Bases Ampliacion Agencia La Pampilla

7/25/2019 Bases Ampliacion Agencia La Pampilla

1/40

_______________________________________________________________________________________________________________________________CONTRATACION N 00622-2012//CMAC AREQUIPA PRIMERA CONVOCATORIA EL COMIT ESPECIAL

BASES PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

CONTRATACION N0622-2012-CMAC-AREQUIPA

EJECUCION DE LA OBRA:

IMPLEMENTACION DEL 3ER Y 4TO PISO DE LAAGENCIA LA PAMPILLA DE LA CMAC-AREQUIPA


2/40


SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA CONTRATACION

CAPTULO I

DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N 29523 Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales deAhorro y Crdito del Per.

- D.S. N 157-90-EF Normas que Regulan el Funcionamiento de las CajasMunicipales de Ahorro y Crdito.

- Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros yOrgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus normas

complementarias y modificatorias.- Ley N 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activos, la Ley N 27693 Ley que

crea la Unidad de Inteligencia Financiera- Per y sus normas complementarias ymodificatorias.

- Ley N 27039, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona y sus normascomplementarias y modificatorias, cuando sea aplicable.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatoriasy conexas, de ser el caso.

1.2 REGISTRO DE PROVEEDORESPara ser proveedor se requiere estar inscrito en la Base de Datos de Proveedores

Calificados de la entidad.Para la inclusin en la Base de Datos de Proveedores Calificados de la entidad, laspersonas naturales y personas jurdicas deben seguir lo estipulado a continuacin:

- Contar con RUC Activo.

- No registrar deudas vencidas en el sistema financiero, registradas en central(es)de riesgo.

- No registrar deuda en cobranza coactiva en SUNAT.

- No registrar antecedentes penales ni judiciales. (presentar declaracionesjuradas). Esta disposicin alcanza a las personas naturales y a los representantesde las personas jurdicas que desean incluirse en el registro de proveedores de laentidad.

- No estar inhabilitado a contratar con el Estado

La persona natural o jurdica deber contar obligatoriamente con una direccin decorreo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que debanrealizarse.

1.3 FORMULACIN DE CONSULTAS

Se podr considerar, previo a la recepcin de las ofertas, consultas especficas sobre elbien o servicio a adquirir o contratar.

1.4. RECEPCION DE PROPUESTAS


3/40


Para mantener las condiciones de transparencia y equidad la recepcin de ofertas debeefectuarse de acuerdo con los plazos, oportunidades y medios indicados en la Bases.

1.5 EVALUACIN DE PROPUESTAS

1. Criterios de evaluacinLos siguientes criterios podrn tomarse en cuenta para la evaluacin de las propuestas:

A.- Especificaciones tcnicas

Se evaluar que las especificaciones tcnicas indicadas por el rea usuaria sean las queel postor ofrece en su propuesta.

B.- Precio

Se considerar que la propuesta presentada por el postor se encuentre dentro delpresupuesto asignado, que debern incluir todos los tributos, seguros, transportes,inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales, as como cualquier otro

concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir ocontratar.

2.- Evaluacin

El resultado de la evaluacin debe ser detallado en orden de precedencia de acuerdo alpuntaje obtenido por cada oferta. La adjudicacin recaer en aquella alternativa querepresente la mejor propuesta resultante de la evaluacin tcnica y econmica.

i. Evaluacin de la Propuesta Tcnica:Esta evaluacin es realizada por el comitde adquisiciones y contrataciones respectivo, quienes aprueban o rechazan la propuestatcnica del postor.

ii. Evaluacin de la Propuesta Econmica: El comit de adquisiciones ocontrataciones respectivo, realiza la apertura y evaluacin de las propuestaseconmicas de todas las propuestas que aprobaron la evaluacin tcnica. La evaluacineconmica se realizar tomando en cuenta el importe que el postor ha propuesto, elmismo que no debe ser superior al valor referencial de las bases. Para el caso deempates de la evaluacin tcnico y econmico se definir por sorteo simple en el mismoacto.

El comit de adquisiciones y contrataciones, realizar una ponderacin de los aspectosvistos en la evaluacin con la finalidad que las variables evaluadas queden claras paralos postores, registrando el mismo en el acta correspondiente, incluyendo el cuadro deponderaciones y calificacin; la cual ser entregada al rea de Logstica, para quecontine con el proceso de adquisicin o contratacin.


4/40


CAPTULO II

SOLUCIN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

Actos impugnablesLos actos dictados por los comits de compras o el rea de Logstica, segn corresponda,durante el desarrollo del proceso de adquisicin o contratacin.Los actos expedidos luego de haberse otorgado la Buena Pro y hasta antes de la celebracin delcontrato.

Los actos expedidos durante la ejecucin de contratos de obra con ocasin de solicitudesrealizadas por el contratista, tales como ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, u otrosde similar naturaleza

Actos No Impugnables

Las actuaciones y actos preparatorios de la Entidad convocante, destinadas a organizar larealizacin de procesos de adquisicin o contratacin.Las solicitudes de cotizacin o las bases del proceso de adquisicin o contratacin.Los actos emitidos por la Gerencia Mancomunada.

RecursosLos Actos dictados durante el desarrollo del proceso de adquisicin y contratacin o durante laejecucin contractual son susceptibles de ser reclamados por los postores o proveedores que seconsideren afectados. Los postores o proveedores podrn interponer recursos dereconsideracin y recursos de apelacin.

Recurso de Reconsideracin

El recurso de reconsideracin se plantea contra los actos dictados en el desarrollo del procesode adquisicin y contratacin o durante la ejecucin contractual. El plazo para interponer elrecurso es de dos (02) das hbiles contados a partir del da siguiente de notificado el actoreclamado.

Cuando se trata de actos dictados durante el desarrollo de Proceso de Adquisicin yContratacin, el recurso de reconsideracin ser resuelto por el Comit de Adquisiciones yContrataciones dentro del plazo de tres (03) das hbiles contados a partir del da siguientecontado el recurso.

Tratndose de actos dictados durante la ejecucin contractual de obras, el recurso dereconsideracin ser resuelto por el Jefe de Logstica, dentro de un plazo igual al previsto en el

prrafo precedente.Recurso de Apelacin

La resolucin que emita el comit de adquisiciones o contrataciones o el Jefe de Logstica,segn sea el caso, es susceptible de ser apelada. Se podr interponer recurso de apelacindentro de un (01) da hbil siguiente de notificada la resolucin emitida por el comit deadquisiciones y contrataciones o por el Jefe de Logstica.

La dependencia correspondiente resolver el recurso de apelacin dentro de los tres (03) dashbiles siguientes de haberse interpuesto.

