aditivos utilizados en trabajos de pavimentacin 0,3,6, 12 meses20,3,6,12 meses

14.60RASF00Programa requerimientos asflticos obras a cargo DGCF en el ao 20021Ene-00

15.60RASF99Asfaltos utilizados durante 2001 en las obras a cargo de la DGCF1Dic-99

23.91PLE1Datos personal laboratorio empresa PLE11Men.

23.93PLE3Datos personal laboratorio empresa PLE31Bim.

EG 011-G.07 VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRAEl Contratista deber incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vdeo en formato mpg, con tomas del desarrollo de construccin de la obra en sus diferentes, etapas: terraceras, drenaje, pavimento ya sea flexible rgido, estructuras y sealamiento, con una duracin total de 5 minutos y de 5 a 6 MB de tamao, con informacin editada propia de la carretera y de la integracin de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendr de diversas fuentes como la propia Secretara de Comunicaciones y Transportes, Secretara de Turismo, Instituto Nacional de Antropologa e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarn tomas, terrestres y areas, enfatizando, en su curso las actividades de la pavimentacin (desde el proceso de obtencin de los materiales ptreos, la fabricacin del concreto asfltico hidrulico, su colocacin hasta la terminacin total de esta actividad). Se entregar una copia del vdeo en formato mpg a la mitad de la obra para su revisin y correcciones en el Centro SCT, de igual forma un segundo vdeo en formato mpg de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vdeo completo, una vez concluido, ste se entregara en 5 (cinco) juegos en la Direccin General del Centro SCT, para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deber considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

EG 012 FOTOLlBRO EN PIEL EN LIENZOS IMPRESOS EN FORMATO 11X28 DEL DESARROLLO DE LA OBRA

El licitante deber de incluir dentro de sus costos indirectos de su propuesta el costo de un lbum Fotogrfico en formato 11x28" de acuerdo a las siguientes caractersticas:

Se realizarn tomas areas de los diferentes frentes de trabajo durante el desarrollo de la obra con fotografas digitalizadas antes, durante y despus para lo cual se emplear un sistema de cmara colocada en un aparato de control remoto a una altura mxima de 70 mts y un dirigible cautivo de radio control para fotografas de entre 150 y 200mts, las fotografas debern estar tomadas a resoluciones de 12 y 14 megapixeles no conteniendo en su presentacin fusilajes, alas, hlices, alerones, ventanas cualquier objeto que impida la nitidez de la fotografa

La presentacin de las fotografas ser en impresin digital en lienzos de formato 11x28" en lbum de piel contando como mximo de 22 pginas, para tal presentacin se integrarn letras grabadas sobre la piel conteniendo en su lado superior izquierdo el logotipo de la SCT y justificadamente sobre esa misma lnea la leyenda CENTRO SCT NAYARIT, al centro del libro deber contener el nombre de la obra y en la parte inferior derecha la fecha de trmino de los trabajos, por ltimo en el Joma del libro contendr el nombre de la ubicacin de los trabajos

El contenido del libro ser de la manera siguiente:

La primera pgina contendr una descripcin general justificando la necesidad de realizar dichos trabajos as como un mapa de localizacin de la obra diseado mediante vectores y poli lneas utilizando para su caso un software de animacin tridimensional similar, seguidamente en la pgina nmero dos se har una descripcin general de la zona y de la integracin con el medio que la rodea misma que se obtendr de diversas fuentes como la Secretaria de Turismo y del Instituto Nacional de Antropologa e Historia utilizando para su diseo letras estilo Britannic Bold en tamao mximo de 25 puntos, en la pgina nmero tres se har una representacin de la obra en perspectiva y en animacin tridimensional sobre la cual en su margen izquierdo se integrarn los datos tcnicos as como la ficha tcnica de la obra a construir, en las posteriores pginas se integrarn las fotografas areas de la obra tomadas en sus diferentes tipos separndolas por sus diferentes tipos ya sean areas panormicas diseadas cada una con los logotipos institucionales de la SCT Centro Nayarit utilizando para su diseo letras estilo Brtitannic Bold en tamaos mximos de 40 puntos para los encabezados y de 25 puntos para los pies de fotos, as mismo dentro de las presentaciones se disearn separadores para el diferente tipo de fotografas ya sean areas panormicas y en la ltima pgina se integrar el directorio institucional de la SCT