En aquellos procesos de seleccin cuyo valor referencial sea hasta 150 UIT, el recurso deapelacin lo resuelve la Gerencia de Administracin y en el caso que el valor referencial supere

las 150 UIT lo resolver la Gerencia Mancomunada.


5/40


Conciliacin y Arbitraje.

Las controversias relativas al consentimiento de la liquidacin final de los contratos deconsultora y ejecucin de obras o respecto de la conformidad de la recepcin en el caso debienes y servicios, as como las referidas al incumplimiento de los pagos que resulten de las

mismas, podrn ser resueltas mediante arbitraje.Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacin o arbitraje dentro de losdiez (10) das hbiles de generado el hecho.

La interpretacin y ejecucin de todos los asuntos relacionados a la ejecucin contractual sernresueltas mediante conciliacin y/o arbitraje.


6/40


CAPTULO III

DEL CONTRATO

El resultado de la adjudicacin, una vez aprobada, debe traducirse en un documento formalque incluya todas las condiciones del acuerdo de adquisicin o contratacin y de losdocumentos asociados al respectivo proceso. El referido documento deber contener, entreotros, los siguientes puntos: identificacin de las partes contratantes, objeto de la compra obreve descripcin del servicio, precio, plazo de entrega, garantas, etc., el cual debe ser uncontrato.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de losdocumentos previstos en las Bases, los siguientes:

Designar el residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta tcnica. Certificado de habilidad vigente del residente de obra, no menor de tres meses, Calendario

de Avance de Obra valorizado elaborado en concordancia con el cronograma dedesembolsos econmicos establecidos, con el plazo de ejecucin del contrato y sustentadoen el programa de ejecucin de obra PERT-CPM, el cual deber considerar laestacionalidad climtica propia del rea, donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

Calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de obra enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas asuma alzada.

Entregar una pliza de seguros contra accidentes en obra, con cobertura desde un mesdespus de culminado el plazo de ejecucin de la Obra.

Garanta de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de laliquidacin final.

VIGENCIA DEL CONTRATOEl contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que locontiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacin y se efecte elpago correspondiente.

REQUISITOS DE LAS GARANTASLas garantas que debe presentar el contratista debern ser incondicionales, solidarias,irrevocables y de realizacin automtica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por unaempresa autorizada y sujeta al mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca,Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en lalista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica elBanco Central de Reserva del Per.

DE LAS GARANTASPara los procesos adquisiciones y contrataciones la ENTIDAD establecer los siguientes tiposde garantas.

Garanta por AdelantosLa entidad slo puede entregar los adelantos previstos en las Bases, contra la presentacin deuna garanta emitida por idntico monto y un plazo mnimo de vigencia de tres (3) meses,renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacin totaldel adelanto otorgado. La presentacin de esta garanta no puede ser exceptuada en ningncaso, en el cual se pida el adelanto.

Cuando el plazo de ejecucin contractual sea menor a tres (3) meses, las garantas podrn seremitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacintotal del adelanto otorgado.


7/40


Tratndose de los adelantos de materiales, la garanta se mantendr vigente hasta lautilizacin de los materiales o insumos a satisfaccin de la entidad, pudiendo reducirse demanera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Garanta de Fiel Cumplimiento.-

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, a partir del nivel 3, el postor ganadordebe entregar a la entidad la garanta de fiel cumplimiento del mismo. Esta deber ser emitidapor una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del proveedor ocontratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidacin final,en el caso de ejecucin y consultora de obras.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un(1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, la entidad podr aceptar que el ganador dela adjudicacin presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, conel compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin oexista el consentimiento de la liquidacin del contrato.

Ejecucin de Garantas.-La ejecucin de garantas y las penalidades se sujetarn a lo establecido en las bases de cadaproceso de adquisicin o contratacin.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEn caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucin de la obra, aqul se haracreedor a una penalidad por mora, por cada da de atraso, hasta por un monto mximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad serdeducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o, si fuera necesario,se cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo con la siguiente frmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del ContratoF x plazo en das

Donde:F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr resolver elcontrato parcial o totalmente por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garanta de fiel cumplimiento, se ejecutar en sutotalidad, solo cuando la resolucin por la cual la Entidad resuelve el contrato por causaimputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido yejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el contrato. El monto de lasgarantas corresponder ntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacindel dao efectivamente irrogado.

PAGOSLa Entidad deber realizar todos los pagos a favor del contratista por objeto del contrato.Dichos pagos se efectuarn despus de ejecutada la respectiva prestacin.

La Entidad podr realizar pagos peridicos al contratista por la ejecucin de la obra contratadaen cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estn fijados en las Bases y que elcontratista los solicite presentando la documentacin que justifique el pago. Las Bases podrnespecificar otras formas de acreditacin de la obligacin. Los montos entregados tendrn el

carcter de pagos a cuenta.


8/40


En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar de acuerdo alo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagosLa Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo mximo de 15(quince) das calendario de otorgada la conformidad de recepcin de la prestacin.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

DEL PRECIOLa oferta ser formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cadapartida. Al formular su propuesta, el postor tendr en cuenta todos los insumos a utilizar en laobra.

Los costos para cada una de las partidas sern ofertados en nuevos soles y lasvalorizaciones que se deriven estarn sujetas a reajustes, de acuerdo a la frmula polinmicaconsiderada en el expediente tcnico y en aplicacin de los ndices Unificados de Precios de la

Construccin que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica(INEI).

RESIDENTE DE OBRAPersona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta tcnica, elcual ser un ingeniero o arquitecto colegiado, con no menos de cinco aos de ejercicioprofesional, segn corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentrahbil en el ejercicio de la profesin.

El residente de obra, por su sola designacin representa al Contratista, para los efectosordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucin del Residente solo proceder previa autorizacin escrita del funcionario de laEntidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) das hbilessiguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidademita pronunciamiento se considerar aprobada la solicitud. El reemplazante deber reunircalificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

SUPERVISOR DE OBRAPersona natural encargada de velar por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento delcontrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionalesestablecidas para el Residente de la Obra.Recibir todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcin,las cuales estarn estrictamente relacionadas con sta.

CUADERNO DE OBRAEn la fecha de entrega del terreno, se abrir el Cuaderno de Obra, el mismo que permaneceren obra. El supervisor y residente son los nicos autorizados para hacer anotaciones en elCuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deber tener una hoja original con tres (3) copias desglosables,correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor. Eloriginal de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, nopudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecucin de la obra, el original quedaren poder de la Entidad.El cuaderno de obra deber ser legalizado notarialmente en todas sus pginas.

OCURRENCIASSon hechos relevantes relacionados con la ejecucin de la obra que deben ser anotados en elCuaderno de Obra, firmando al pie el autor de cada anotacin. Las solicitudes que se realicen


9/40


como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harndirectamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicacinescrita.

ADELANTO DIRECTOLa Entidad entregar al Contratista, dentro de los siete (7) das naturales de presentadaformalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente carta fianza y elcomprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) delmonto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de losocho (8) das siguientes de la suscripcin del contrato.La carta fianzadeber ser solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacin automtica aslo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por un plazo equivalente al de ejecucin de obrams 30 das calendario.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSNo se otorgara.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRAEl plazo de ejecucin de obra inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientescondiciones:

a. Que se designe al supervisor.b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente tcnico de obra completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutar la obra.

Las condiciones a que se refiere los literales precedentes, debern ser cumplidosdentro de los cinco das hbiles contados a partir del da siguiente de la suscripcindel contrato.

CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZOSEl plazo slo podr ser ampliado en los siguientes casos:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.2. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.3. Cuando se aprueba la prestacin adicional de obra. En este caso, el contratista ampliar

el plazo de las garantas que hubiere otorgado

Toda solicitud de ampliacin de plazo deber efectuarse dentro del plazo vigente de laejecucin de Obra y la solicitud deber ser acompaada, de un informe validado por elsupervisor de Obra.La Ampliacin del plazo ser aprobado por la Gerencia Mancomunada o el Funcionario queesta delegue.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDADLa Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto delExpediente Tcnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a lanecesidad de la ejecucin de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades quecorresponden a quienes elaboraron el proyecto.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADOLos contratistas estn obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y encualquier manifestacin formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el cursodel proceso de seleccin o en la formalizacin del contrato, as como a lo dispuesto en losincisos 2) y 3) de los artculos 1774 del Cdigo Civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al


10/40


CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo Civil,asimismo establecemos que el contratista ofrece un periodo de garanta y responsabilidad delejecucin de las obras no menor de siete (07) aos.

DISPOSICIONES FINALESTodos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirnsupletoriamente por el Reglamento de Adquisiciones y contrataciones de la CMAC-Arequipa.


11/40


SECCIN ESPECFICACONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACION

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTERazn Social : Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Arequipa S.A.RUC N : 20100209641

1.2 DOMICILIO LEGALCalle La Merced N 106 - Arequipa

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso tiene por objeto la Ejecucin de la Obra: Implementacin del3er y 4to piso de la Agencia La Pampilla de la CMAC-Arequipa.

1.4 VALOR REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 1138,258.83 (Un milln ciento treinta y ochomil doscientos cincuenta y ocho con 83/100 Nuevos Soles), incluido losimpuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucinde la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero 2012.Dicho valor considera gastos Generales y Utilidad.

90 % VALOR REFERENCIAL VALOR REFERENCIAL(INCLUIDO IGV)

S/. 1024,432.95 S/. 1138,258.83

(Un milln veinticuatro milcuatrocientos treinta y dos con

95/100 Nuevos Soles)

(Un milln ciento treinta y ochomil doscientos cincuenta y ocho

con 83/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan del valor Referencial y aquellas que fuereninferiores al noventa por ciento (90%) sern devueltas por el ComitEspecial tenindolas por no presentadas.

Modalidad de Contratacin: Suma Alzada

1.5 REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOSEl requerimiento est definido en el Captulo III de la presente seccin.

1.6 BASE LEGAL

Ley N 29523 Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales deAhorro y Crdito del Per.

D.S. N 157-90-EF Normas que Regulan el Funcionamiento de las CajasMunicipales de Ahorro y Crdito.

Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros yOrgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus normascomplementarias y modificatorias.

Ley N 27765 Ley Penal contra el Lavado de Activos, la Ley N 27693 Ley que

crea la Unidad de Inteligencia Financiera- Per y sus normas complementarias ymodificatorias.


12/40


Ley N 27039, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona y sus normascomplementarias y modificatorias, cuando sea aplicable.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias yconexas, de ser el caso.

1.7 LOCALIZACIN DE LA OBRALa obra se encuentra localizada en:Direccin : Av. Daniel Alcides Carrin N 271 - 273Distrito : Jose Luis Bustamante y RiveroProvincia : ArequipaDepartamento : ArequipaRegin : Arequipa

1.8 PLAZO DE EJECUCIN DE OBRAEl plazo de ejecucin de la obra es de (120) ciento veinte das calendarios.


13/40


CAPTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

Convocatoria....: El 18 de Abril 2012 Registro de Participantes.: Del 19 al 26 de Abril 2012, en el Departamento

de Logstica, Calle La Merced N 106 Cercado, Arequipa, en el horario de 08:30am a 13:30 pm y de 16:00 pm a 18:30 pm. o a travs del correo electrnico:[email protected] adjuntando el Formato N 1.

Presentacin de Consultas..: Del 19 al 23 de Abril 2012 Absolucin de consultas...: El 25 de Abril 2012 Presentacin de Propuestas..: El 27 de Abril 2012, en el Departamento de

Logstica, Calle La Merced N 106Cercado, Arequipa, en el horario de 08:30 am a13:30 pm y de 16:00 pm a 18:30 pm.

Adjudicacin...: El 30 de Abril 2012

2.2. RECEPCION DE CONSULTAS

El plazo para la presentacin de consultas al contenido de las Bases ser de tres (03)das hbiles contados desde el da siguiente de la convocatoria.

Se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, en el Departamento deLogstica de la Entidad, sito en Calle La Merced 106 o a travs del correo electrnico:[email protected];en las fechas sealadas en el cronograma, enel horario de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:30 horas, debiendo estar dirigidas alPresidente del Comit Especial pudiendo acompaar opcionalmente un archivo digital.

MUY IMPORTANTE, no se absolvern consultas a las Bases que se presentenextemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado comoparticipantes.

2.3. ABSOLUCION DE CONSULTAS

La decisin que tome el Comit Especial, con relacin a las consultas y aclaraciones,presentadas, constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs de los correoselectrnicos de los participantes, en el plazo sealado en el cronograma del proceso deseleccin.

La absolucin de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarncomo parte integrante de sta y del Contrato.