Se entregarn 3 lbumes as como las fotografas digitales en tres juegos en un CD en su formato original y con los logotipos de la dependencia

EG 013 TURNOS DE TRABAJO

El Licitante, al elaborar su proposicin deber considerar que la obra, la terminar en el tiempo estipulado en contrato, para lo cual queda bajo su responsabilidad el nmero de turnos a emplear para la ejecucin de la misma en los tiempos pactados de acuerdo con las presentes bases de licitacin.EG 014 PROPOSICION DE CLAUSULAS EN LAS CONVOCATORIA A LA LICITACINEl contratista ser el nico responsable de la ejecucin de las obras, cuando stas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretara ordenar su reparacin inmediata, as como la ejecucin de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que har por su cuenta sin que tenga derecho a retribucin adicional alguna por ello.

Durante el perodo de ejecucin de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendr un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construccin y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitacin.

EG 015 SEALAMIENTO

A)De Proteccin de Obra.1. El sealamiento de Proteccin de Obra ser colocado en los sitios que marque el proyecto y/o seale la dependencia. De acuerdo a lo indicado en la Norma N.C.TR.CAR.1.07.016/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte y el Manual de Dispositivos para el Control del Trnsito en Calles y Carreteras, Quinta Edicin 1986 para lo que concierne a sus caractersticas, para cada una de ellas en particular, Captulo VI y lo establecido en las Especificaciones Particulares.

a. El sealamiento para proteccin de obra, no podr ser retirado en tanto no se coloque, por lo menos, la raya central del sealamiento horizontal.No se dar inicio a los trabajos, si no se cuenta con el Sealamiento de Proteccin de Obra y los anuncios informativos correspondientes. El contratista bajo su responsabilidad, cuenta y costo, en los letreros informativos de la obra, queda obligado al trmino de esta a eliminar la leyenda inicial para posteriormente pintar y rotular un mensaje, smbolos y/o leyenda alusiva que en su momento proporcionar la Dependencia, el cual deber estar terminado a ms tardar a los dos (2) das posteriores de la terminacin de los trabajos. El costo total correspondiente deber considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

B)Horizontal

1.El sealamiento horizontal (marcas) se colocar en los lugares que marque el proyecto y/o ordene la dependencia, de acuerdo a lo indicado en la N-PRY-CAR-10-01-001 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, y lo establecido en las especificaciones particulares.

2.El equipo para la aplicacin de pintura termoplstica contar como mnimo con un depsito de almacenamiento, un tubo pulverizador, un dispositivo para el calentamiento de la pintura termoplstica, un termmetro integrado y un dosificador con mecanismo de posicin para regular el espesor y ancho de pelcula que se aplique.

3.El espesor de la pelcula de pintura fresca recomendable para obtener una buena durabilidad debe ser de 2.5 mm.

4.La aplicacin de la pintura termoplstica ser a la temperatura recomendada por el fabricante, que normalmente es superior a 90 Celsius, e inferior a 200 Celsius.

5.La aplicacin de la microesfera retroreflejante ser sobre la pelcula de pintura fresca por lo que el equipo lo aplicar en forma automtica despus de aplicada la pintura.

6.El tiempo de secado se determinar en obra, considerando las recomendaciones del fabricante.

7.Para la colocacin de las vialetas, la superficie de la carpeta deber estar seca y exenta de materias extraas, por lo que para su limpieza se utilizar cepillo de raz. Se ubicarn mediante un premarcado para su correcta colocacin.

8.La vialetas se fijarn con lo indicado en la E.P. 035, de estas bases de licitacin.

9.El tiempo de secado se determinar en obra considerando las recomendaciones del fabricante; sin embargo no se permitir el trnsito sobre las vialetas antes de una hora.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y OBLIGACIN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO.Durante la ejecucin de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean recibidas, el Contratista estar obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capitulo Sexto del Manual de Dispositivos para Control de Trnsito en Calles y Carreteras, edicin 1986 de esta Secretara de Comunicaciones y Transportes, en la inteligencia de que no se le autorizar la iniciacin de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfaccin de esta Secretara, las seales y dispositivos de proteccin respectivos en la forma y condiciones indicada en dicho captulo, sujetndose como mnimo, a lo establecido en el proyecto que se anexa como referencia (Anexo I); siendo responsabilidad del contratista el atraso del inicio de las obras por este motivo.

El proponente deber distribuir mediante un porcentaje propuesto por l en cada uno de los precios unitarios de su catlogo de conceptos Forma E-7, el costo para la elaboracin, colocacin, movimientos, mantenimiento y reposicin de cada uno de los elementos del Sealamiento de Proteccin de Obra, como indica en la Norma N-CTR-CAR-1-07-016/00, que es la que regir para el sealamiento y dispositivos para proteccin en obras.

La elaboracin, colocacin, mantenimiento y reposicin de las seales y dispositivos de proteccin, as como los bandereros, sern a cargo del Contratista debiendo considerarlos en sus costos indirectos. En caso de no contar al 100% con este sealamiento de proteccin de obra, la Dependencia cotizar el importe total del mismo con precios vigentes en el mercado y se descontar el importe del juego de sealamiento en cada estimacin hasta que sea instalado a satisfaccin de la Dependencia (dichas sanciones no sern con carcter devolutivo). A la conclusin de las obras para cada ao, el sealamiento quedar a favor de la Dependencia, inventarindolo en el acta de recepcin respectiva.

Todas las seales sern de carcter transitorio y debern desplazarse al lugar que se requiera segn convenga a las necesidades de los trabajos que se ejecuten y debern ser sustituidas en el momento que sufran algn dao o deterioro y/o lo indique la Dependencia.

Adems, el Contratista estar obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al trnsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o, por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales. El sealamiento para proteccin de obra no podr ser retirado en tanto no se coloque, por lo menos, la raya central del sealamiento horizontal.

Las seales y dispositivos de proteccin se elaborarn de acuerdo a lo siguiente:

El tablero de las seales preventivas de 117x117 cm. con ceja ser de forma cuadrada con las esquinas redondeadas y se fijaran con una diagonal vertical en postes. El radio para redondear las esquinas ser de 4 cm., quedando el radio interior para la curvatura del filete de 2 cm.

Las seales que contengan una explicacin complementaria adems del smbolo, llevarn un tablero adicional de forma rectangular para formar un conjunto.

El tablero adicional que servir para formar un conjunto, siendo la seal de 86 x 86 cm; el tablero medir 30 x 117 cm (de 1 rengln) y 56 x 117 cm (de 2 renglones); ambas con ceja siendo la altura de la letra mayscula de 15 cm.

La ubicacin longitudinal de estas seales ser a cada 100 mts. separadas entre s. El tablero de las seales informativas de proteccin en obra, ser rectangular con las esquinas redondeadas colocadas en su mayor dimensin horizontal. El radio para redondear las esquinas ser de 4 cm, quedando el radio interior de 2 cm para la curvatura del filete. Las dimensiones de estos tableros ser: para 2 renglones, de 56 x 178 cm; la altura de las letras maysculas de 15 cm.

El color del fondo del tablero de estas seales (preventivas e informativas), as como del tablero adicional, ser naranja en acabado reflejante scotchlite grado ingeniera, segn el patrn aprobado en el Manual de Dispositivos para el control de trnsito en calles y carreteras y el color para los smbolos, leyendas, caracteres y filetes ser en negro con tinta serigrfica. La colocacin de las seales ser de tal forma que no obstaculicen la circulacin de los vehculos.

La ubicacin longitudinal de estas seales ser a cada 100 mts. separadas entre si. El tablero de la seal restrictiva (velocidad mxima) tendr una dimensin de charola de 117 x 117 cm. con ceja, ser de forma cuadrada con las esquinas redondeadas, el radio para redondear las esquinas ser de 4 cm quedando el radio interior para la curvatura del filete de 2 cm., las seales que requieran una explicacin complementaria, adems del smbolo, llevarn un tablero adicional de forma rectangular para formar un conjunto.

El tablero adicional que servir para formar un conjunto ser con ceja con las mismas caractersticas ya explicadas anteriormente, de 30 x 86 cm y la letra mayscula con una altura de 15 cm.