2.4. RECEPCION DE PROPUESTAS

La recepcin de ofertas debe efectuarse de acuerdo con los plazos, oportunidades ymedios indicados en las bases.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al ComitEspecial de la CONTRATACION N 0622-2012-CMAC-Arequipa, conforme alsiguiente detalle:

SOBRE N 01:Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


14/40


SOBRE N 2:Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS2.5.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA:

Se presentar en un (1) original

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos la siguientedocumentacin:Documentacin de presentacin obligatoria:

i) Declaracin Jurada de datos del postor.Adjuntando en todos los casos la vigencia de poder del representantelegal.Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada unode los consorciados -Anexo N 01.

ii) Declaracin jurada y/o documentacin que acredite el cumplimiento de losRequerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presenteseccin,Anexo N 2.

iii) Declaracin jurada simple -Anexo N 03.En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada,salvo que sea presentada por el representante legal comn del consorcio.

iv) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representantecomn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin.Anexo N 04

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de susintegrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las

SeoresCAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPADIRECCINAtt.: Comit Especial

CONTRATACION N 0622-2012-CMAC-ArequipaObjeto del proceso: Ejecucin de la Obra: Implementacin del3er y 4to piso de la Agencia La Pampilla de la CMAC-Arequipa

SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SeoresCAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPADIRECCINAtt.: Comit Especial

CONTRATACION N 0622-2012-CMAC-ArequipaObjeto del proceso: Ejecucin de la Obra: Implementacin del3er y 4to piso de la Agencia La Pampilla de la CMAC-Arequipa

SOBRE N 02: PROPUESTA ECONMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


15/40


obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarnconjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantesdeber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado paraactuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos alproceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientesfacultades.

v) Declaracin Jurada del Plazo de Ejecucin.Anexo N 05.

MUY IMPORTANTE:La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear ladescalificacin de la propuesta.

2.5.2 SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

i) Oferta econmica en letras y nmeros, el cual deber incluir todos los impuestos,tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, ocualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N 06, el que no podr tenerborradura alguna, enmendadura o correccin, caso contrario se considerar comono presentada.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componendebern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn serexpresados con ms de dos decimales. El monto total de la Propuesta ser enNuevos Soles.

2.6 Determinacin del puntaje totalUna vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar elpuntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.60c2 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.40

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATOAdicionalmente y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podr requerirse,entre otros, los siguientes documentos:a) Copia de DNI del Representante Legal,b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, con una

antigedad no mayor a 30 das.c) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;e) Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;


16/40


f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuestatcnica.

g)Asimismo, el postor ganador de la buena pro deber presentar una (carta fianzaequivalente al 10% del monto adjudicado para efectos de garantizar el fielcumplimiento del contrato.

h) Designar el residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuestatcnica.

i) Certificado de habilidad vigente del residente de obra, no menor de tres meses,Calendario de Avance de Obra valorizado elaborado en concordancia con elcronograma de desembolsos econmicos establecidos, con el plazo de ejecucin delcontrato y sustentado en el programa de ejecucin de obra PERT-CPM, el cualdeber considerar la estacionalidad climtica propia del rea, donde se ejecute laobra, cuando corresponda.

j) El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obrasconvocadas a suma alzada.

k) Entregar una pliza de seguros contra accidentes en obra, con cobertura hasta unmes despus de culminado el plazo de ejecucin de la Obra.

l) Garanta de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento dela liquidacin final.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATOEl postor ganador de la adjudicacin deber presentar toda la documentacin requeridapara la suscripcin del contrato en un plazo mximo de 4 das hbiles. Si existiera algnerror en los documentos estos podrn ser subsanados en el plazo mximo de 2 das, deno subsanar o no presentar los documentos se otorgara la adjudicacin al postor queobtuvo el segundo lugar.La citada documentacin deber ser presentada en Departamento de Logstica de laEntidad, sito en Calle La Merced 106.


17/40


CAPTULO III

REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

DEL POSTOR

PARA LA EJECUCION DE LA OBRAPersona Natural o Jurdica, con experiencia en ejecucin de obras.Los postores debern tomar en cuenta las definiciones de los criterios de calificacin de laspresentes bases.

DEL PERSONAL PROFESIONAL

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Residente de ObraIngeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Habilitado. Adems todo el personal que forme parte dela propuesta tcnica deber estar habilitado.Los profesionales propuestos debern estar habilitados para ejercer la profesin, a la fecha de la

presentacin de propuestas segn corresponda. Para lo cual deber adjuntar el respectivo Certificadode Habilidad vigente y original, emitido por el Colegio Profesional respectivo.

Asimismo, se deber presentar a los profesionales propuestos mediante el Formato N 3 de las bases.


18/40


CRITERIOS DE EVALUACIN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

A. Factor Experiencia en obras en general1

Se calificar considerando las obras en general ejecutadas por el postor enlos ltimos cinco (05) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por unmonto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces del valor referencialde la obra materia de convocatoria. - (Formato N 04).Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores.Se asignar puntaje de acuerdo a lo siguiente:Igual o mayor a 5 veces el valor referencial : 20 puntosMayor a 2 veces y menor a 5 veces el valor referencial : 10 puntosMayor a 1 vez hasta 2 veces el valor referencial : 05 puntos

20 puntos

B. Factor Experiencia en obras similaresSe calificar considerando las obras similares ejecutadas en los ltimos cinco(03) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto mximoacumulado equivalente hasta tres (3) veces del valor referencial de la obramateria de convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra similar eltreinta por ciento (30%) del valor referencial. - .(Formato N 05 ).

Se precisa que las obras similares son aquellas edificaciones que por suscaractersticas en sus estructuras e instalaciones, se asemejan a la ejecucinde la obra del objeto del presente proceso de seleccin.Especficamente: Edificaciones de concreto armando con 04 niveles y reaigual al mnimo de la presente obra, asimismo cuyos usos puede ser:

grandes centros comerciales, edificaciones principales de vivienda,edificaciones principales de instituciones financieras, edificaciones paraeducacin.Igual o mayor a 3 veces el valor referencial : 30 puntosMayor a 2 veces y menor a 3 veces el valor referencial : 15 puntosMayor a 1 vez hasta 2 veces el valor referencial : 10 puntosNOTA:La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similaressirve para acreditar experiencia en obras en general

30 puntos

C. Factor Experiencia y calificaciones del personal propuestoRESIDENTE DE OBRAS:Profesional con ttulo de Ingeniero Civil Arquitecto con mnimo 05 aos decolegiado.Participacin como residente de obra en los ltimos 03 aos por lo menos en03 obras similares.No estar impedido del ejercicio profesional.Compromiso de disponibilidad de tiempo para dedicacin exclusiva a la obra.

Deber ser un Ingeniero Civil o arquitecto colegiado (Se adjuntar copia delcertificado de colegiatura expedido por el Colegio profesionalcorrespondiente, deber estar habilitado a la firma de contrato).

30 puntos

1 Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deber acompaarse ladocumentacin que sustente cul ha sido el porcentaje de su participacin en dicho consorcio, de lo contrario no podrconsiderarse la experiencia proveniente de dicho contrato.


19/40


Se calificar por la cantidad de obras similares (residente de obras civiles engeneral), que se acreditar con constancias o certificados. (Formato N06). Tambin sern considerados validos copias simples de los contratos y/oactas de recepcin. Entindase por obra similar a las ya descritas en el temB. y por un monto no menor al valor referencial.