Las seales restrictivas sern de fondo blanco reflejante scotchlite grado ingeniera, el anillo y la franja diametral en rojo con tinta serigrfica, el filete, letras y smbolos en negro con tinta serigrfica.

En general la altura de las seales en su parte inferior deber quedar a 1.50 m sobre la superficie de rodamiento y en donde haya equipo de construccin, materiales u otras obstrucciones esta altura podr ser hasta de 2.50 m.

La ubicacin longitudinal de estas seales ser a cada 100 mts. separadas entre s.

Los materiales a utilizar sern para:

a) Placa.- Deber utilizarse lmina galvanizada calibre 16 cuyo espesor es de 1.52 mm y con peso aproximado de 12.2 kg/m2. Las dimensiones son las que se han mencionado con anterioridad. No se aceptar en ningn caso que las placas estn integradas por mdulos.

b) Orejas.- Estos elementos se harn utilizando lmina galvanizada calibre 14, sern de figura trapezoidal con dimensiones de 4 y 9 cm en las bases y 6 cm de altura, con una perforacin ovalada al centro de 20 x 12 mm ( x ) y sern fijadas a la placa de la seal con soldadura, electrodo de 2.28 mm de dimetro, clase E-6013 u otro sistema que satisfaga plenamente la unin de la oreja a la placa y a entera satisfaccin de la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

c) Postes.- Los postes soportes debern cumplir con las condiciones en cuanto a resistencia durabilidad y presentacin, mencionadas por la S.C.T. en el Manual de Dispositivos para el Control de Trnsito en Calles y Carreteras, edicin 1986.

Los postes sern angulares galvanizados de 2x2x1/4 con una longitud de 3 mts. con sus tuercas, rondanas plana y de presin, necesarias para la correcta colocacin de la seal. En la parte inferior tendrn como base una cruceta de ngulo 2x2x1/4 soldado al poste, lo que permitir su firmeza y desplazamiento a donde sea requerido. Dicha cruceta por lo menos tendr un largo total de 1.0 mts.

Los conos sern de 75 cm de altura con base de 40 x 40 cm con material resistente al impacto de tal manera que no se deterioren y que no causen dao a los vehculos. Sern de color naranja mate, con una franja de color blanco reflejante de 10 cm de ancho colocado a 5 cm del extremo superior.

Las banderas se usarn durante el da y son elementos de tela de color rojo reflejante de 60 x 60 cm. sujetas a un asta de 100 cm. de longitud.

Los bandereros, debern portar chalecos reflejantes de color naranja, y en caso necesario por las condiciones y caractersticas de los trabajos debern estar provistos con equipo de radiocomunicacin.

El contratista estar obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del trnsito en este tramo y reducir al mnimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivos de las obras.

El contratista deber someter a la consideracin y aprobacin de esta Dependencia el nmero de frentes de trabajo que pretenda atacar simultneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptacin por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningn caso libera a este de la obligacin de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del trnsito en el tramo objeto del concurso.

La maquinaria, equipo y personal sean perfectamente identificables, mediante logotipos de la empresa y vestuario de trabajo; lo cual podr ser motivo de rescisin Administrativa el incumplimiento de esta disposicin.

OBLIGACIN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRNSITO

El Contratista estar obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del trnsito en este tramo y reducir al mnimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivos de las obras.

El Contratista deber someter a la consideracin y aprobacin de esta Dependencia, el nmero de frentes de trabajo que pretenda atacar simultneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptacin por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuesto por el Contratista, en ningn caso libera a ste de la obligacin de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del trnsito en el tramo objeto de la licitacin.

DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIN

Durante la ejecucin de la obra objeto de la licitacin el Contratista estar obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones, considerando que deber ejecutar los trabajos por alas de acuerdo con su programacin que proponga, ya que se trata de un camino en operacin; as como tambin los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtencin de los materiales destinados a su construccin y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehculos necesarios para su realizacin; as como sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Captulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Trnsito en Calles y Carreteras (edicin 1986), se deber considerar que todo el sealamiento de proteccin de obra y desviaciones, tendr instalacin elctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizar la colocacin de "mecheros", piedras o fantasmas pintados, etc.