Se otorgara un puntaje de seis (10) puntos por cada obra, hasta un mximode treinta (30) puntos

Una vez otorgada y consentida la Buena Pro, el / los profesionalespropuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos enotros trabajos, estarn en la obligacin de resolver o renunciar a dichoscompromisos (Formato N 0 7).

D. Factor Cumplimiento en la ejecucin de obrasSe evaluar en funcin al nmero de constancias o certificados en el que seacredite que el postor ejecut o liquid contratos sin que haya incurrido en

penalidades, hasta un mximo de cinco (05) contratos de obra en generaly/o similares en los ltimos cinco aos. Estas constancias o certificadosdeben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experienciadel postor (incluidos en el factor Experiencia en Obras en General yExperiencia en Obras Similares y su liquidacin debe figurar sinpenalidades).Se asignar el puntaje de acuerdo a lo siguiente:

a) Cinco (05) obras liquidadas sin penalidades : 20 Puntosb) De dos (02) a cuatro (4) obras liquidadas sin penalidades: 10 puntos

Para el caso de consorcios se utilizar los mismos criterios que la experiencia

en obras en general.La condicin necesaria y suficiente de estos cinco (05) contratos es quedeben estar necesariamente sin penalidades.

NOTAS:- Como constancias sern consideradas las Liquidaciones de la Obra.- Si en la liquidacin existiera un cobro por exceso, debido a la aplicacin de

las formulas polinmicas y que al final aparece en la liquidacin como undescuento, NO ser tomada como una penalidad.

20 puntos

PUNTAJE TOTAL 100PUNTOS

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA, EL POSTOR DEBEROBTENER UN PUNTAJE TCNICO MNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.


20/40


MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

PROYECTO:AMPLIACION LOCAL AGENCIA LA PAMPILLA TERCER Y CUARTO PISO.

MODALIDAD: POR CONTRATA A SUMA ALZADA

1.- GENERALIDADES.

La Caja Municipal de Arequipa dentro de su plan de atencin al pblico y mejoramiento deservicio requiere efectuar la ampliacin del bloque de oficinas ubicado en la Agenciadenominada La Pampilla sito en avenida Alcides Carrin N 271 -273 del distrito de Jos LusBustamante y Rivero. El proyecto es parte de un complemento al inicial elaborado por el

Arquitecto Maurillo Lazo Abuapara y el Arquitecto Miguel Rodrguez Martinez en Junio del 2006y por encargo del propietario. Considerando lo propuesto se convoca a la ejecucin de la obradel Proyecto de Inversin AMPLIACIN LOCAL AGENCIA LA PAMPILLA TERCER Y CUARTO

PISO AREQUIPA conforme al expediente tcnico aprobado por la CMAC-Arequipa. El reatechada promedio del tercer nivel es de 447.84m2 y en el cuarto nivel de 447.84 m2 en amboscasos no se consideran farolas metlicas, en consecuencia el rea techada estimada total es de915.68 m2. En la zona de ingreso existe una cobertura metlica a la que se harmantenimiento.

2.- FINALIDADLa finalidad del proyecto es contar con una infraestructura adecuada para la ejecucin denuestras actividades.

3.- OBJETIVOEjecucin de la Obra: Ampliacin del tercer y cuarto piso Agencia La Pampilla.

4.- UBICACINEl proyecto se encuentra ubicado en:Departamento : ArequipaProvincia : ArequipaDistrito : Jos Luis Bustamante y RiveroLocalizacin : Avenida Daniel Alcides Carrin N 271 - 273.

5.- METASLa Agencia Financiera La Pampilla Caja Municipal Arequipa. cuenta con 2 niveles, seproyecta la ampliacin del tercer y cuarto piso en la zona posterior, cada nivel tiene un rea ydistribucin como sigue:

- Tercer nivel: comprende los siguientes ambientes: Planta libre, hall, zona de oficinas,escalera de servicio, escalera pblica, zona libre para trabajadores, centro de computo,2 servicios higinicos

- rea techada : 447.84 m2,- Cuarto nivel: comprende los siguientes ambientes: Planta libre, hall, zona de oficinas,

escalera de servicio, escalera pblica, zona libre para trabajadores, centro de computo,2 servicios higinicos

-rea techada : 447.84 m2,-rea techada Azotea: 20.21 m2,-rea techada Total: 915.68 m2,

6.- MODALIDAD DE EJECUCION.La ejecucin se realizara por contrata bajo la modalidad de suma alzada.

7.- PLAZO DE EJECUCION.El plazo de ejecucin ser ciento veinte das calendario (120)


21/40


8.- PRESUPUESTO DEL PROYECTOCon precios a Febrero de 2012.

El Presupuesto de la Obra por Contrata es de S/. 1138,258.83 (UN MILLON CIENTO TREINTAY OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 83/100 NUEVOS SOLES, el cual incluyegastos generales, utilidad e IGV.

9.- OBSERVACIONES.Cualquier observacin o modificacin del proyecto deber ser consultada estrictamente con losproyectistas.

Se adjunta CD. Conteniendo todo el Expediente tcnico respectivo.


22/40


PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de ejecucin de la obra .., que celebra deuna parte ., en adelante LA ENTIDAD, con RUC N , con domicilio legal en, representada por , identificado con DNI N ., y de otra parte......................................, con RUC N .., con domicilio legal en..........................., inscrita en la Ficha N . Asiento N . del Registro dePersonas Jurdicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,.........................................., con DNI N .., segn poder inscrito en laFicha N ., Asiento N .. del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad), a quien enadelante se le denominar EL CONTRATISTA en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ., el Comit Especial adjudic la CONTRATACION N.para la ejecucin de la obra, cuyos detalles, importes unitarios (en casode corresponder)y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTOCon fecha.(indicar),el Comit Especial adjudic la contratacin de . (indicardenominacin del proceso),convocada para la ejecucin de la obra .(indicar),aEL CONTRATISTA, por el siguiente monto: ., incluidoel Impuesto General a las Ventas,(de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos aEntidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccin y mantenimiento de la obra durante elperodo de construccin y hasta la entrega de la misma, direccin tcnica, gastos generales,utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la obra hasta su totalterminacin y entrega.

CLUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento del sistema CMAC, se utilizarn lasdisposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente y dems normas concordantes.

CLUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato est conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentosderivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes.

CLUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato ser a partir del da siguiente de la suscripcin del mismohasta el consentimiento de la liquidacin final de la obra.

CLUSULA SEXTA: VALORIZACIONESLas valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas de conformidad conlo establecido en el Reglamento, cada quince das.

CLAUSULA STIMA: DECLARACIN DEL CONTRATISTAEl contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presentecontrato, bajo sancin de las aplicaciones de las penalidades descritas.