La construccin y conservacin de las desviaciones y caminos de acceso, as como la elaboracin, colocacin y mantenimiento de las seales y dispositivos de proteccin hasta que los trabajos le sean recibidos, incluyendo el sealamiento nocturno que de seguridad al usuario con seales elctricas luminosas sern a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deber considerarlo en sus anlisis indirectos, conforme a lo estipulado segn proyecto anexo.

El proponente habr de tener presente, que los trabajos se efectuarn en forma paralela a un camino en operacin y por lo tanto, deber tomar en cuenta al formular su proposicin todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petrleos Mexicanos, Comisin Federal de Electricidad, Telfonos, Fibra ptica, etc.). As como a la intensidad del trnsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construccin etc., ya que no se aceptar reclamacin alguna del Contratista al respecto, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarn los trabajos por ninguna de las causas mencionadas.

Adems tambin deber tomar en cuenta al preparar su proposicin, que el Contratista estar obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del trnsito, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho trnsito y se reduzcan al mnimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construccin de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, por el abastecimiento de materiales; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daos a terceros el contratista deber tomar en cuenta en sus indirectos los volmenes a ejecutar en los desvos.

SEALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIN DURANTE LA CONSTRUCCIN DE LA OBRAEJECUCIN.- Durante la ejecucin de la obra, objeto de la Licitacin y hasta que esta sea recibida por la Dependencia y/o Entidad, el contratista estar obligado a sujetarse a las disposiciones, contenidas en el captulo VI del Manual de Dispositivos para el Control del Trnsito en Calles y Carreteras, S.C.T., quinta edicin, 1986, en la inteligencia de que no se le autorizara la iniciacin de ninguna clase de trabajos, hasta que haya colocado a satisfaccin de la Dependencia y/o Entidad, las seales y dispositivos de proteccin correspondientes, en la forma y trminos indicados en dicho capitulo, as como al tipo y cantidad indicada en la relacin de sealamiento y dispositivos para proteccin y control de obras en troncal y zonas de desvos.

La elaboracin, colocacin y mantenimiento de las seales y dispositivos de proteccin, as como la operacin del sealamiento respectivo, ser a cargo de "El Contratista", su costo deber considerarlo en el anlisis de sus indirectos, el sealamiento de proteccin de obra deber tener material reflejante grado ingeniera, debiendo permanecer colocado antes de iniciar cualquier trabajo y ser retirados inmediatamente despus de haberse terminado este. Adicional al sealamiento de proteccin de obra que comnmente se emplea, se requerir de la implementacin de barriles para proteccin de obras conocidos como Trafitambos, as como barreras separadoras de carriles de plstico, que se rellenan con agua o arena como se esquematiza en el ANEXO II.Queda bajo la responsabilidad del licitante juzgar de todas las circunstancias dichas a ttulo informativo ms no limitativo, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad de cmo lo consider el licitante, la diferencia no justificar reclamacin alguna de "El Contratista" en cuanto a los precios unitarios.

Para el sealamiento nocturno o de poca visibilidad, debern de implementarse una serie de dispositivos luminosos que permitan conducir al usuario en forma segura. En el caso de la ejecucin de las desviaciones que indique y ordene la Dependencia, se utilizarn seales tipo OD-12 (CHEVRONES) con sistema de leds destellantes, como se esquematizan en el ANEXO III.Las seales preventivas con la leyenda tramo en modernizacin debern colocarse a 500, 300 y 100 m respectivamente, del inicio del tramo en construccin en ambos sentidos.

RELACION DE SEALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION Y CONTROL DE OBRA EN TRONCAL Y ZONAS DE DESVIO.

T I P OS D E S E A L A M I E N T O CLASIFICACINUNIDADCANT.

SEALES PREVIAS DE 86X239 CM.DPI-7PZA.10.00

SEALES DESCISIVAS DE 86X300 CM. (CON LEDS DESTELLANTES)DPI-8PZA.5.00

CHEVRONES CON LEDS DESTELLANTES DE 60X76 CM.OD-12PZA.28.00

TRAFITAMBOSSIN CLASIF.PZA.28.00

SEALES RESTRICTIVAS (VEL. 30 Y 60 KM/HR) DE 86X86 CM.SR-9PZA.7.00

SEALES RESTRICTIVAS (DOBLE CIRCULACION) DE 86X86 CM.SR-14PZA.3.00

SEALES RESTRICTIVAS (RETORNO) DE 86X86 CM.SR-25PZA.1.00

SEAL PREVENTIVA (CURVA) DE 86X86 CM.SP-6PZA.1.00

SEAL PREVENTIVA (DOBLE CURVA) DE 86X86 CM.SP-8PZA.4.00

SEAL INFORMATIVA DE DESTINO DE 56X239 CM. (1T)SID-9PZA.2.00

SEAL INFORMATIVA DE DESTINO DE 56X239 CM. (3T)SID-10PZA.3.00

SEAL INFORMATIVA RESTRICTIVA DE 86X239 CM.SIRPZA.1.00

BARRERA SEPARADORA DE CARRILES DE 0.50X0.75 M. DE COLOR BLANCO CON ELEMENTOS REFLEJANTESSIN CLASIF.ML.1,800

PALETAS DE 30 X 122 CMDPP-6PZA.50

CONOSSIN CLASIF.PZA.50

ANEXO de EG 015

BARRERA DE PROTECCION DE OBRA

4 Tableros de 20x150 cm. pintadas con franjas negras y blancas alternadas de 10 cm. de ancho y con una inclinacin de 45 bajando de derecha a izquierda; y un tablero de 150 x 45 cm., fondo negro con una flecha en fondo blanco y letras negras indicando la desviacin (derecha o izquierda) segn sea el caso; y armadas en la forma que se indica en la presente figura, colocndose dos seales de este tipo por cada frente de trabajo (una en cada lado).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE IMPACTO AMBIENTALE.P.I.A. 001 SUMINISTRO, SEGUIMIENTO, INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS Y CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LOS RESOLUTIVOS DE LA MANIFESTACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (MODALIDAD REGIONAL); ASI COMO DEL ESTUDIO TCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES.EJECUCIN: La contratista deber tener un grupo de personal capacitado para cumplir con las recomendaciones emitidas por la SEMARNAT (Manifestacin de Impacto Ambiental (MIA) y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF)), as como; la elaboracin de informes de cumplimiento para presentarlos ante la SEMARNAT, este concepto se refiere al cumplimiento de todos los trminos y condicionantes de la MIA y CUSTF, incluyendo toda la informacin tcnica y econmica derivada de ambos resolutivos tales como: cumplimiento cabal de cada uno de los programas y acciones contemplados en los resolutivos de manifestacin de impacto ambiental y cambio de uso de suelo como: permisos, concesiones y autorizacin para explotacin de bancos de material, bancos de desperdicio, permisos para depsito de residuos peligrosos y no peligrosos, contrato o adquisicin, de letrinas porttiles, contratacin de personal para colecta de residuos slidos, contratacin de personal tcnico y profesional en materia forestal e impacto ambiental las acciones, planes, y programas, el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, debern ser analizadas, elaboradas, preparadas y reportadas por profesionales expertos en la materia que demuestren un mnimo de cinco aos de experiencia con documentos aprobados en ambas materias, aplicadas al proyecto y construccin de carreteras.

Asimismo; este concepto en particular deber ser reportado y conciliado por el responsable de Impacto Ambiental y CUSTF de la Contratista y con el Jefe de la Oficina de Manifestacin de Impacto Ambiental y CUSTF de la RGCF y una vez aprobado, lo turnar al Residente de obra para su pago correspondiente.

MEDICIN: El concepto se medir por informe, considerando que en cada uno de ellos se conformarn de las acciones indicadas en ambos resolutivos, que para el caso de la MIA son 14 informes y para el CUSTF son 4 informes.