CLUSULA OCTAVA: GARANTASEL CONTRATISTA entreg a la suscripcin del contrato la respectiva garanta solidaria,irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:- De fiel cumplimiento del contrato: S/., a travs de la (Indicar


23/40


el tipo de garanta).Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del montototal del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

CLUSULA NOVENA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE RENOVACINLA ENTIDAD est facultada para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento de contrato cuandoEL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLUSULA DCIMA: PLAZOS10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutar la obra ser entregado al contratistadentro(consignar plazo)das siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TRMINO DEL PLAZO DE EJECUCINEl CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de.(consignar) das calendarios, contados a partir del da siguiente en que se cumplan lascondiciones siguientes:

1. Que se designe al inspector o al supervisor, segn corresponda;2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente tcnico de obra completo;3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutar la obra;Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, debern ser cumplidas dentro de loscinco (05) das contados a partir del da siguiente de la suscripcin del contrato.

El plazo slo podr ser ampliado en los siguientes casos:4. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.5. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.6. Cuando se aprueba la prestacin adicional de obra. En este caso, el contratista ampliar

el plazo de las garantas que hubiere otorgado

Toda solicitud de ampliacin de plazo deber efectuarse dentro del plazo vigente de laejecucin de Obra y la solicitud deber ser acompaada, de una informe validado por elsupervisor de Obra.La Ampliacin del plazo ser aprobado por la Gerencia Mancomunada o el Funcionario que estadelegue.

CLAUSULA UNDCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planear y ser responsable por los mtodos de trabajo y la eficiencia de losequipos empleados en la ejecucin de la obra, los que debern asegurar un ritmo apropiado ycalidad satisfactoria.

Durante la ejecucin de la obra, el CONTRATISTA est obligado a cumplir los plazos parcialesestablecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasoinjustificado se proceder de la siguiente manera:

Cuando el monto de la valorizacin acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor alochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacin acumulada programada a dicha fecha, elinspector o supervisor ordenar al contratista que presente, dentro de los siete (7) dassiguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracin de los trabajos, de modo que segarantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en elcuaderno de obra.La falta de presentacin de este calendario dentro del plazo sealado en el prrafo precedentepodr ser causal para que opere la intervencin econmica de la obra o la resolucin delcontrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demorasinjustificadas, ni es aplicable para el clculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacin acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisoranotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso podr ser


24/40


considerado como causal de resolucin del contrato o de intervencin econmica de la obra, nosiendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

El CONTRATISTA abrir en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamentefoliado, el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el inspector/supervisor y elresidente. En este cuaderno de obras se anotarn las indicaciones, rdenes, autorizaciones,reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucin de laobra.

CLUSULA DUODCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamarposteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo mximo de responsabilidad del contratista es de (Indicar tiempo enaos).

CLUSULA DCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucin de la obra, aqul se haracreedor a una penalidad por mora, por cada da de atraso, hasta por un monto mximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad serdeducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o, si fuera necesario, secobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo con la siguiente frmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del ContratoF x plazo en das

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, la Entidad podr resolver el

contrato por incumplimiento.Donde:

F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr resolver elcontrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLUSULA DCIMO CUARTA: RECEPCIN DE LA OBRAPara la recepcin de la obra se tomara en cuenta lo siguiente:

1. En la fecha de la culminacin de la obra, el residente anotar tal hecho en el cuaderno deobras y solicitar la recepcin de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor decinco (5) das posteriores a la anotacin sealada, lo informar a la Entidad, ratificando o no loindicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminacin de laobra, la Entidad proceder a designar un comit de recepcin dentro de los siete (7) dassiguientes a la recepcin de la comunicacin del inspector o supervisor. Dicho comit estarintegrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero oarquitecto, segn corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor.En un plazo no mayor de cinco (05) das siguientes de realizada su designacin, el Comit deRecepcin, junto con el contratista, proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecidoen los planos y especificaciones tcnicas y efectuar las pruebas que sean necesarias paracomprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificacin, y de noexistir observaciones, se proceder a la recepcin de la obra, tenindose por concluida lamisma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepcin deber ser suscrita por los

miembros del comit y el contratista.2. De existir observaciones, stas se consignarn en un Acta o Pliego de Observaciones y no serecibir la obra. A partir del da siguiente, el contratista dispondr de un dcimo (1/10) del


25/40


plazo de ejecucin vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computara partir del quinto da de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten comoconsecuencia de observaciones no darn derecho al pago de ningn concepto a favor delcontratista ni a la aplicacin de penalidad alguna. Subsanadas las observaciones, el contratistasolicitar nuevamente la recepcin de la obra en el cuaderno de obras, lo cual ser verificadopor el inspector o supervisor e informado a la Entidad, segn corresponda, en el plazo de tres(3) das siguientes de la anotacin. El comit de recepcin junto con el contratista seconstituirn en la obra dentro de los siete (7) das siguientes de recibido el informe delinspector o supervisor. La comprobacin que realizar se sujetar a verificar la subsanacin delas observaciones formuladas en el Acta o Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comit de recepcin, se suscribirel Acta de Recepcin de Obra.3. En caso que el contratista o el comit de recepcin no estuviese conforme con lasobservaciones o la subsanacin, segn corresponda, anotar la discrepancia en el actarespectiva. El comit de recepcin elevar al Titular de la Entidad, segn corresponda, todo loactuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo mximo de cinco (5) das.La Entidad deber pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la

discrepancia, sta se someter a conciliacin y/o arbitraje, dentro de los quince (15) dassiguientes al pronunciamiento de la Entidad.4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacin, laEntidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvocircunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dar por vencido dichoplazo, sta intervendr y subsanar las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientesde pago o de acuerdo al procedimiento establecido en la directiva que se apruebe.5. Todo retraso en la subsanacin de las observaciones que exceda del plazo otorgado, seconsiderar como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podr dar lugara que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere elpresente artculo podrn ser aplicadas hasta el tope sealado en el contrato.6. Est permitida la recepcin parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se

hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente loconvengan. La recepcin parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo deejecucin; en caso contrario, se le aplicarn las penalidades correspondientes.7. Si por causas ajenas al contratista la recepcin de la obra se retardara, superando los plazosestablecidos en el presente artculo para tal acto, el lapso de la demora se adicionar al plazode ejecucin de la misma y se reconocer al contratista los gastos generales debidamenteacreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.8. Si en el proceso de verificacin de la subsanacin de las observaciones, el comit derecepcin constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antesformuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcin de Obra, informar a la Entidad paraque sta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyanvicios ocultos.

CLUSULA DCIMO QUINTA: LIQUIDACIN DE LA OBRAPara la liquidacin de la obra se tomara en cuenta lo siguiente:

El contratista presentar la liquidacin debidamente sustentada con la documentacin y clculosdetallados, dentro de un plazo de sesenta (60) das o el equivalente a un dcimo (1/10) delplazo vigente de ejecucin de la obra, el que resulte mayor, contado desde el da siguiente dela recepcin de la obra. Dentro del plazo mximo de sesenta (60) das de recibida, la Entidaddeber pronunciarse, ya sea observando la liquidacin presentada por el contratista o, deconsiderarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que ste se pronunciedentro de los quince (15) das siguientes. Si el contratista no presenta la liquidacin en el plazoprevisto, su elaboracin ser responsabilidad exclusiva de la Entidad en idntico plazo, siendolos gastos de cargo del contratista. La Entidad notificar la liquidacin al contratista para que

ste se pronuncie dentro de los quince (15) das siguientes. La liquidacin quedar consentidacuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazoestablecido. Cuando una de las partes observe la liquidacin presentada por la otra, sta


26/40


deber pronunciarse dentro de los quince (15) das de haber recibido la observacin; de nohacerlo, se tendr por aprobada la liquidacin con las observaciones formuladas. En el caso deque una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aqulla debermanifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el prrafo anterior. En tal supuesto, dentrode los quince (15) das hbiles siguientes, cualquiera de las partes deber solicitar elsometimiento de esta controversia a conciliacin y/o arbitraje.Toda discrepancia respecto a la liquidacin se resuelve segn las disposiciones previstas para lasolucin de controversias establecidas en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte nocontrovertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, laliquidacin final se practicar con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados;mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidacin se practicarcon los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor derelacin. No se proceder a la liquidacin mientras existan controversias pendientes de resolver.Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago que corresponda,culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Toda reclamacin ocontroversia derivada del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, se resolver medianteconciliacin y/o arbitraje en los plazos previstos para cada caso.

Con la liquidacin, el contratista entregar a la Entidad los planos post construccin y la minutade declaratoria de fbrica o la memoria descriptiva valorizada, segn sea el caso, obligacincuyo cumplimiento ser condicin para el pago del monto de la liquidacin a favor delcontratista. La Declaratoria de Fbrica se otorgar conforme a lo dispuesto en la Ley de lamateria. La presentacin de la Declaratoria de Fbrica mediante escritura pblica, es opcional.

CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO POR CAUSASATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, quehaya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacin,esta ltima podr resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisin porla va notarial del documento en el que se manifieste esta decisin y el motivo que la justifica.

La resolucin del contrato de obra determina la inmediata paralizacin de la misma, salvo loscasos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias deconstruccin, no sea posible. La parte que resuelve deber indicar en su carta de resolucin, lafecha y hora para efectuar la constatacin fsica e inventario en el lugar de la obra, con unaanticipacin no menor de dos (2) das. En esta fecha, las partes se reunirn en presencia deNotario o Juez de Paz, segn corresponda, y se levantar un acta. Si alguna de ellas no sepresenta, la otra levantar el acta, documento que tendr pleno efecto legal, debindoserealizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario o Juez dePaz, dejndose constancia del hecho en el acta correspondiente, debiendo la Entidad disponerel reinicio de la obras. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad yse procede a la liquidacin. En caso que la resolucin sea por incumplimiento del contratista, enla liquidacin se consignarn las penalidades que correspondan, las que se harn efectivasconforme a lo en el presente contrato. En caso que la resolucin sea por causa atribuible a laEntidad, sta reconocer al contratista, en la liquidacin que se practique, el cincuenta porciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar,actualizado mediante las formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectu la resolucindel contrato .Los gastos incurridos en la tramitacin de la resolucin del contrato, como los notariales, deinventario y otros, son de cargo de la parte que incurri en la causal de resolucin, salvodisposicin distinta del laudo arbitral. En caso de que surgiese alguna controversia sobre laresolucin del contrato, cualquiera de las partes podr recurrir a los mecanismos de solucinestablecidos en el contrato, dentro del plazo de diez (10) das hbiles siguientes de lanotificacin de la resolucin, vencido el cual la resolucin del contrato habr quedadoconsentida. En caso que la Entidad opte por invitar a los postores que participaron en el

proceso de seleccin que dio origen a la ejecucin de la obra, teniendo en cuenta el orden deprelacin, se considerar los precios de la oferta de aquel que acepte la invitacin,


27/40


incorporndose todos los costos necesarios para su terminacin, debidamente sustentados,siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal.

En este supuesto, se ejecutarn las garantas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado, sinperjuicio de la indemnizacin por daos y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DCIMO STIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESSin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniariasque pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las dems obligacionespactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLUSULA DCIMO OCTAVA: SOLUCIN DE CONTROVERSIASCualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolverlas controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazode caducidad previsto en cuanto a la nulidad del contrato, resolucin del contrato, ampliacindel plazo contractual, y efectos de la conformidad, discrepancias respecto a las valorizaciones ometrados, procedimiento de ampliacin de plazo, resolucin del contrato de obras, recepcin de

la obra y plazos, liquidacin del contrato de obra y solucin de controversias.

Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a conciliacin la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

CLUSULA DCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICACualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo contodos los gastos que demande esta formalidad.

CLUSULA VIGSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria delpresente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta tcnico econmica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en seal de conformidad en la ciudad de.al

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA


28/40


FORMATOS Y ANEXOS

ANEXO N 01

DECLARACIN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeoresCOMIT ESPECIALCONTRATACION N 0622-2012-CMAC-AREQUIPAPresente.-

Estimados seores:

El que se suscribe, . (o representante Legal de ..................), identificado conDNI N ................., R.U.C. N ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la

Ficha N ............ Asiento N..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguienteinformacin de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razn SocialDomicilio LegalRUC Telfono Fax

Arequipa,....

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razn social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de losconsorciados.

(*) Adjuntar obligatoriamente vigencia de poder del representante legal.


29/40


ANEXO N 02

DECLARACIN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TCNICOSMNIMOS DEL BIEN O SERVICIO CONVOCADO


De nuestra consideracin:

El que suscribe, . (postor y/o Representante Legal de ..................), identificadocon DNI N ................., RUC N ............. en calidad de postor, luego de haber examinado losdocumentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad . (Indicarnombre de la Entidad convocante), y conocer todas las condiciones existentes, el suscritoofrece entregar (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidadcon dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Tcnicos Mnimos y demscondiciones que se indican en el Captulo III de la seccin especfica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las caractersticas, en la forma y plazoespecificados en las Bases.

Arequipa,

....Firma y sello del representante legal


(*) Adicionalmente, puede requerirse la presentacin de otros documentos para acreditar elcumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos, conforme a lo sealado en elcontenido del sobre tcnico.