BASE DE PAGO: El pago de este concepto, se har al precio fijado en el contrato para el informe como unidad, este precio incluir todas las recomendaciones, trminos y y cumplimiento de condicionantes emitidas por la SEMARNAT, incluyendo la presentacin de los informes de inicio, finiquito, mensuales, trimestrales y semestrales que correspondan, as como; todos los gastos necesarios por adquisicin de materiales e insumos forestales, su suministro, traslado, colocacin y mantenimiento, cargas, descargas, acarreos, almacenes, y todo lo necesario para el cumplimiento de los trminos y condicionantes de los resolutivos (MIA y CUSTF), adems de los equipos de satelitales a utilizar, el personal tcnico y profesional, vehculos, radios, viticos, papelera, combustibles, reas para el rescate de flora y fauna, malla sombra, equipos de computo, fotografas, impresin de planos, fertilizantes, insecticidas y herbecidas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecucin y cumplimiento de este concepto de trabajo en materia de Impacto Ambiental y CUSTF.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE TERRACERIAS.E.P.T. 001 ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES P.U.O.T.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.01.003/04. Entre las estaciones sealadas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretara, se proceder a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretara, distribuyendo el material y afinando la seccin para darle un talud final de tres a uno (3:1).

MEDICION.- La medicin se har en el terrapln, determinando los volmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuracin del terrapln as lo requiere, calculndolos por el mtodo del promedio de reas extremas. El resultado se redondear a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se har al precio fijado en el contrato por el metro cbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remocin y carga del material depositado del producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo libre de 1 kilmetro; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretara y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final de tres a uno (3:1).y conformacin de todo el ancho del piso del Derecho de Va eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de Drenaje.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE PAVIMENTOS

E.P.P.001 CARPETAS ASFLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREOS, COMPACTADA AL 95%, NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, P.U.O.T.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma NCTRCAR104006/09.

MEDICION.- Se har conforme a lo establecido al respecto en la norma NCTRCAR104006/09.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se har al precio fijado en el contrato para el metro cbico (m3) de carpeta terminada, segn a lo establecido al respecto en la norma NCTRCAR104006/09, pero sin considerar el cemento asfaltico.

E.P.P.002 CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76 -22 MODIFICADO CON POLIMEROS PARA CARPETAS ESTRUCTURALES Y CAPAS DE RODADURA, P.U.O.T.A. CONTENIDO

Esta Especificacin Particular contiene las caractersticas de calidad que debe cumplir el Cemento Asfltico Grado PG 76 -22 Modificado con Polmero, para mezclas asflticas producidas en caliente que sean parte constitutiva de un Pavimento.

B. definicinEl Cemento Asfltico Grado PG Modificado con Polmero es un producto asfltico que cumple los requerimientos de clima y trnsito de un proyecto especfico, solicitados a los asfaltos grado PG y que incorpora los beneficios del polmero para mejorar la respuesta a las solicitaciones esfuerzo-deformacin, condiciones climticas y humedad.

El polmero es un producto que se aade al cemento asfltico para modificar sus propiedades fsicas, qumicas y reolgicas; para incrementar la resistencia de las mezclas asflticas a la deformacin y a los esfuerzos de tensin repetidos, reduciendo las deformaciones plsticas y la fatiga, as como la susceptibilidad a las variaciones de temperatura, humedad y oxidacin y mejorando la adherencia con el material ptreo. Estos materiales se adicionan directamente al cemento asfltico antes de mezclarlo con el material ptreo.

Se entender por Cemento Asfltico Modificado con Polmero, el producto final de la disolucin del polmero en el asfalto, de tal manera que las distintas molculas del polmero formen una red interna en el asfalto, la cual deber ser un sistema homogneo, estable en el tiempo y a cambios de temperatura.

C. Referencias

Esta especificacin se complementa con las ltimas versiones de las siguientes Normas:

NORMAS Y MANUALESDESIGNACIN

Materiales ptreos para carpetas y mezclas asflticasNCMT404

Calidad de materiales asflticoNCMT405001

Calidad de materiales asflticos modificados NCMT405002

Calidad de materiales asflticos Grado PGNCMT405004

D. requisitos de calidad

El cemento asfltico Grado PG 76 -22 modificado con polmero deber satisfacer las caractersticas de afinidad con los materiales ptreos a que se refiere la Norma vigente SCT NCMT404 Materiales Ptreos para Carpetas y Mezclas Asflticas.

El polmero a utilizar en la modificacin del cemento asfltico deber ser del tipo I de acuerdo a la Norma vigente SCT NCMT405002 Calidad de Materiales Asflticos Modificados, que mejora las caractersticas del asfalto y de la mezcla asfltica tanto a altas como a bajas temperaturas y se utiliza en proyectos con elevados ndices de trnsito y de vehculos pesados, en climas fros y clidos. Este polmero es un elastmero termoplstico de estructura radial y/o lineal de copolimerizacin tipo estireno-butadieno (SB) o estireno-butadieno-estireno (SBS).