30/40


ANEXO N 03

DECLARACIN JURADA


De nuestra consideracin:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N ................, domiciliadoen .........................................., Representante Legal de la empresa ; quese presenta como postor de la CONTRATACION N 00622-2012-CMAC-AREQUIPA, parala EJECUCIN DE LA OBRA: Implementacin del 3er y 4to piso de la Agencia La

Pampilla de la CMAC-Arequipa,declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con laEntidad CMAC-Arequipa.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deseleccin.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento paraefectos del presente proceso de seleccin.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el

contrato, en caso de resultar favorecido con la Adjudicacin.

Arequipa,




31/40


ANEXO N 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Estimados seores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante ellapso que dure el proceso de seleccin, para proveer y presentar una propuesta conjunta parala CONTRATACION N0622-2012-CMAC-AREQUIPA, responsabilizndonos solidariamente

por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de ser adjudicados, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. N.. comorepresentante legal comn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comnen................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso deseleccin y a suscribir con la Entidad . el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE .: ( ) % Participacin

OBLIGACIONES DE .: ( ) % Participacin .. ..

.. ..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Arequipa,


32/40


ANEXO N 05

DECLARACIN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIN

Seores:COMIT ESPECIALCONTRATACION N 0622-2012-CMAC-AREQUIPAPresente.-

El que suscribe,........................................, identificado con DNI N.............................,Representante Legal de..............................., con RUC. N ............................, declara que mirepresentada se compromete a ejecutar la Obra (incluir denominacin),materia de .(incluir denominacin del proceso), de acuerdo alrespectivo Expediente Tcnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente tcnico) DASCALENDARIO.

Arequipa,..




33/40


ANEXO N 06

CARTA DE PROPUESTA ECONMICA(MODELO)

Seores:COMIT ESPECIALCONTRATACION N 0622-2012-CMAC-AREQUIPAPresente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el montoreferencial del presente proceso de seleccin y el expediente tcnico de la obra, mi propuestaeconmica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO(Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta econmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas,y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otroconcepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

Arequipa,




34/40


FORMATO N 2

PRESUPUESTO DETALLADO

(Este documento deber ser presentado para la suscripcin del contrato)

Sistema de Contratacin:

DESCRIPCINCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES (2)UTILIDAD (3)TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)IGV (18%)

TOTAL GENERAL (*)(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

Arequipa,




35/40


FORMATO N 3

(De acuerdo al Captulo III de la Seccin Especfica)

PROFESIONALES Y TCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIN DEL EQUIPO

Arequipa,




36/40


FORMATO N 04

EXPERIENCIA DE OBRAS EN GENERAL

Postor: ________________________________________________________

ContratistaDescripcino nombre de

la obraCliente

Fecha MontoFinalde laObra

Consorcio%

Particip.Inicio Termino

NOTA (1):La informacin proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentacinsolicitada en las Bases.

NOTA (2):En el caso de las obras ejecutadas en moneda extranjera el postor consignara el montoejecutado en dicha moneda y para efectos del clculo el comit especial considerara como tipode cambio a la fecha de la convocatoria del proceso de seleccin.

Arequipa,




37/40


FORMATO N05

EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILARES

Postor: _____________________________________________________

ContratistaDescripcino nombre de

la obraCliente

Fecha MontoFinalde laObra

Consorcio %Particip.Inicio Termino

NOTA (1):La informacin proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentacinsolicitada en las Bases.

NOTA (2):En el caso de las obras ejecutadas en moneda extranjera el postor consignara el montoejecutado en dicha moneda y para efectos del clculo el comit especial considerara como tipode cambio a la fecha de la convocatoria del proceso.

NOTA (3):

Es responsabilidad del postor el presentar informacin que demuestre que las obras incluidasen el presente formato cumplen caractersticas sealadas en las bases para ser consideradasobras similares.

Arequipa,

..........................................................

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razn social del postor


38/40


FORMATO N 06

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA RESIDENCIA DE LA OBRA

El postor adjuntara el currculum Vitae del Personal Profesional propuesto. Sern sustentadoscon copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias. Se adjuntar elrespectivo certificado de habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Per.

NOMBRE: _______________________________PROFESIN: _____________________________CARGO A OCUPAR: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

N DEORDEN

UNIVERSIDAD TITULOOBTENIDO

FECHA DEGRADO

( mesao )

COLEGIATURA

N FechaN

Folio1

2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

N DEORDEN

OBRARAZON

SOCIAL DELCONTRATANTE

CARGODESEMPEADO

PERIODOInicio -Termino

DuracinN

Folio

Notas:1. El contenido del presente formulario no podr ser alterado modificado o alterado y

deber ser diligenciado en su totalidad.2. La informacin incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente

y se le debern de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se leconsiderar incompleto.

3. Es responsabilidad del postor el presentar informacin que demuestre que las obrasincluidas en el presente formato cumplen con las caractersticas sealadas en las basespara ser consideradas vlidas.

Arequipa,




39/40


FORMATO N 07

DECLARACIN JURADA DE COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA

El que suscribe (nombre del profesional) con DNI N ...., mediante lapresente Declaracin Jurada , se compromete a formar parte del personal profesional propuestopara la Ejecucin de la Obra a la que postula el postor....., en caso queeste obtenga la Buena Pro de la CONTRATACION N 0622-2012/CMAC-AREQUIPA,convocado por CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA. para la ejecucin dela obra AMPLIACION DE AGENCIA LA PAMPILLA TERCER Y CUARTO PISO AREQUIPA

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno queimposibilite mi participacin en la fecha y por los tiempos ofrecidos.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacin:

- Cargo dentro del proyecto:- Especialidad:- Actividad:

----------------------------- ---------------------------------------------------Lugar y Fecha Nombre y Firma del Profesional

----------------------------- ---------------------------------------------------Lugar y Fecha Nombre y Firma del Profesional


40/40

FORMATO N 01

CONTRATACION N 0622-2012-CMAC-AREQUIPA

EJECUCION DE LA OBRA:IMPLEMENTACION DEL 3ER Y 4TO PISO DE LA AGENCIALA PAMPILLA DE LA CMAC-AREQUIPA

FICHA DE PARTICIPANTE

DATOS DE REGISTRO

PARTICIPANTE:_________________________________________________________________

RUC N :________________________________________________________Domicilio legal :________________________________________________________

Telfono :_________________Fax____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________________

Con DNI N :_____________________________________________________

OTROS ASPECTOS

( ) Autorizo al Comit Especial del Presente procesos de Seleccin, para que me notifique

OBLIGATORIAMENTE al correo electrnico que sealo:

___________________________________.

Arequipa ________ de ___________________ del 2012

.....Firma y sello del representante legal

Nombre / Razn Social del postor

Documents

Bases Ampliacion Agencia La Pampilla