La concentracin que se emplee de polmero y la tecnologa usada para la modificacin ser la necesaria para cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la TABLA 1.- Requisitos de calidad para cementos asflticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I , de la Norma vigente SCT NCMT405002 Calidad de Materiales Asflticos Modificados, as como con los requisitos de calidad que se indican en la TABLA2.- Requisitos de calidad para cementos asflticos Grado PG de la Norma vigente SCT NCMT405004 Calidad de Materiales Asflticos Grado PG, en la columna correspondiente al cemento asfltico Grado 76 -22.

Como referencia y nicamente para efectos de elaborar la propuesta econmica, el Licitante deber cotizar como mnimo el costo de modificar en una planta industrial establecida, el cemento asfltico AC-20 con 3.0 (tres) % (o ms de ser necesario) de polmero tipo elastmero, termoplstico de estructura radial y/o lineal de copolimerizacin tipo SB o SBS. Sin embargo, el Contratista podr utilizar para la ejecucin de la obra algn otro polmero o mezcla de polmeros, siempre y cuando compruebe con resultados reolgicos y de ensayes fsicos un comportamiento igual o mejor que lo especificado en las tablas 1 y 2 mencionadas en el prrafo anterior.

Previo a la ejecucin de cualquier actividad referente a la elaboracin de la carpeta asfltica y con objeto de que la Secretara autorice el tipo de polmero, las instalaciones de la planta industrial para incorporar el polmero y la tcnica de modificacin; el Contratista deber de presentar un estudio donde compruebe que cumplir con todas y cada una de las caractersticas que se clasifican por su utilidad de ejecucin para ACEPTACION como son: Resistencia a separacin (anillo y bola), recuperacin elstica torsional , recuperacin elstica en ductilmetro, mdulo reolgico de corte dinmico y ngulo de fase, indicados en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asflticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I, de la Norma vigente SCT NCMT405002 Calidad de Materiales Asflticos Modificados. Durante la ejecucin de los trabajos el Contratista deber comprobar y la Dependencia verificar que la calidad y caractersticas del cemento asfltico propuesto, y autorizado por la Secretara, no ha tenido variaciones significativas que afecten negativamente su calidad. Para tal efecto se deber tomar una muestra de asfalto modificado directamente en el tanque de almacenamiento de la planta de produccin de la mezcla asfltica, en cada 250 toneladas de mezcla elaborada; y se analizar en la Unidad de Laboratorios del Centro SCT o bien en uno externo acreditado por la Secretara, de tal manera de evaluar que el asfalto modificado mantiene su regularidad y que cumple con los valores establecidos en las caractersticas clasificadas por su utilidad de ejecucin para ACEPTACION (Resistencia a la separacin, Recuperacin elstica torsional, Recuperacin elstica en ductilmetro. Mdulo reolgico de corte dinmico y Angulo de fase, estas tres ltimas realizadas al asfalto envejecido). Adems, estrictamente la planta modificadora emitir, durante el suministro del ligante asfltico, un certificado de control de calidad por lote que contemple pruebas fsicas bsicas como: punto de reblandecimiento, viscosidad rotacional brookfield, penetracin y recuperacin elstica por torsin. Todas las caractersticas anteriores cumpliendo lo establecido en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asflticos AC-5 y AC-20 Modificados, en la columna correspondiente a AC-20 TIPO I, de la Norma vigente SCT NCMT405002 Calidad de Materiales Asflticos Modificados. E. MEZCLADO del polimero CON EL CEMENTO ASFLTICO

El mezclado de los aditivos a que se refiere esta Especificacin, se deber realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporacin y estabilizacin del polmero, as como con un laboratorio que como mnimo est capacitado para realizar las pruebas de Resistencia a la separacin, Recuperacin elstica torsional, Recuperacin elstica en ductilmetro. Mdulo reolgico de corte dinmico y Angulo de fase, Penetracin, Viscosidad Rotacional y Punto de reblandecimiento, cumpliendo lo establecido en la TABLA 1. Requisitos de calidad para cementos asflticos AC-5 y